Решение № А37-4634/05 от 11.04.2006 АС Магаданской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

685000, г. Магадан, пр. К. Маркса, 62

Телетайп 145249 «Закон», тел. 5-50-79

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Магадан № А37-4634/05-13

от 17.04.2006г.

Резолютивная часть решения объявлена 11.04.2006г.

Полный текст решения изготовлен 17.04.2006г.

Арбитражный суд Магаданской области в составе судьи Дьячковой Э.Л.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Плотниковой И.Н.,

рассмотрев в судебном заседании в помещении Арбитражного суда Магаданской области дело по исковому заявлению

Открытого акционерного общества «Магаданский морской торговый порт»

к Обществу с ограниченной ответственностью «Охотская Торгово-Промышленная Компания»

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора:

Администрация Магаданской области; ФГУП «Северо-Восточное аэрогеодезическое предприятие»; Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации Магаданской области

о взыскании 151 500 руб. 00 коп.

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: ФИО1 – представитель, доверенность от 03.04.2006г. № АЗ-429

от ответчика: ФИО2 – директор, приказ № 1/98 от 02.06.1998г.

от третьих лиц:

Администрация МО: ФИО3 – консультант, доверенность от 16.01.2006г. № 81;

ФГУП «СВАП»: ФИО4 – директор, удостоверение № 92 от 25.11.2004г.;

Комитет по физ.культуре: не явился

установил:

Истец, ОАО «Магаданский морской торговый порт» (далее - ОАО «ММТП», порт), обратился в Арбитражный суд Магаданской области с исковым заявлением к ответчику, ООО «Охотская Торгово-Промышленная Компания» (далее – ООО «ОТПК»), о взыскании задолженности по договору о предоставлении услуг по размещению рекламных и информационных материалов от 25.11.2003г. № 25D/25/01 в размере 151 500 руб.00 коп.

Свои требования истец обосновал ссылкой на ст. ст. 10, 309, 310, 405, главу 39 ГК РФ, условия договора.

Представитель истца в судебном заседании на исковых требованиях настаивал по основаниям, изложенным в исковом заявлении, в письменных пояснениях от 27.02.2006г. № АК-273 (л.д.84, т.1) с учетом пояснений от 27.03.2006г. (л.д.5, т.2), в письменных пояснениях от 10.04.2006г. № АК-466; представил дополнительные документы.

В частности представитель истца указал, что между истцом и ответчиком был заключен договор от 25.11.2003г. № 25D/25/01 о предоставлении услуг по размещению рекламных и информационных материалов, до настоящего времени ответчиком обязательства, возникающие из условий договора не выполнены: ответчик обязался разместить рекламные и информационные материалы истца на страницах официальных изданий, посвященных 50-летию Магаданской области и выпустить тиражи печатной продукции в январе 2004 года, тиражи электронной продукции - до 31.03.2004г., в свою очередь истец исполнил свои обязательства в полном объеме: по платежному поручению № 1439 от 10.12.2003г. перечислил на счет ответчика 151500 руб.; претензия истца в адрес ответчика о возврате уплаченной суммы оставлена последним без ответа, в связи с неисполнением ответчиком своих обязательств по договору истец просит суд взыскать с ответчика перечисленную сумму.

В настоящем заседании представить истца уточнил правовые основания заявленного иска, в частности сослался на ст. ст. 15, 405, 708, 779, 783 ГК РФ и указал, что в связи с просрочкой должника исполнение договора от 25.11.2003г. утратило для истца интерес, в связи с чем истец на основании ст. ст. 15, 405 ГК РФ вправе требовать возмещения убытков. Дополнительно представитель истца указал, что поскольку в п. 1.3 договора от 25.11.2003г. не указано какие именно материалы, в каком количестве и в каком виде должен представить истец, то полагает, что предоставление фотографических снимков для исполнения обязательств ответчика достаточно.

Представитель ответчика в заседании против удовлетворения заявленных требований возражает по основаниям, изложенным в отзыве на иск от 26.02.2006г. № 95 (л.д.89-142, т.1); в комментариях от 27.03.2006г. № 15 (л.д.7-55, т.2); в дополнительных пояснениях от 11.04.2006г. № 6, в частности представитель ответчика указал, что ответчиком совместно с ФГУП «СВАП» выполняются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию официальных изданий, указанных в п.1.1 договора от 25.11.2003г.(л.д.102, т.1); причем сроки разработки и выпуска в свет изданий, так и объемы и состав работ могли быть определены только в процессе их создания и в значительной степени зависели от выделенного объема финансирования, в связи с этим по договорам с другими спонсорами был установлен срок: «до полного его выполнения сторонами»; работы должны были финансироваться за счет областного бюджета, за счет других источников, в том числе за счет спонсоров, рекламодателей благотворителей; реализация проекта столкнулась с рядом непреодолимых форс-мажорных обстоятельств: реорганизация министерств и ведомств, отсутствием бюджетного источника финансирования; основанием для заключения рассматриваемого договора и других аналогичных договоров являлось обращение губернатора (л.д.99, т.1); истец до настоящего времени не предоставил материалы для из размещения в изданиях, тем самым создав невозможность исполнения обязательств ответчика; со своей стороны ответчик свои обязательства по размещению рекламно-информационных материалов выполнил, так как обязанность ответчика в первую очередь состоит в резервировании места на страницах разрабатываемых изданий, место для порта зарезервировано во всех изданиях, в настоящее время от порта ответчик получил: сведения о своем адресе, телефонах – в августе 2004 года (л.д.123, т.1), логотип морпорта, несколько не прокомментированных фотографий (без указания авторства и правомочности их использования ответчиком или истцом); ответчик самостоятельно разработал несколько примерных вариантов рекламно-информационных материалов для размещения (л.д.104, 108, т.1), однако истец их не согласовал, не представил сведений о законности, правомочности и возможности использования для публикации переданных фотографий, не оплатил выполненные для него в связи с этим дополнительные дизайнерские, литературные и информационно-поисковые работы по разработке рекламно-информационных материалов истца и не заключил с ответчиком соответствующего договора; истец не представил в нарушение п.3 ст. 5 ФЗ «О рекламе» номера своих лицензий на осуществляемые им виды деятельности; истец просрочил свое обязательство по оплате в 5 раз (вместо 3-дневного срока деньги были перечислены в 15-дневный срок); ксерокопия изображения карманного календаря (л.д.85, т.1), представленная истцом не имеет отношение к рассматриваемому делу, поскольку календарь выпускался для предвыборной агитации кандидата ФИО5, а не в рамках договора от 25.11.2003г.; ответчик действительно получил несколько личных фотографий ФИО5, однако до согласования, до получения разрешения от истца и до получения разрешения от правообладателя фотопроизведений подготовленный ответчиком рекламно-информационный материал истца можно рассматривать только в качестве черновика, не предназначенного для публикации; остальные фотографии (не ФИО5) для изготовления ответчиком рекламно-информационного материала истца взяты ответчиком из типовых фотоальбомов и иллюстрированных книг, посвященных г. Магадану и Магаданской области (л.д.23-24, т.2); однако свои рекламно-информационные материалы должен был разработать истец и передать ответчику; скопированные истцом материалы были переданы ответчиком истцу в качестве приложений к письму на имя ФИО5 от 28.12.2005г.; истец сделал ксерокопию и выдает их за свои (л.д.85-87, т.1); в письме ООО «ОТПК» от 24.12.2004г. нет речи о переданных истцом материалах, а идет речь о причинах задержки сроков реализации проекта; областная администрация вполне убедила ответчика, что обещанное ей финансирование будет выделено ответчику, сам губернатор подтвердил все это текстом своего обращения; из действий областной администрации усматривалось конкретное намерение выступить или заказчиком работ или оказать иным способом поддержку проекта; работы ответчиком выполнятся по решению губернатора, а не по собственной инициативе; с губернатором были согласованы текст и художественное оформление его поздравления с 50-летием Магаданской области; письмо истцу с требованием о предоставлении рекламно-информационного материала не направлялось, поскольку это обязанность истца, общение с истцом велось по телефону, истец изначально позиционировал себя как благотворитель, а не как рекламодатель, в силу обычаев делового оборота письмо с требованием представить указанные материалы будет направлено за месяц до окончательного утверждения макета конкретного издания с целью обновить сведения; обязательства перед рекламодателями выполнены ответчиком в полном объеме: предоставлены (проданы) рекламные площади, забронированы места на страницах изданий; при этом ответчик отметил, что истец ответчику не передавал никаких фотографий, передал фотопортреты ФИО5 в виде компьютерных файлов для помощи ему в оформлении политической рекламы (календари, листовки); из договора от 25.11.2003г. четко следует, что ответчик – рекламораспространитель – юридическое лицо, осуществляющее размещение рекламной информации, а истец – рекламодатель и рекламопроизводитель – юридическое лицо, осуществляющее приведение рекламной информации к готовой для распространению форме.

Представитель третьего лица – Администрация МО в заседании и согласно отзыва на иск от 23.03.2006г. № 980 (л.д.144-145, т.) своей позиции по сути иска не высказал, в частности указал, что со стороны администрации никаких договоров, предусматривающих обязательства по финансированию проекта не заключалось, никаких обязательственных отношений между ответчиком и администрацией не существует, администрация ни по отношению к истцу, ни по отношению к ответчику не имеет никаких обязательственных отношений, полагает, что администрация не является заинтересованным лицом по данному делу в силу отсутствия обязательственных правоотношений; приобщил дополнительные документы.

Представитель третьего лица – ФГУП «СВАП» в заседании и согласно отзыва на иск от 10.04.2006г. № 218 против удовлетворения заявленных требований возражает, в частности указал, что к началу 2006 года ответчиком и ФГУ «СВАП» была проделана большая часть подготовительных работ и в настоящее время можно начинать работу по окончательной компоновке макетов произведений; истец со своей стороны не представил ответчику рекламных и информационных материалов, поэтому претензии истца являются безосновательными – нельзя требовать от исполнителя опубликовать то, чего вообще не было предоставлено ему заказчиком; работы по подготовке и выпуску указанной в договоре продукции все это время велись совместными силами ответчика и ФГУП «СВАП» и только полное отсутствие финансовых средств, не позволяло увеличить темпы этих работ для более быстрого завершения и выпуска произведений; на сегодня можно утверждать, что один из атласов может быть завершен и издан к июлю 2006 года, а остальные к концу 2006 года; приобщил дополнительные документы.

Представитель третьего лица – Комитета по физ.культуре в заседание не явился, извещен, о чем свидетельствует имеющееся в материалах дела почтовое уведомление от 31.03.2006г. № 59412, требования определения суда от 27.03.2006г. не выполнил в полном объеме, в том числе не представил письменное мнение по существу иска.

Представителем ответчика в настоящем судебном заседании было сделано письменное заявление о фальсификации доказательств от 11.04.2006г. № 5: письменных пояснения истца № АК-273 от 27.02.2006г. и АК-466 от 10.04.2006г. с приложением к ним, а также содержащиеся в них измышления истца по поводу мнения ответчика и утверждения ответчика, в связи с заявлением о фальсификации доказательств ответчиком также заявлено ходатайство в порядке ст. 72 АПК РФ об обеспечении доказательств. Представитель истца против заявления ответчика возражал, представитель Администрации МО оставил рассмотрение заявления на усмотрение суда, представитель ФГУП «СВАП» возражал против исключения из дела письменных пояснений истца № АК-466 от 10.04.2006г. поскольку в нем истец сам подтверждает факт подмены доказательств, по пояснению № АК-273 мнения не высказал.

Суд, рассмотрев заявление ответчика о фальсификации истцом доказательств и заявленное в связи с этим ходатайство об обеспечении доказательств,   с учетом мнения лиц, участвующих в деле, не находит оснований для их удовлетворения по следующим основаниям.

Под фальсификацией доказательств по рассматриваемому арбитражным судом делу понимается подделка либо фабрикация вещественных доказательств и (или) письменных доказательств (документов, протоколов и т.п.).

Как следует из текста заявления ответчик, по сути заявления, возражает против заявленных исковых требований и приводит следующие обстоятельства:

-ни акта приема-передачи, ни других документов истец не приводит, поэтому утверждения о якобы полностью выполненных им обязательствах по п.1.3 договора являются фактом фальсификации доказательств;

- карманный календарь – образец политической рекламы ФИО5, ксерокопию которого прилагает истец в материалы дела, в качестве его материалов по рассматриваемому делу не имеет никакого отношения к договору и к рекламно-информационным материалам истца, которые он обязан был представить ответчику, это еще один акт фальсификации;

- неоднократные утверждения истца в пояснениях №№ АК-273, АК-466, что якобы ответчик подтвердил факт исполнения истцом своих обязательств по передаче рекламно-информационных материалов истцом ответчику в соответствии с п.1.3 договора; якобы письма ответчика содержат подтверждение факта исполнения истцом своих обязательств по передаче ответчику его рекламно-информационных материалов в соответствии с п.1.3 договора являются ложными.

В силу ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, представленных лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений.

В соответствии со ст. 168 АПК РФ при принятии решения арбитражный суд оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений; определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу; устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле; решает, подлежит ли иск удовлетворению.

При таких обстоятельствах, поскольку ответчиком не доказан факт подделки (фабрикации) доказательств истцом посредством заявления ходатайства о назначения судебной экспертизы, с учетом мнения лиц, участвующих в деле, а также, учитывая, что никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы и приведенные в обоснование заявления доводы ответчика фактически сводятся к оценке представленных истцом объяснений, суд отклоняет заявление ответчика о фальсификации доказательств истца. Поскольку заявление ответчика о фальсификации доказательств судом отклонено, его ходатайство об обеспечении доказательств в порядке ст. 72 АПК РФ также подлежит отклонению.

Кроме того, представителем ответчика в настоящем заседании заявлено письменное ходатайство от 11.04.2006г. № 6 об обязании истца предоставить ответчику свои рекламно-информационные материалы в соответствии с договором, либо согласовать разработанные ответчиком материалы.

Суд, рассмотрев заявленное ходатайство ответчика, также не находит оснований для его удовлетворения по следующим основаниям.

В силу ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом.

В соответствии со ст.132 АПК РФ ответчик до принятия арбитражным судом первой инстанции судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, вправе предъявить истцу встречный иск для рассмотрения его совместно с первоначальным иском.

Поскольку ответчик встречного иска в рамках данного дела не заявлял, требование ответчика к истцу об обязании предоставить ответчику свои рекламно-информационные материалы в соответствии с договором, либо согласовать разработанные ответчиком материалы также не подлежит удовлетворению.

При наличии вышеизложенных обстоятельств, спор подлежит рассмотрению по существу в соответствии с требованиями ст. 156 АПК РФ и п. 11 постановления Пленума ВАС РФ от 31.10.1996г. № 13 в отсутствие представителя Комитета по физической культуре на основании имеющихся в материалах дела доказательствах.

Выслушав представителей истца, ответчика и третьих лиц, исследовав представленные в материалы дела доказательства, с учетом норм материального и процессуального права, суд пришел к выводу, что заявленные исковые требования удовлетворению не подлежат.

Как следует по материалам дела, между сторонами, ОАО «Магаданский морской торговый порт» (заказчик) и ООО «Охотская Торгово-Промышленная компания» (исполнитель) был заключен договор № 25D/25/01 от 25.11.2003г. о предоставлении услуг по размещению рекламных и информационных материалов (л.д.6, т.1).

Предметом указанного договора явилось следующее: «Исполнитель (ответчик) предоставляет Заказчику (истцу) услуги по размещению рекламных и информационных материалов заказчика на страницах официальных изданий, посвященных 50-летию Магаданской области:

-размещение информационного материала (1 страница) в основном блоке атласа «Магаданская область»;

-размещение логотипа на страницах электронного издания «Энциклопедия художников и фотохудожников»;

-размещение поздравления в атласе «Магаданская область»;

-размещение картографического стилизованного обозначения на карте в атласе «Магаданская область»;

-размещение картографического стилизованного обозначения на карте в атласе «Магадан и окрестности» в соответствии с счет-фактурой № 25D/25/01 от 25.11.2003г., являющейся неотъемлемой частью договора, а заказчик оплачивает исполнителю обусловленную договором сумму 151 500 руб. в 3-дневный срок с момента заключения договора.

Исполнитель обязуется выпустить тиражи печатной продукции в январе 2004г., а тиражи электронной продукции – до 31.03.2004г.

Заказчик гарантирует, что предоставленные им исполнителю материалы не будут обременены претензиями третьих лиц по поводу авторских и иных материальных и нематериальных прав третьих лиц, и гарантирует, что предоставленные им материалы не будут содержать сведений, информации и графических изображений, публикация которых прямо или косвенно запрещена Российским и международным законодательством.

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного его выполнения сторонами» (пп. 1.1, 1.2, р. I, р. П договора).

Далее, как следует из материалов дела, истец платежным поручением перечислил ответчику указанную в договоре сумму в размере 151 500 руб. 00 коп. (л.д.8, т.1, л.д.6, т.2).

Поскольку, по мнению истца, его обязательства перед ответчиком выполнены в полном объеме, а ответчиком нарушены сроки выполнения услуг, указанные в п.1.2 договора от 25.11.2003г.: январь 2004г. и до 31.03.2004г., истец обратился в суд с настоящим иском о взыскании с ответчика убытков по ст. ст. 15, 405 ГК РФ в размере 151 500 руб. 00 коп.

Правоотношения, возникшие между сторонами по делу, регламентируются главой 39 ГК РФ.

В соответствии со ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Статьей 307 ГК РФ предусмотрено, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Согласно ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В силу ст. 783 ГК РФ общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом подряде (статьи 730 - 739) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

В соответствии со ст. 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить  в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

Исходя из материалов дела, объяснения сторон, буквального толкования условий договора № 25D/25/01 от 25.11.2003г. о предоставлении услуг по размещению рекламных и информационных материалов, суд пришел к выводу, что истцом (заказчиком) не выполнены в полном объеме встречные обязательства перед исполнителем (ответчиком) по договору.

Так, истцом не представлены в материалы дела доказательства, свидетельствующие о передаче ответчику (исполнителю) следующих материалов, предусмотренных в пп. 1.1, 1.3 договора от 25.11.2003г.: информационного материала (1 страница), текста поздравления (например, л.д.19-21, т.2).

При этом судом не принимаются во внимание доводы истца о выполнении своих обязательств по передаче ответчику материалов, а именно: нескольких фотографий, логотипа и сведений о своем адресе и телефонах (л.д.123, т.1), поскольку как правильно указывает ответчик в своих возражениях: доказательства передачи (акт приема-передачи и т.д.) фотографий истцом в материалы дела не представлено.

Кроме того, данных материалов не только не достаточно для выполнения ответчиком своих обязательств по договору от 25.11.2003г., но и легитимность фотопортретов ФИО5 не подтверждена в установленном законом порядке (например, л.д.138-141, т.1).

Поскольку выполнение исполнителем (ответчиком) своих обязанностей по размещению рекламных и информационных материалов заказчика (истца) на страницах официальных изданий, посвященных 50-летию Магаданской области и последующий выпуск указанных изданий напрямую связан с выполнением заказчиком (истцом) встречных обязательств по предоставлению указанных материалов исполнителю (ответчику), суд пришел к выводу, что при невыполнении истцом указанных обязательств по договору исполнение ООО «Охотская Торгово-Промышленная компания» обязательств по размещению рекламных и информационных материалов в рамках указанного договора невозможно.

В силу ст. 406 ГК РФ кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев делового оборота или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

Согласно названной нормы закона, суд пришел к выводу, что со стороны истца - ОАО «Магаданский морской торговый порт» в данном случае имеет место просрочка кредитора.

При этом судом не принимаются ссылки истца на положения п.2 ст. 405 ГК РФ  , поскольку согласно п. 3 ст. 405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

При таких обстоятельствах, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие, что рекламные и информационные материалы во исполнение п. п. 1.1, 1.3 договора от 25.11.2003г. были переданы исполнителю (ответчику), суд пришел к выводу о необоснованности требований истца о взыскании с ответчика убытков в размере 151 500 руб. 00 коп.

При таких обстоятельствах, требования истца о взыскании с ответчика убытков в размере 151 500 руб. 00 коп. подлежат отклонению.

На основании ст.110 АПК РФ госпошлина по делу распределяется между сторонами пропорционально удовлетворенной сумме.

С суммы иска 151 500руб. 00 коп. подлежит уплате госпошлина в размере 4 530 руб. 00 коп. Истец при подаче иска в суд уплатил платежным поручением № 1501 от 26.12.2005г. госпошлину в размере 4 530 руб. 00 коп. (л.д.4, т.1).

При таких обстоятельствах госпошлина в размере 4 530 руб. 00 коп. по настоящему делу подлежит отнесению на истца в полном объеме.

Руководствуясь ст. ст. 72, 110, 156, 159, 161, 167-170, 176, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении заявления ответчика от 11.04.2006г. № 5 о фальсификации доказательств отказать.В удовлетворении ходатайства ответчика от 11.04.2006г. № 5 об обеспечении доказательств отказать.В удовлетворении ходатайства ответчика от 11.04.2006г. № 6 об обязании истца предоставить ответчику свои рекламно-информационные материалы в соответствии с договором, либо согласовать разработанные ответчиком материалы, отказать. В удовлетворении иска истцу отказать.Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные АПК РФ.

Судья Э.Л. Дьячкова

АРБИТРАЖНЫЙ СУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

685000, <...>

Телетайп 145249 «Закон». Тел./факс <***> (пр.), тел. <***> (канц.)

П Р О Т О К О Л

С У Д Е Б Н О Г О З А С Е Д А Н И Я

г. Магадан Дело № А37- 4634/05-13

11 апреля 2006г.

Арбитражный суд Магаданской области в составе судьи Дьячковой Э.Л.,

рассматривает в судебном заседании в помещении Арбитражного суда Магаданской области дело по иску

ОАО "Магаданский морской торговый порт"

к ООО "Охотская торгово- промышленная компания"

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации Магаданской области, Администрация Магаданской области, ФГУП "Северо-Восточное аэрогеодезическое предприятие"

о взыскании 151 500 руб. 00 коп.

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - ФИО1 - представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429,

от ответчика - ФИО2 - директор, приказ от 02.06.98г №1/98,

от третьих лиц:

Администрация Магаданской области - ФИО3 - консультант, доверенность от 16.01.06г №81,

от ФГУП "Северо-Восточное аэрогеодезическое предприятие" - ФИО4- руководитель, удостоверение от 25.11.04г № 92

от Комитета по физ.культуре – не явился

Судебное заседание открыто 15:00 11.04.2006г.

15-10-33: Начало записи фонограммы

Объявляется наименование суда, наименование дела, протокол ведет секретарь судебного заседания Плотникова И.Н., представители сторон предупреждены о том, что идет аудиофиксация судебного заседания согласно п. 5 ст. 155 АПК РФ.

Проверяются полномочия представителей лиц, участвующих в деле.

В соответствии со ст. 21-26 АПК РФ разъясняется право заявить отводы суду и секретарю, основание и порядок его разрешения. Отводы не заявлены.

Разъясняются процессуальные права и обязанности, предусмотренные ст. 40-43, 49, 60-62 и 138 АПК РФ.

Выясняются наличие заявлений и ходатайств.

От участников процесса поступили ходатайства, а именно: от представителя истца о приобщении дополнительных письменных пояснений от 10.04.06г №АК-466, от 29.03.06г. №АК-402, от 10.04.06г №АК-465, уведомления от 31.03.06г № 47087, копии договора от 25.11.03г № 6-76/03; от представителя ответчика о приобщении дополнительных пояснений от 11.04.06г №6, калькуляции; от представителя 3-го лица Администрации Магаданской области о приобщении копии законов Магаданской области от 07.07.04г, от 15.03.05г, копия областной целевой программы; от представителя 3-го лица ФГУП

"Северо-Восточное аэрогеодезическое предприятие" о приобщении отзыва от 10.04.05г №218, копий лицензий от 09.03.05г №№РК-10485Г, РК-10486К, копий приказов от 09.03.04г №77-л, от 01.12.03г №157-пр, копий писем от 22.09.04г № 5/2-02-2389, от 29.09.04г №493, копии трудового договора от 22.12.03г, копий свидетельств от 12.11.02г №№ 00158544, 000081341, копии распоряжения от 14.11.03г № 6339-р, копии устава.

Суд, с учетом мнения лиц, участвующих в деле и не возражавших по приобщению представленных документов, определил: заявленные ходатайства удовлетворить, приобщить представленные документы к материалам дела.

Судебное заседание

15-13-36: Устные заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле

15-14-27: Заявление новых документов (ходатайств, заявлений)

15-14-32: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

15-15-24: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

15-15-27: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

15-15-30: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

15-15-35: Выступление участника: Представитель третьего лица - ФИО4, руководитель, удостоверение от 25.11.04г №92

15-15-43: Разрешение ходатайства (заявления)

15-15-45: Выступление участника: Представитель третьего лица - ФИО3, консультант, доверенность от 16.01.06г №81

15-15-51: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

15-16-17: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

15-16-24: Выступление участника: Представитель третьего лица - ФИО3, консультант, доверенность от 16.01.06г №81

Окончание судебного заседания

15-16-40: Объявление перерыва в судебном заседании

15-16-44: Запись фонограммы приостановлена

15-29-25: Начало записи фонограммы

15-29-46: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

15-30-01: Выступление участника: Представитель третьего лица - ФИО4, руководитель, удостоверение от 25.11.04г №92

15-30-06: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

15-30-20: Выступление участника: Представитель третьего лица - ФИО4, руководитель, удостоверение от 25.11.04г №92

15-30-28: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

15-30-33: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

15-31-10: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

Судебное заседание

15-31-27: Разрешение ходатайства (заявления)

15-31-44: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

15-32-06: Выступление участника: Представитель третьего лица - ФИО4, руководитель, удостоверение от 25.11.04г №92

15-32-12: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

15-33-46: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

15-35-49: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

15-35-52: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

15-36-19: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

15-36-40: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

15-37-09: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

15-37-12: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

15-37-30: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

15-37-44: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

15-37-49: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

15-37-51: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

15-38-06: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

15-38-17: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

15-38-23: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

15-38-36: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

15-38-44: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

15-38-55: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

15-39-09: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

15-39-14: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

15-39-20: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

15-39-23: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

15-39-37: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

15-40-03: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

15-40-07: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

15-40-09: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

15-40-27: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

15-40-45: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

15-40-54: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

15-41-11: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

15-41-16: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

15-41-28: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

15-41-33: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

15-41-38: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

15-41-42: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

15-41-54: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

15-42-09: Заявление новых документов (ходатайств, заявлений)

15-42-27: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

15-43-03: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

15-43-05: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

15-43-17: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

15-43-25: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

15-43-29: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

15-43-44: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

Представитель ответчика заявил ходатайство о фальсификации доказательств от 11.04.06г №5 и об исключении из доказательств по делу письменных пояснений истца №АК-273 от 27.02.06г и №АК-466 от 10.04.06г, а также ходатайство об обеспечении доказательств в порядке ст. ст. 161, 72 АПК РФ.

15-44-09: Объявление перерыва в судебном заседании

15-44-12: Запись фонограммы приостановлена

15-54-58: Начало записи фонограммы

15-55-02: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

15-55-18: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

15-55-44: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

15-55-51: Выступление участника: Представитель третьего лица - ФИО3, консультант, доверенность от 16.01.06г №81

15-55-54: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

15-55-56: Выступление участника: Представитель третьего лица - ФИО4, руководитель, удостоверение от 25.11.04г №92

15-56-30: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

15-56-31: Объявление определения, вынесенного судом без удаления из зала судебного заседания

Суд, с учетом мнения лиц, участвующих в деле, определил: отказать в удовлетворении ходатайства о фальсификации доказательств от 11.04.06г №5 и об исключении из доказательств по делу письменных пояснений истца №АК-273 от 27.02.06г и №АК-466 от 10.04.06г, а также в удовлетворении ходатайства об обеспечении доказательств в порядке ст. ст. 161, 72 АПК РФ, приобщить представленное заявление к материалам дела.

15-56-59: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

15-57-15: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

15-57-26: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

15-58-15: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

15-58-20: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

15-58-23: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

15-58-26: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

15-58-32: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

15-58-36: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

15-58-39: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

15-58-44: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

15-58-47: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

15-58-51: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

15-58-54: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

15-58-59: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

15-59-03: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

15-59-10: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

15-59-14: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

15-59-24: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

15-59-26: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

15-59-36: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

15-59-41: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

15-59-46: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

15-59-48: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

15-59-55: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-00-00: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-00-12: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-01-04: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-01-09: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-01-36: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-01-46: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-01-49: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-02-07: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-02-10: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-03-35: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-03-38: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-04-21: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-04-26: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-04-41: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-04-43: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-04-47: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-04-53: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-05-21: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-05-34: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-05-51: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-05-53: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-05-56: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-06-01: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-06-03: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-06-11: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-06-18: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-06-21: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-06-27: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-06-44: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-06-48: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-07-18: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-07-20: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-07-23: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-07-28: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-07-39: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-07-42: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-07-51: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-08-01: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-08-03: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-08-17: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-08-22: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-08-38: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-09-17: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-09-41: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-09-43: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-09-49: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-09-52: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-10-15: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-10-48: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-10-57: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-11-05: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-11-12: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-11-21: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-11-33: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-12-01: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-12-03: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-12-20: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-12-27: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-13-08: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-13-09: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-13-14: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-13-20: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-13-26: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-14-14: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-14-23: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-15-36: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-15-40: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-15-42: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-16-07: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-16-09: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-16-24: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-16-26: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-16-50: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-16-57: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-17-00: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-17-16: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-17-43: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-18-00: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-18-19: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-18-33: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-18-42: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-18-59: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-19-13: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-19-23: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-19-25: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-19-27: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-19-28: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-19-38: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-19-48: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-19-57: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-20-02: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-20-06: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-20-11: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-20-26: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-20-30: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-20-47: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-20-50: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-21-00: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-21-11: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-21-30: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-21-54: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-21-56: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-22-04: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-22-06: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-22-12: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-22-17: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-22-25: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-22-35: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-22-44: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-22-55: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-22-57: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-23-15: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-23-38: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-23-58: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-24-01: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-24-14: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-24-23: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-24-28: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-24-30: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-24-41: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-24-52: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-24-54: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-25-10: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-25-23: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-25-53: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-26-18: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-26-29: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-26-31: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-26-54: Выступление участника: Представитель третьего лица - ФИО4, руководитель, удостоверение от 25.11.04г №92

16-27-39: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-27-46: Выступление участника: Представитель третьего лица - ФИО4, руководитель, удостоверение от 25.11.04г №92

16-27-56: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-28-02: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-28-05: Выступление участника: Представитель третьего лица - ФИО4, руководитель, удостоверение от 25.11.04г №92

16-28-15: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-28-24: Выступление участника: Представитель третьего лица - ФИО4, руководитель, удостоверение от 25.11.04г №92

16-28-31: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-28-36: Выступление участника: Представитель третьего лица - ФИО4, руководитель, удостоверение от 25.11.04г №92

16-28-41: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-28-55: Выступление участника: Представитель третьего лица - ФИО4, руководитель, удостоверение от 25.11.04г №92

16-29-14: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-29-26: Выступление участника: Представитель третьего лица - ФИО4, руководитель, удостоверение от 25.11.04г №92

16-29-52: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-29-57: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

Судебное заседание

16-30-19: Доклад ответчика

16-31-07: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-34-41: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-34-44: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-42-14: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-42-21: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-45-29: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-45-35: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-46-11: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-46-14: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-46-31: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-46-37: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-50-31: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-50-34: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-51-03: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-51-05: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-51-51: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-51-53: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-54-31: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-54-34: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-56-27: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-56-30: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-56-47: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-57-04: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-57-43: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-58-08: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

16-58-12: Выступление участника: Представитель третьего лица - ФИО3, консультант, доверенность от 16.01.06г №81

16-58-22: Выступление участника: Представитель третьего лица - ФИО4, руководитель, удостоверение от 25.11.04г №92

16-58-35: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-58-41: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-58-48: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-59-05: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-59-32: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

16-59-34: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

16-59-40: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-00-00: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-00-04: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-00-11: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-00-23: Выступление участника: Представитель третьего лица - ФИО4, руководитель, удостоверение от 25.11.04г №92

17-00-28: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-00-37: Выступление участника: Представитель третьего лица - ФИО4, руководитель, удостоверение от 25.11.04г №92

17-00-47: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-00-51: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-01-08: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-01-12: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-01-15: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-01-41: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-01-55: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-01-59: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-02-17: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-02-35: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-03-09: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-03-21: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-03-29: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-03-37: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-04-45: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-04-56: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-05-21: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-05-26: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-05-37: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-05-46: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-06-01: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-06-05: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-06-43: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-06-48: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-07-10: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-07-13: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-07-41: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-07-56: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-08-21: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-08-33: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-08-48: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-09-06: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-09-13: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-09-16: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-09-26: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-09-28: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-09-44: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-09-56: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-10-00: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-10-04: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-10-07: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-10-09: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-11-46: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-11-49: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-11-54: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-11-56: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-12-18: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-12-20: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-12-38: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-12-41: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-13-03: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-13-05: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-13-29: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-13-32: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-13-51: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-14-14: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-14-22: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-14-30: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-16-03: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-16-34: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-18-57: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-19-02: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-19-05: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-19-19: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-19-35: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-20-00: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-21-16: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-21-19: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-21-32: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-21-35: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-22-20: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-22-39: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-22-58: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

17-23-20: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-23-34: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

17-23-41: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-23-52: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

17-23-55: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-24-15: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

17-24-37: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-24-43: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

17-24-45: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-25-55: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

17-26-01: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-26-57: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

17-27-00: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-27-02: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

17-27-12: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-27-22: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

17-27-27: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-27-37: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-28-51: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

17-28-54: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-28-56: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

17-28-58: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-29-49: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

17-29-53: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-30-12: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

17-30-29: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-30-35: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

17-30-56: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-30-59: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

17-31-04: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-31-09: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-31-15: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-31-31: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

17-31-36: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-31-46: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

17-31-54: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-32-20: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

17-32-22: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-32-31: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

17-32-34: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-32-41: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

17-32-50: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-32-54: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-32-57: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-33-18: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-33-20: Выступление участника: Представитель третьего лица - ФИО3, консультант, доверенность от 16.01.06г №81

17-33-35: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-33-38: Выступление участника: Представитель третьего лица - ФИО3, консультант, доверенность от 16.01.06г №81

17-33-49: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

17-33-53: Выступление участника: Представитель третьего лица - ФИО3, консультант, доверенность от 16.01.06г №81

17-34-03: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-34-05: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-35-24: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-35-32: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-35-44: Выступление участника: Представитель третьего лица - ФИО3, консультант, доверенность от 16.01.06г №81

17-36-04: Выступление участника: Представитель третьего лица - ФИО4, руководитель, удостоверение от 25.11.04г №92

17-36-07: Выступление участника: Представитель третьего лица - ФИО3, консультант, доверенность от 16.01.06г №81

17-36-13: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-36-19: Выступление участника: Представитель третьего лица - ФИО3, консультант, доверенность от 16.01.06г №81

17-36-47: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-36-55: Выступление участника: Представитель третьего лица - ФИО4, руководитель, удостоверение от 25.11.04г №92

17-37-35: Выступление участника: Представитель третьего лица - ФИО3, консультант, доверенность от 16.01.06г №81

17-37-37: Выступление участника: Представитель третьего лица - ФИО4, руководитель, удостоверение от 25.11.04г №92

17-37-46: Выступление участника: Представитель третьего лица - ФИО3, консультант, доверенность от 16.01.06г №81

17-37-50: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-37-56: Выступление участника: Представитель третьего лица - ФИО4, руководитель, удостоверение от 25.11.04г №92

17-38-16: Выступление участника: Представитель третьего лица - ФИО3, консультант, доверенность от 16.01.06г №81

17-38-33: Выступление участника: Представитель третьего лица - ФИО4, руководитель, удостоверение от 25.11.04г №92

17-38-55: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-39-00: Выступление участника: Представитель третьего лица - ФИО4, руководитель, удостоверение от 25.11.04г №92

17-48-15: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-48-18: Выступление участника: Представитель третьего лица - ФИО4, руководитель, удостоверение от 25.11.04г №92

17-48-29: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-48-34: Выступление участника: Представитель третьего лица - ФИО4, руководитель, удостоверение от 25.11.04г №92

17-48-40: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-48-44: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

17-48-56: Выступление участника: Представитель третьего лица - ФИО4, руководитель, удостоверение от 25.11.04г №92

17-49-00: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

17-49-08: Выступление участника: Представитель третьего лица - ФИО4, руководитель, удостоверение от 25.11.04г №92

Судебное заседание

17-49-24: Исследование доказательств

17-49-35: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-49-52: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

17-50-20: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-50-25: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-50-32: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-50-51: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-50-55: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-51-10: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-51-15: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-51-39: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-51-42: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-52-30: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-52-48: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-53-55: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-54-18: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-54-41: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-54-56: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-55-29: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-55-41: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-55-52: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-56-27: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-56-30: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-56-58: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-57-09: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-57-22: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-58-25: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-59-06: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

17-59-22: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

17-59-34: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

18-00-10: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

18-00-18: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

18-02-15: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

18-02-18: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

18-04-07: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

18-04-15: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

18-04-25: Выступление участника: Представитель истца - ФИО1, представитель, доверенность от 03.04.06г №А3-429

18-05-22: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

18-09-08: Выступление участника: Представитель третьего лица - ФИО3, консультант, доверенность от 16.01.06г №81

18-09-35: Выступление участника: Представитель третьего лица - ФИО4, руководитель, удостоверение от 25.11.04г №92

18-09-39: Выступление участника: Судья-докладчик - Дьячкова Э.Л.

18-09-49: Выступление участника: Представитель ответчика - ФИО2, директор, приказ от 02.06.98г №1/98

Окончание судебного заседания

18-10-01: Объявление перерыва в судебном заседании

18-10-08: Запись фонограммы приостановлена

18-15-08: Начало записи фонограммы

18-15-18: Объявление резолютивной части решения суда

Разъяснен порядок ознакомления с протоколом судебного заседания 12.04.2006г после 16-00 часов, разъяснен порядок принесения замечаний на протокол в трехдневный срок, порядок изготовления решения в полном объеме и порядок обжалования решения.

Судебное заседание закрыто 11.04.2006г в 18 часов 16 минут.

18-16-24: Окончание записи фонограммы

Протокол составлен 11.04.2006г.

Судья Дьячкова Э.Л.

Секретарь

судебного заседания Плотникова И.Н.