Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Бычковой Л.К., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Краевая клиническая больница" (ИНН <***>, ОГРН <***>), г. Красноярск,

к обществу с ограниченной ответственностью "Проект Инжиниринг" (ИНН <***> , ОГРН <***> ), г. Владивосток,

о взыскании неустойки,

в присутствии:

от истца: ФИО1, представителя по доверенности № 02-07/8226 от 29.12.2012,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
ФИО2

установил:

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Краевая клиническая больница" обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Проект Инжиниринг" о взыскании
1 527 080 руб. 81 коп. неустойки по договору № 38 от 27.07.2012.

Определением от 13.08.2013 исковое заявление принято к производству суда в порядке упрощенного производства.

20.08.2013 суд определил перейти к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, в судебное разбирательство не явился.

На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие ответчика.

Представитель истца в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уменьшил исковые требования до 1 490 757 руб. 82 коп. Уменьшение исковых требований принято судом.

Представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

27.06.2012 между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен договор № 38 согласно условиям которого, подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика капитальный ремонт объектов КГБУЗ «Краевая клиническая больница», (в том числе поставка и замена сопутствующего ремонту оборудования, монтаж слаботочных сетей) в соответствии с приложением №1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора, техническим заданием, утвержденной заказчиком проектно-сметной документацией (пункт 1.1), стоимость работ составляет 327 000 000 руб. (за счет средств региональной программы «Модернизация здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы», федеральный фонд обязательного медицинского страхования). Цена договора формируется с учетом расходов на материалы, работы, перевозку, страхование, уплату налогов в т.ч. НДС и других обязательных платежей. Цена не может быть изменена в течение срока действия договора (пункт 1.4), подрядчик в срок до 25 числа текущего месяца составляет и представляет заказчику акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), в который включаются выполненные подрядчиком работы в предыдущем отчетном периоде (пункт 2.2), на основании данных акта о приемке выполненных работ подрядчиком заполняется и представляется заказчику справка о стоимости выполненных работ и затрат (пункт 2.3), сдача результата работ подрядчиком и их приемка заказчиком оформляются актами по форме №КС -2, №КС -3, подписанными обеими сторонами и актом рабочей комиссии. На скрытые работы оформить соответствующие акты (пункт 5.1), в случае невыполнения подрядчиком в установленные сроки, всего предусмотренных настоящим договором, подрядчик выплачивает неустойку в от стоимости, выполненных с нарушением сроков работ, за каждый день просрочки (пункт 6.2),

Споры и разногласия, возникшие между сторонами по настоящему договору, разрешаются путем переговоров. Срок для предъявления и рассмотрения претензий - 10 дней (пункт 10.1), при возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу исполнения условии настоящего договора и невозможности урегулирования этого переговоров, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Красноярского спора края (пункт 10.2). Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, и действует до 31.12.2012 г. При этом в соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации окончание срока действия настоящего договора не влечёт прекращение взятых на себя обязательств Сторон (пункт 3.1).

В приложении № 1 к спорному договору стороны согласовали следующий график выполнения работ:

-функциональная диагностика срок до 26.08.2012;

-центральное стерилизационное отделение срок до 25.09.2012;

-кардиологическое отделение срок до 05.09.2012;

-сосудистая хирургия срок до 05.09.2012;

-ортопедическое и микрохирургическое отделение срок до 25.09.2012;

-кардиология срок до 05.09.2012;

-кардиохирургическое отделение срок до 05.09.2012;

-урологическое отделение срок до 25.09.2012;

-хирургическое отделение срок до 05.09.2012;

-ожоговая реанимация срок до 05.09.2012;

-травматология срок до 05.10.2012;

-гинекология, нефрология срок до 05.10.2012;

-ожоговое отделение срок до 05.10.2012;

-гнойно-септическое срок до 05.10.2012;

-неврология срок до 05.09.2012;

-кардиология №1 срок до 05.10.2012;

-отмостки, приямки, цоколь, запасной выход срок до 25.09.2012;

-архив срок до 25.09.2012;

-кровля срок до 25.09.2012;

-приемное отделение срок до 15.12.2012;

-реанимация срок до 15.12.2012;

-УЗИ срок до 15.12.2012.

Факт выполнения работ в рамках спорного договора подтверждается следующими актами формы КС-2, представленными в материалы дела: №1 от 25.07.12, №2 от 25.07.12, №3 от 25.07.12, №4 от 25.07.12, №52 от 08.08.12, №86 от 14.08.12, №85 от 14.08.12, №98 от 28.08.12 на сумму 205 646 руб. 86 коп., №132 от 10.09.12 на сумму 210 947 руб. 42 коп., №131 от 10.09.2012 на сумму 417 540 руб. 64 коп., № 131 от 10.09.12 на сумму 417 540 руб. 64 коп., №198 от 02.10.12 на сумму 176 258 руб. 96 коп., № 195 от 02.10.2012 на сумму 97 951 руб. 80 коп., №194 от 02.10.12 на сумму 3 062 942 руб. 52 коп., №196 от 02.10.12 от 1 200 707 руб. 20 коп., №196 от 02.10.12 от 1 021 руб. 40 коп., №222 от 15.10.12 от
197 797 руб. 98 коп. №254 от 29.10.12, №253 от 29.10.12, №252 от 29.10.12, №251 от 29.10.12, №317 от 05.12.12, №315 от 05.12.12,№314 от 05.12.12, №317 от 05.12.12, №312 от 05.12.12, №313 от 05.12.12, №345 от 18.12.12 на сумму 193 753 руб. 64 коп., №346 от 18.12.12 на сумму 582 865 руб. 72 коп., №344 от 18.12.12 на сумму 1 629 982 руб. 38 коп., №269 от 18.12.12 на сумму 237 957 руб. 62 коп., №270 от 18.12.12 на сумму 309 530 руб. 52 коп., №6 от 25.07.12, №7 от 25.07.12, №8 от 25.07.12, №5 от 25.07.12, №50 от 08.08.12, №90 от 14.08.12, №89 от 14.08.12, №100 от 28.08.12, №136 от 10.09.12, №137 от 10.09.12, №209 от 02.10.12 на сумму 209 485 руб. 20 коп., №206 от 02.10.12 на сумму 50 516 руб. 98 коп.,
№205 от 02.10.12 на сумму 1 359 108 руб. 66 коп., №207 от 02.10.12 на сумму 1 547 169 руб. 98 коп., №205 от 02.10.12, №205 от 02.10.12 на сумму 1 361 546 руб., №224 от 15.10.12 на сумму 199 315 руб. 52 коп., № 12 от 25.07.12, № 11 от 25.07.12, № 10 от 25.07.12, № 9 от 25.07.12, №55 от 08.08.12, № 71 от 14.08.12, № 70 от 14.08.12, №92 от 28.08.12, № 106 от 10.09.12 на сумму 368 667 руб. 40 коп., № 107 от 10.09.12 на сумму 638 656 руб. 12 коп.,
№ 108 от 10.09.2012 на сумму 227 799 руб., № 144 от 24.09.12 на сумму 238 559 руб. 52 коп., № 145 от 24.09.12 на сумму 134 443 руб. 30 коп., № 146 от 24.0912 на сумму 257 203 руб. 57 коп, № 147 от 24.09.12 на сумму 306 008 руб. 86 коп., № 143 от 24.09.12 на сумму 2 949 471 руб. 36 коп., № 143 от 24.09.12 на сумму 3 185 754 руб. 88 коп, № 210 от 19.11.12 на сумму 202 452 руб.67 коп., № 358 от 18.12.12 на сумму 2 782 180 руб. 40 коп, №13 от 25.07.12, № 15 от 25.07.12, № 14 от 25.07.12, №16 от 25.07.12, № 62 от 08.08.12, № 84 от 14.08.12, № 83 от 14.08.12, № 97 от28.08.12, №и 125 от 10.09.12 на сумму 229 838 руб. 04 коп., № 126 от 10.09.12 на сумму 482 268 руб. 36 коп., № 127 от 10.09.12 на сумму 197 796 руб. 32 коп., № 187 от 24.09.12 на сумму 379 050 руб. 22 коп., № 184 от 24.09.12 на суму 320 263 руб. 80 коп., № 185 от 24.09.12 на сумму 1 489 390 руб. 10 коп., № 186 от 24.09.12 на сумму 151 681 руб. 92 коп., № 183 от 24.09.12 на сумму 1 873 258 руб. 93 коп., № 215 от 08.10.12 на сумму 168 705 руб. 21 коп., № №17-20 от 25.07.12, 3 60 от 08.08.12, № 80 от 14.08.12, № 79 от 14.08.12, № 96 от 28.08.12, № 120 от 10.09.12, № 121 от 10.09.12, №№ 170-174 от 24.09.12,
№ 214 от 08.10.12 на сумму 608 303 руб. 12 коп., № 220 от 15.10.12 на сумму 122 403 руб. 76 коп., №№ 21-524 от 25.07.12, № 54 от 08.08.12, № 73 от 14.08.12, № 74 от 14.08.12, № 93 от 28.08.12, № 112 от 10.09.12 на сумму 412 225 руб. 92 коп, № 113 от 10.09.12 на сумму 199 451 руб. 86 коп., № 111 от 373 956 руб. 16 коп, № 154 от 24.09.12 на сумму 1 443 250 руб. 92 коп., № 156 от 24.09.12 на сумму 339 237 руб. 02 коп., № 153 от 24.09.2012 на сумму 309 222 руб. 96 коп., № 155 от 24.09.12 на сумму 352 788 руб. 14 коп., № 152 от 24.09.12 на сумму 1 072 160 руб. 89 коп., № 211 от 08.10.12 на сумму 175 743 руб. 39 коп., №№ 25- 28 от 25.07.12, № 56 от 08.08.12, № 76 от 14.08.12, № 75 от 14.08.12, № 94 от 28.08.12, № 116 от 10.09.12 на сумму 197 796 руб. 32 коп, № 115 от 10.09.12 на сумму 240 573 руб. 68 коп.,
№ 114 от 10.09.12 244 317 руб. 82 коп., № 161 от 24.09.12 на сумму 151 915 руб. 56 коп.,
№ 160 от 24.09.12 на сумму 1 441 226 руб. 04 коп, № 162 от 24.09.12 на сумму 193 498 руб. 76 коп., № 159 от 286 404 руб. 88 коп., № 158 от 24.09.12 на сумму 1 213 801 руб. 33 коп., № 212 от 08.10.12 на сумму 1782 440 руб. 09 коп., № 29-30 от 25.07.12, № 64от 08.08.12 на суму 1 398 158 руб. 40 коп., № 128 от 10.09.12, № 129 от 10.09.12, № 189 от 02.10.12 на сумму 350 55 руб. 50 коп, № 192 от 02.10.12 на сумму 938 147 руб. 20 коп., № 190 от 02.10.12 на сумму 133 500 руб. 22 коп., № 221 от 15.10.12 на сумму 319 417 руб. 16 коп., № 216 от 19.11.12 на сумму 708 580 руб. 56 коп., № 129 от 19.11.12 на сумму 110 348 руб. 48 коп., №№ 31-34 от 25.07.12, № 65 от 08.08.12, № 88 от 14.08.12, № 87 от 14.08.12, № 99 от 28.80.12, № 135 от 10.09.12 на сумму 179 796 руб. 32 коп., № 134 от 10.09.12 на сумму 471 673 руб. 14 коп, № 133 от 10.09.12 на сумму 319 896 руб. 82 коп., № 199 от 02.10.12 на сумму 1 538 616 руб. 16 коп., № 201 от 02.10.12 на сумму 1 467 337 руб. 50 коп., № 203 от 02.10.12 на сумму 369 101 руб. 7 коп., № 200 от 02.10.12 на сумму 304 579 руб. 85 коп., № 217 от 08.10.12 на сумму 158 963 руб, 48 коп., № 202 от 15.10.12 на сумму 371 039 руб. 77 коп., № 36-39 от 25.07.12, № 58 от 08.08.12, № 77 от 14.08.12, № 78 от 14.08.12, № 95 от 28.08.12, № 119 от 10.09.12 на сумму 197 796 руб. 32 коп., № 118 от 10.09.12 на сумму 172 831 руб. 06 коп., № 167 от 24.09.12 на сумму 921 453 руб. 74 коп., № 165 от 24.09.12 на сумму 1 702 470 руб. 82 коп., № 168 от 24.09.12 на сумму 1 449 419 руб. 86 коп., № 166 от 24.09.12 на сумму 175 761 руб. 82 коп, № 213 от 08.10.2012 на сумму 112 134 руб. 58 коп., № 247 от 29.10.12 на сумму 6351536, 44 руб, № 248 от 29.10.12 на суму 90763,24 руб, № 249 от 29.10.12 на сумму 62932,94, № 250 от 29.10.12 на сумму 79467,10 руб, №267 от 19.11.12 на сумму 697755,24, №268 от 19.11.12 на сумму 1087543,46 руб, № 310 от 05.12.12. на сумму 1453381,22 руб. № 309 от 05.12.12. на сумму 718814,70 руб. № 308 от 05.12.12. на сумму 759078.66 руб, № 307 от 05.12.12. на сумму 1916073,38, № 306 от 05.12.12. на сумму 407937,80 руб., № 311 от 05.12.12 на сумму 1021680,58 руб., № 343 от 18.12.12 на сумму 757921,01 руб, № 342 от 18.12.12. на сумму 1823331,28 руб, № 341 от 18.12.12. на сумму 942156,84, № 340 от 18.12.12. на сумму 4258675,46 руб., № 228 от 29.10.12 на сумму 71 367,58 руб., №227 от 29.10.12 на сумму 62 836,18 руб., №226 от 29.10.12 на сумму 99 857,50 руб., № 225 от 29.10.12 на сумму 5 167 013,50 руб. № 255 от 19.11.12 на сумму 630 083,42 коп., № 256 от 19.11.12 на суму 1 117 909, 58 коп., № 275 от 05.12.12 на сумму 1 266 862,16 руб., № 276 от 05.12.12. на сумму 1 103 628,04 руб. № 272 от 05..12.12 на сумму 2 013 393,88 руб., № 271 от 05.12.12 на сумму 428 452,10 руб., № 273 от 05.12.12. на сумму 743 738,86 руб., № 274 от 05.12.12. на сумму 738 311,84 руб., № 318 от 18.12.12 на сумму 4 771 511,72 руб., № 319 от 18.12.12 на сумму 914 082,28 руб., № 321 от 18.12.12 на сумму 765 2996,87 руб., № 320 от 18.12.12 на сумму 1 840 456,62 руб., № 239 от 29.10.12 на сумму 4 575 526,70 руб., №240 от 29.10.12 на сумму 98 668,76 руб., №241 от 29.10.12 на сумму 53 509,46 руб., № 242 от 29.10.12 на сумму 68 604, 2 руб., № 263 от 19.11.12 на сумму 707 212,94 руб., № 264 от 19.11.12 на сумму 1 117 909,58 руб., № 298 от 05.12.12 на сумму 1 277 207,22 руб., № 297 от 05.12.12 на сумму 740 721,40 руб., №296 от 05.12.12 на сумму 745 502,76 руб, № 295 от 05.12.12 на сумму 1 960 828,42 руб., № 294 от 05.12.12 на сумму 379 760,58 руб., № 294 от 05.12.12 на сумму 1 237 490,78 руб., № №335 от 18.12.12 на сумму 733 017, 58 руб., № 334 от 18.12.12 на сумму 1 748 840,24 руб., № 332 от 18.12.12 на сумму 3 669 273, 72 руб., № 333 от 18.12.12 на сумму 908 884,38 руб., № 232 от 29.10.12 на сумму 71 129,22 руб, № 231 от 29.10.12 на сумму 53 509,46 руб. № 230 от 29.10.12 на сумму 94 647,80 руб, № 229 от 29.10.12 на сумму 5 115 449,86 руб., № 257 от 19.11.12 на сумму 614 846,08 руб., № 258 от 19.11.12 на сумму 1 117 909,58 руб., № 278 от 05.12.12 на сумму 2 707 934,80 руб., № 285 от 05.12.12 на сумму 1 726 817, 90 руб., № 277 от 05.12.12 на сумму 392 916,40 руб., № 279 от 05.12.12 на сумму 726 715,98 руб., № 281 от 05.12.12 на сумму 1 122 681,50 руб, № 280 от 05.12.12. на сумму 800 336,18 руб., № 325 от 18.10.12 на сумму 692 740, 52 руб., № 324 от18.12.12 на сумму 1 653 169,38 руб., № 322 от 18.12.12 на сумму 3 803 856,62 руб., № 323 от 18.12.12 на сумму 563 928,72 руб., № 356 от 18.12.12 на сумму 90 608,66 руб., № 354 от 18.12.12 на сумму 338 366,18 руб., № 355 от 18.12.12 на сумму 340 414, 66 руб., № 237 от 29.10.12 на сумму 1 462 669 руб., № 238 от 29.10.12 на сумму 24 826,02 руб., № 261 от 19.11.12 на сумму 356 037,86 руб., № 262 от 19.11.12 на сумму 119 086 ,78 руб., № 289 от 05.12.12 на сумму 947 372,44 руб., № 290 от 05.12.12 на сумму 61 295,10 руб., № 291 от 05.12.12 на сумму 474 427,26 руб., № 292 от 05.12.12 на сумму 1 954 281,78 руб., № 330 от 18.12.12 на сумму 393 201, 03 руб., № 357 от 18.12.12 на сумму 1 048 458,32 руб., № 353 от 18.12.12. на сумму 23 009,86 руб., №233 от 29.10.12 на сумму 2 060 895,96 руб., № 234 от 29.10.12 на сумму 96 279,74 руб., № 235 от 29.10.12 на сумму 55 841,14 руб., № 236 от 29.10.12 на сумму 71 367, 58 руб., № 259 от 19.11.12 на сумму 687 347, 788 руб., № 260 от 19.11.12 на сумму 1 117 909,58 руб., № 284 от 05.12.12 на сумму 1 837 612 руб., 82 коп., № 288 от 05.12.12 на сумму 1 228 237,22 руб., № 285 от 05.12.12 на сумму 743 738.66 руб.,
№ 283 от 05.12.12 на сумму 378 072 руб., № 287 от 05.12.12 на сумму 1 290 772, 50 руб., № 286 от 05.12.12 726 744, 30 коп., № 328 от 18.12.12 на сумму 1 689 689,20 руб., № 329 от 18.12.12 на сумму 760 511, 43 руб., № 326 от 18.12.12 на сумму 1 464 343,55 руб., № 327 от 18.12.12 на сумму 609 119, 54 руб., № 40 от 25.07.12, №103 от 28.08.12 на сумму 826 427, 78 руб, № 176 от 02.11.12 на сумму 3 141 087,26 руб., №41 от 25.07.12, №44 от 25.07.12, № 43 от 25.07.12, № 42 от 25.07.12, № 51 от 08.08.12, № 68 от 14.08.12, № 69 от 14.08.12, № 91 от 28.08.12, № 141 от 24.09.12, № 142 от 24.09.12, № 139 от 24.09.12, № 140 от 24.09.12, № 138 от 24.09.12, № 138 от 24.09.12, № 104 от 15.10.12 на сумму 139 394,28 руб, № 105 от 15.10.12 на сумму 78 468,49 руб, № 117 от 10.09.12, № 351 от 18.12.12 на сумму 2 059 099,78 руб., №46 от 25.07.12 на 3 791 717,60 руб, № 45 от 25.07.12 на сумму 3 106 135,24 руб., № 66 от 08.08.12 на сумму 5 476 953,48 руб., № 82 от 14.08.12 на сумму 420 319,54 руб., № 81 от 14.08.12, № 102 от 28.08.12, № 124 от 10.09.12, № 179 от 19.10.12, № 177 от 19.10.12, № 180 от 19.10.12, № 348 от 18.12.12 на сумму 189 413,60 руб., № 349 от 18.12.12 на сумму 3 034 386,52 руб., № 350 от 18.12.12 на сумму 726 682,05 руб., № 243 от 29.10.12, № 244 от 29.10.12, № 245 от 29.10.12, № 246 от 16.10.12, № 265 от 19.11.12, № 266 от 19.11.12, № 304 от 05.12.12, № 303 от 05.12.12, №302 от 05.12.12, №301 от 05.12.12, № 300 от 05.12.12, № 305 от 05.12.12, №338 от 18.12.12 на сумму 1 070 315 руб. 46 коп., № 337 от 18.12.12 на сумму 296 967,06 руб., № 336 от 18.12.12 на сумму 4 741 758,02 руб.

В материалы дела представлены платежные поручения, подтверждающие факт оплаты работ по спорному договору.

За просрочку выполнения работ по спорному договору истец начислил неустойку в размере 1 490 757 руб. 82 коп. (согласно расчета).

В связи с неоплатой неустойки за просрочку выполнения работ, истец направил ответчику претензии № 02-11/7555 от 23.12.2012, №02-11/2031 от 08.04.2013 с требованием оплатить вышеуказанную неустойку. Доказательств оплаты ответчиком неустойки в размере 363 руб. 22 коп. в материалы дела не представлено.

Вышеуказанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с их условиями и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Заключенный между сторонами договор № 28 от 27.06.2012 является договором подряда, отношения по которому регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Факт выполнения истцом и принятия ответчиком работ по спорному договору подтверждается подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ (представлены в материалы дела). Ответчиком произведена оплата работ, выполненных в рамках спорного договора.

Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В приложении № 1 к спорному договору стороны согласовали следующий график выполнения работ (в том числе):

-функциональная диагностика срок до 26.08.2012;

-центральное стерилизационное отделение срок до 25.09.2012;

-кардиологическое отделение срок до 05.09.2012;

-сосудистая хирургия срок до 05.09.2012;

-ортопедическое и микрохирургическое отделение срок до 25.09.2012;

-кардиология срок до 05.09.2012;

-кардиохирургическое отделение срок до 05.09.2012;

-урологическое отделение срок до 25.09.2012;

-хирургическое отделение срок до 05.09.2012;

-ожоговая реанимация срок до 05.09.2012;

-травматология срок до 05.10.2012;

-гинекология, нефрология срок до 05.10.2012;

-ожоговое отделение срок до 05.10.2012;

-гнойно-септическое срок до 05.10.2012;

-неврология срок до 05.09.2012;

-кардиология №1 срок до 05.10.2012;

-отмостки, приямки, цоколь, запасной выход срок до 25.09.2012;

-архив срок до 25.09.2012;

-кровля срок до 25.09.2012;

-приемное отделение срок до 15.12.2012;

-реанимация срок до 15.12.2012.

Согласно расчета истца, основанного на выше указанных актах по форме КС-2, ответчиком допущена просрочка выполнения работ на сумму 1 490 757 руб. 82 коп.

Статья 329 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

По правилам статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения пеню (неустойку), которая определяется законом или договором. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с пунктом 6.2 договора в случае невыполнения подрядчиком в установленные сроки, всего предусмотренных настоящим договором, подрядчик выплачивает неустойку в от стоимости, выполненных с нарушением сроков работ, за каждый день просрочки. Факт просрочки выполнения работ подтвержден материалами дела (актами по форме КС-2).

Расчет неустойки судом проверен, произведен истцом верно, с учетом фактических обстоятельств дела, арифметика расчета исковых требований ответчиком не оспорена.

Поскольку материалами дела подтверждается просрочка исполнения обязательства ответчика по выполнению работ, требование истца о взыскании неустойки в размере 1 490 757 руб. 82 коп. является обоснованным и подлежит удовлетворению.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 102, 104, 110, 167 – 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ :

Иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Проект Инжиниринг", г. Владивосток, в пользу Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Краевая клиническая больница", <...> 490 757 руб. 82 коп. неустойки, 27 907 руб. 58 коп. судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Возвратить Краевому государственному бюджетному учреждению здравоохранения "Краевая клиническая больница", г. Красноярск, из федерального бюджета Российской Федерации 363 руб. 22 коп. государственной пошлины, уплаченной платежным поручением № 474320 от 08.07.2013.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

Л.К. Бычкова