РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г.Москва
Резолютивная часть решения объявлена 09.04.2019
Решение в полном объеме изготовлено 26.04.2019
Арбитражный суд города Москвы в составе:
судьи Мищенко А.В. /единолично/,
при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Пивторак А.И.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по искуобщества с ограниченной ответственностью "БАРКЛИ КОНСТРАКШН СИСТЕМ" (ОГРН <***>, 119071, <...>) к обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙСЕРВИС" (ОГРН <***>, 127051, <...>, Э 3 П I К 14 О 16) о взыскании 76 558 942,58 руб., а также встречный иск,
третье лицо: 1. АО «СИГМА»(115201, <...>), 2. ООО «ПЛАНЕТА-ОВК»(125424, <...>, пом. XXXIX),3. ООО «УМ-8»(121471, <...>)
при участии:
по протоколу,
УСТАНОВИЛ:
общество с ограниченной ответственностью "БАРКЛИ КОНСТРАКШН СИСТЕМ" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙСЕРВИС" о взыскании 36 489 658 рублей 48 копеек - неотработанный аванс, 39 854 руб. 40 коп. за электроэнергию, 39 600 руб. 00 коп. за аренду техники, 8 146 руб. 60 коп. в возмещение ущерба, 30 300 000 руб. штраф на основании п. 10.3.3. договора, 278 000 руб. штрафа на основании штрафных актов, 7 099 840 руб. неустойка.
Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве, предъявил встречный иск о взыскании (с учетом принятого уменьшения в порядке ст. 49 АПК РФ) 3 125 949 руб. 38 коп. задолженности, 1 037 964 руб. 46 коп. процентов.
Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив доказательства, суд пришел к следующим выводам.
Как усматривается из материалов дела, 23.09.2016г. между ООО «Баркли Констракшн Систем» (Генподрядчик, Истец) и ООО «СтройСервис» (Подрядчик, Ответчик) заключен Договор подряда №19-0916 на выполнение полного комплекса строительно-монтажных работ по устройству систем: «ВК (внутридомовых инженерных систем водопровода и канализации)», «ОВ (внутридомовых инженерных систем отопления и вентиляции)», «ЭОМ (внутридомовых инженерных систем электроснабжения и электроосвещения)» в доме № 2 Жилого Комплекса, строящегося по адресу: г. Москва, п. Марушкинское, ЗАО «Крекшино» (далее -Договор).
Кроме того, между сторонами были подписаны Дополнительные соглашения №№ 1-12, 12-1 к Договору.
В рамках договора в счет выплаты аванса ООО «БАРКЛИ КОНСТРАКШН СИСТЕМ» выплатило ООО «СтройСервис» 51 155 580 руб. 67 коп., что подтверждается платежными поручениями №1872 от 18.10.2016г., №1900 от 19.10.2016г., № 1917 от 21.10.2016г., № 1937 от 25.10.2016г., № 2062 от 03.11.2016г.,№ 2166 от 18.11.2016г.,№ 2251 от 29.11.2016г., № 2332 от 01.12.2016г.,№ 2586 от 27.12.2016г., № 511 от 21.02.2017г.,№ 972 от 31.03.2017г.№ 1140 от 14.04.2017г., № 1377 от 05.05.2017г., № 1555 от 29.05.2017г., № 1622 от 01.06.2017г., № 1716 от 08.06.2017г., № 2365 от 10.08.2017г., № 2367 от 10.08.2017г., № 2394 от 11.08.2017г., № 2428 от 17.08.2017г., № 2468 от 23.08.2017г., № 2469 от 23.08.2017г., № 2507 от 24.08.2017г., № 2689 от 07.09.2017г. № 2690 от 07.09.2017г., № 180 от 11.09.2017г., № 2856 от 28.09.2017г.. № 227 от 04.10.2017г., № 2980 от 05.10.2017г., № 2979 от 05.10.2017г., № 3036 от 11.10.2017г., № 3036 от 13.10.2017г., № 3107 от 16.10.2017г., № 3108 от 16.10.2017г., № 3159 от 19.10.2017г., № 3709 от 21.12.2017г., № 114 от 28.03.2018г.
В обоснование своих требований ООО «БАРКЛИ КОНСТРАКШН СИСТЕМ» сослалось на те обстоятельства, что ООО «СтройСервис» выполнило работы лишь на сумму 14 665 922 руб. 19 коп., сумма неотработанного аванса составила 36 489 658 руб. 48 коп. При этом сослалось на то, что ответчиком были нарушены сроки выполнения всего комплекса строительно-монтажных Работ.
В соответствии с изменениями в Графике производства работ (ГПР) - Приложение №1.3. к Дополнительному соглашению №9 от 08.08.2017г. к Договору, срок выполнения всего комплекса строительно-монтажных Работ - 31 октября 2017г.
Согласно п. 12.3. Договора, если Подрядчик выполняет Работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится явно невозможным, а именно: Подрядчик отстает от сроков выполнения Работ более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней, Генподрядчик вправе отказаться от исполнения договора с применением к Подрядчику штрафных санкций, предварительно письменно уведомив об этом Подрядчика за 5 (Пять) рабочих дней.
Согласно п. 12.7. Договора в случае досрочного прекращения Договора по вине Генподрядчика, Генподрядчик обязан возместить Подрядчику стоимость закупленных материалов, при этом Подрядчик обязан передать Генподрядчику оплаченные последним материалы. Затраты Подрядчика на закупленные материалы должны быть обоснованы и документально подтверждены Подрядчиком.
Истец сослался на то, что ООО «СтройСервис» нарушило Контрольные сроки производства работ более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней, связи с чем, на основании п. 12.3. Договора, в одностороннем внесудебном порядке отказался от исполнения договора, направив в адрес ответчика уведомление о расторжении договора исх. №БК-05/391/18 от 22.05.2018г. На дату составления Уведомления срок просрочки на 21 мая 2018г. составлял 202 календарных дня.
Кроме того, истец сослался на то, им что материалы были преданы Ответчику по накладным на отпуск материалов на сторону.
Ответчиком не был осуществлен возврат Истцу нижеуказанных материалов, сумма которых составляет 2 303 843 руб. 10 коп. не оплачены истцу расходы на потребленную электроэнергию в размере 39 854 руб. 40 коп. на основании п. 7.11 договора.
Кроме того, по акту от 20.09.2017г. Истец передал в аренду Ответчику автокран 25т. (акт двусторонне подписан). Однако Ответчик не оплатил Истцу за аренду строительной техники денежные средства в размере 39 600 руб. 00 коп. в силу п. 3.15 договора.
Кроме того, по мнению истца, размер ущерба, причинённого Истцу ответчиком , составляет 8 146 руб. 40 коп, , что подтверждается дефектным актом о повреждении напольного покрытия.
Кроме того, истец считает, что на основании п. 10.3.3 договора ответчик должен уплатить штраф за нарушение срока выполнения работ в размере 30 300 000 руб. 00 коп., а также по штрафным актам 278 000 руб. на основании п.п.10.3.1, 10.5.
Кроме того, согласно п. 10.19. В случае прекращения Договора по причине ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору или по инициативе Подрядчика, не связанной с нарушением Генподрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления соответствующего требования Генподрядчиком выплатить Генподрядчику неустойку. Неустойка выплачивается на основании соответствующего требования, предъявленного Генподрядчиком. При этом Стороны установили, что размер неустойки в указанном случае составляет 10% от цены Договора, что составляет 7 099 840 руб.
В обоснование своих встречных требований ООО «СтройСервис» сослалось на те обстоятельства, чтоООО «СтройСервис» выполнило, работы на общую сумму 29 531 073,45 руб. и 35 600 735,82 руб., что подтверждается актами №1 от 17.04.2017, 210.05.2017 , 3 от 26.07.2017, 4 от 02.08.2017, 5 от 25.08.2017, 6 от 25.08.2017, 7 от 11.09.2017, 8 от 11.09.2017 , 10 от 26.09.2017, 11 от 03.10.2017, 12 от 10.10.2017, 13 от 10.10.2017, 14 от 11.10.2017, 15 от 07.12.2017,16 от 15.03.2018, по доп. соглашению № 2 от 13.03.2017 №1 от 28.07.2017, 2 от 07.08.2017, 3 от 20.01.2018, по доп. соглашению № 4 от 10.04.2017 №1 от 28.07.2017, 2 от 03.10.2017, по доп. соглашению № 5 от 01.07.2017, 1 от 27.11.2017,по доп. соглашению № 7 от 28.07.2017 № 9 от 21.09.2017, а также №16 (разделы ОВ (без вентиляции), ВК, ЭОМ) от 02.02.2018 года на сумму 31 730 821 рубль 14 копеек, , №16 от 02.02.2018 года на сумму 8 146 664 рубля 78 копеек, №17 от 02.02.2018 года на сумму 14 673 181 рубль 34 копейки, №18 от 02.02.2018 года на сумму 8 910 975 рублей 02 копейки , №1 (Доп. соглашение №12, работы по вырезанию штроб и монтажу оборудования для подключения кранов с электроприводом) от 30.09.2018 года на сумму 713 256 рублей 20 копеек, №1 от 30.09.2018 года на сумму 131 136 рублей 20 копеек, №2 от 30.09.2018 года на сумму 582 120 рублей 00 копеек, №18 (по разделу ОВ (вентиляция)от 30.09.2018 года на сумму 2 939 251 рубль 08 копеек, №21 от 30.09.2018 года на сумму 2 939 251 рубль 08 копеек, №1 (Доп. соглашение №11, работы по разделу ЭОМ (лотки ) от 30.09.2018 года на сумму 217 407 рублей 40 копеек, №1 от 26.12.2017 года на сумму 217 407 рублей 40 копеек, №б/н от 26.12.2017 года на сумму 217 407 рублей 40 копеек, подписанным представителем ООО «Баркли Констракшн Систем» ФИО1 и представителем ЗАО «УКС-Восток» ФИО2, которые направлялись в адрес генподрядчика, что подтверждается сопроводительными письмами: №12 от «02» февраля 2018 года, №б/н от «08» июня 2018 года, №219 от «14» июня 2018 года, №360 от 20 сентября 2018 года, №362 от «24» сентября 2018 года, № 041018 от «04» октября 2018 года, однако мотивированного отказа от подписания актов представлено не было, в связи с чем в силу ст. 753 АПК РФ акты считаются подписанными, а работы-принятыми.
Кроме того, ООО «СтройСервис» поставило, а ООО «Баркли Констракшн Систем» приняло товар на общую сумму 3 590 228,65 руб. , что подтверждается товарными накладными №6 от 15.05.2017г. на сумму 662 720 руб. №8 от 29.05.2017 на сумму 2 138 433,35 руб. № 3 от 19.02.2018г. на сумму 789 075,30 руб.
С учетом выплаченного аванса задолженность генподрядчика составляет 3 125 949 руб. 38 коп.
При указанных обстоятельствах встречный иск в этой части подлежит удовлетворению.
При этом суд считает доводы генподрядчика считает несостоятельными, а первоначальный иск –неподлежащим удовлетворению, исходя из следующего.
Согласно п.6.12. Договора, Подрядчик взял на себя обязательство качественно выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему.
В соответствии с изменениями в Графике производства работ (ГПР) - Приложение №1.3. к Дополнительному соглашению №9 от 08.08.2017г. к Договору, срок выполнения всего комплекса строительно-монтажных Работ - 31 октября 2017г.
При этом строительная площадка была передана Генподрядчиком Подрядчику только 06 октября 2017г. , что уже освобождает подрядчика от ответственность в силу ст. 401 ГК РФ, поскольку не исполнено встречное обязательство, при этом подрядчик не должен был извещать генподрядчика об обязанности, предусмотренной договором.
При этом как пояснил подрядчик, Генподрядчик согласовывал работы еще в более поздние даты: так, 25.12.2017 года в ответ на многочисленные запросы ООО «СтройСервис» (например: Служебная записка о способе прокладки трубопроводов водоснабжения от 22.12.2017г.) - ООО «Баркли Констракшн Систем» согласовал размещение трубопроводов водоснабжения, работы по креплению трубопроводов, а также размер коробов.
Кроме того, Генподрядчик не всегда разрешал проведение работ, так 21 декабря 2017 года Подрядчик направил Генподрядчику Письмо исх. № 211217 от 21.12.2017г. с просьбой дать разрешение на установку электрощитков в секциях д.2 (кроме секции А, в котором они уже были установлены), на что уполномоченный представитель Истца собственноручно распорядился «Не приступать, хранить на складе».
09 сентября 2016 года ООО «СтройСервис» направил Генподрядчику Письмо исх. №090915 от 09.09.2016г. о том что, в связи с отсутствием строительной готовности на объекте Ж/Д Крекшино, невозможно вести монтаж радиаторов, трубопроводов систем и водоснабжения, коллекторных шкафов, а также с просьбой передать помещение под монтаж данных систем, для безусловного выполнения сроков строительства. 28 октября 2016 года ООО «СтройСервис» продублировал Генподрядчику Письмо (Письмо исх. № 090915 от 09.09.2016г.).
28 октября 2016 года ООО «СтройСервис» направил Генподрядчику Письмо исх. №271015 от 27.10.2016г., уведомляя о невозможности проведения работ по установке щитового оборудования и подготовке кабельных трасс по дому № 2 в связи с отсутствием стен: о невозможности выполнения работ по подготовке кабельной трассы лотка в подвале, в связи с неготовностью теплоизоляционного слоя на потолке подвала, с просьбой сообщить сроки предоставления строительной готовности объекта: о невозможности выполнения работ по установке щитового оборудования ВРУ 1-2 и полосы заземления, в связи с отсутствием комнатных перегородок на месте установки, с просьбой сообщить сроки предоставления строительной готовности объекта.
18 ноября 2016 года Подрядчиком направлено Письмо исх. № 181116 от 18.11.2016г. Генподрядчику с просьбой обеспечения строительной готовности на объекте: п. Крекшино, ЖК «Медовая долина».
24 ноября 2016 года письмом с исх № 241116 Подрядчик вновь сообщает Генподрядчику об отсутствии строительной готовности объекта, о простое бригад ООО «СтройСервис», с просьбой принять меры по закрытию теплового контура.
28 ноября 2016 года обществом «СтройСервис» направлено письмо Генподрядчику (Письмо исх. № 281116 от 28.11.2016г.) с расчетом стоимости материалов и работ в связи с несоответствием первоначальных данных в изначально подписанном договоре подряда № 19-0916 от 23.09.16г. и итоговых данных выданного варианта проекта № 24/08/15/-2 ((бумажный) со штампом), и просьбой согласования изменений сметной суммы договора.
15 декабря 2016 года Подрядчик направил Генподрядчику Письмо исх. № б/н от 15.12.2016г. об отсутствии строительной готовности и об отсутствии на объекте(в здании) температурного режима необходимого для монтажа материалов (выше + 5 градусов по Цельсия) на Объекте (п. Крекшино, ЖК «Медовая долина»), с просьбой ускорить предоставление строительной готовности.
08 декабря 2016 года ООО «СтройСервис» направил Генподрядчику Письмо исх. № 081216-2 от 08.12.2016г. о переносе сроков сдачи работ по системам OB, ВК, ЭОМ на срок 3 месяца со дня устройства теплового контура здания и устройства перегородок, ввиду отсутствия строительной готовности объекта.
28 декабря 2016 года Подрядчик направил Генподрядчику Письмо исх. № 281216 от 28.12.2016г. о переносе сроков сдачи работ по системам ОВ на срок 2 месяца, в связи с задержкой данных сроков согласованием по несоответствующим показателям Проекта и Спецификации к проекту.
11 января 2017 года Генподрядчик направил ООО «СтройСервис» Письмо исх. № 001 от 11.01.2017г. с ответом на письмо № 2712 от 27.12.2017г. с просьбой предложить другой материал огнезащиты для возможности монтажа в зимних условиях; площадь материала принять в соответствии с спецификацией.
18 января 2017 года Генподрядчиком было направлено Письмо исх. № 180117 от 18.01.2017г. Подрядчику, где он сообщает, что работы требуется выполнить в соответствии с технологическим регламентом, а замену произвести без увеличения стоимости договора.
30 января 2017 года Подрядчик направил Генподрядчику Письмо исх. № б/н от 30.01.2017г. с информацией о том, что с 28 января 2017 года в доме №2 остановлены работы по монтажу электрических систем в виду отсутствия перегородок и внутренней отделки.
16 февраля 2017г. ООО «СтройСервис» уведомил Генподрядчика письмом (б/н от 16.02.2017г.) о не устранении обстоятельств, препятствующих выполнению работ, в связи с которыми работы по монтажу электрических систем были приостановлены с 28.01.2017г.: отсутствие перегородок на этажах секций А, Б, В, а также внутренней отделки помещений ВРУ, не выполнения теплового контура дома. Указанные недоделки свидетельствуют об отсутствии строительной готовности объекта в связи с чем Подрядчик просил содействовать в устранении данных препятствий.
Повторно письмом от 14.03.2017г. Генподрядчик уведомлялся об отсутствии строительной готовности на доме №2 и не устранении препятствий к выполнению работ, явившихся основанием приостановки работ по монтажу электрических систем с 28.01.2017г. Дополнительно указывалось на несоответствия технологических проемов ДУ в секции «В» с третьего этажа включительно (заужение от 5 до 15 см и смещение в сторону), расширений в шахтах на крыше (выполнено в одну сторону), отсутствие перегородок, необходимых для монтажа естественной вентиляции, схемы которых прилагались к письму. Данные недостатки не позволяют смонтировать крышное оборудование, коробы ДУ и естественную вентиляцию, работы по монтажу которых были вынуждено приостановлены 26 февраля 2017г.
6 июня 2017г. Подрядчик направил письмо Генподрядчику об отсутствии строительной готовности на доме №2 в связи с затоплением водой технического подполья с февраля месяца и невозможности продолжения работ по ЭОМ и сварочных работ. Также сообщалось об отсутствии строительной готовности в помещениях ВРУ. Подрядчик просил оказать содействие в выполнении данных видов работ.
7 июня 2017г. Подрядчик уведомил Генподрядчика о том, что остановлены работы по монтажу вентиляционных систем на секции Ж ввиду того, что бригада каменщиков, работающая на фасадных участках дома №2 секции Ж седьмого этажа, оставила открытым кран резервуара под воду, стоящим на кровле, в связи с чем произошла течь воды и смыв ОЗС и как следствие весь стояк вентиляции с 7 по 1 этаж секции Ж съехал вниз на 3 см от заданных размеров высот.
17 июня 2017г. Подрядчик указывал Генподрядчику в письме исх. №160617 о необходимости предоставления строительного материала для проведения работ по кладке -кирпича в количестве 3000 шт., отсутствие которого ведет к увеличению сроков производства работ в связи с простаиванием бригад рабочих.
27 июля 2017г. Подрядчик обратился с письмом к Генподрядчику о предоставлении актуальных чертежей для выполнения работ в виду несогласованности имеющихся чертежей и фактически выполненной строительной части по системам дымоудаления и приточной вентиляции в машинных отделениях лифтов, нет корректного указания расположения радиаторов по первому этажу для верной установки, монтажу и подключения радиаторов системы отопления, для установки шкафов ВРУ - 1 и 2.
26 июня 2017 года ООО «СтройСервис» направил Генподрядчику Письмо исх. № б/н от 26.06.2017г. с просьбой расширить технологические отверстия для прокладки естественной вентиляции т.к. в виду отсутствия строительной готовности нет возможности выполнять монтажные работы по устройству естественной вентиляции по дому № 2 секции А с 1 по 6 этажи, стояк ВЕ2, ВЕ5 и секции Б с 1 по 4 этажи, стояк ВЕ13.
21 июля 2017 года Подрядчик направил Генподрядчику Письмо исх. № 210717 от 21.07.2017г. о готовности Подрядчиком подачи исполнительной документации в срок 24-29 июля 2017г. по выполненным работам на объекте ЖК «Медовая долина», д.2 (ориентировочная сумма выполнения указанных работ + около 20 млн.руб.)
28 августа 2017 года ООО «СтройСервис» направил Генподрядчику Письмо исх. № 28082017 от 28.08.2017г. о компенсации стоимости кабеля и работ - ЭОМ, п. Крекшино, д. 2, в связи с тем, что они были срезаны.
06 октября 2017 года Подрядчиком было направлено Письмо Генподрядчику исх. № 061017 от 06.10.2017г. о том, что при обходе дома № 2 выявлено: демонтаж отделочниками конвекторов и порча УРМ и КЭТ.
24 октября 2017 года ООО «СтройСервис» направил Генподрядчику Письмо исх.№ 241017 от 24.10.2017г. в котором сообщает Генподрядчику о невозможности закончить работы по кладке ПГП в квартирных санузлах д.2 секция В) в связи с отсутствием строительной готовности, выразившейся в отсутствии заделки межэтажных перекрытий - в местах прохода инженерных коммуникаций.
23 января 2018г. представитель ООО «СтройСервис» передал представителю Генподрядчика Жалобу с просьбой «принять меры по поводу протекающей кровли в помещениях ВРУ1 и ВРУ2 дома№2 ЖК «Медовая долина»; протекающая кровля приводит в негодность устанавливаемое электротехническое оборудование».
На что 26 января 2018г. Генподрядчик направил ООО «СтройСервис» Уведомление о приостановке работ, с указанием на то, что о возобновлении работ будет сообщено дополнительно (Уведомление о приостановке работ по Договору подряда №19-0916 от 23.09.16; исх. №4 от 26.01.2018г.)
24.01.2018г. ООО "СтройСервис" передало полномочному представителю Истца отчет по выполнению СМР на 22.01.2018 по объекту п. Крешино, д.2 по разделам OB, ВК, ЭОМ, с замечаниями и пометкой ФИО3 от 24.01.2018г. "Объемы подтверждаю. Необходимо устранить замечания". Данный Отчет от 22.01.2018 подписан также, Начальником участка по инженерным системам (Баркли)- ФИО1.
02 февраля 2018 года ООО «СтройСервис» направил Исполнительную документацию, Акты о приемке выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по юридическому адресу Истца. Однако ООО «Баркли Констракшн Систем» не подписало указанную документацию.
04 октября 2018 года письмом с исх. № 041018 от 04.10.2018г. ООО «СтройСервис» повторно направило обществу «Баркли Констракшн Систем» всю документацию на выполненные и принятые в одностороннем порядке работы на общую сумму 35 600 735,82 руб.
Все вышеуказанные письма остались без ответа со стороны ООО «Баркли Констракшн Систем».
Согласно Заключению специалиста (ФИО4, ООО «Строительная экспертиза») от 02.11.18г. (время проведения обследования 31.10.18г.) фактически выполненные работы и примененные материалы на объекте экспертизы соответствуют работам и материалам, указанным в исполнительной документации и в следующих актах выполненных работ:
- акт выполненных работ №16 от 02.02.2018 г.
- акт выполненных работ №17 от 02.02.2018 г.
- акт выполненных работ №21 от 30.09.2018 г.
- акт выполненных работ №18 от 02.02.2018 г.
- акт выполненных работ №2 от 30.09.2018 г.
- акт выполненных работ №1 от 26.12.2017 г.
- акт выполненных работ №1 от 30.09.2018 г.
Доказательств обратного не представлено, ходатайство о назначении экспертизы не заявлено.
В соответствии со статьей 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете (пункт 1 статьи 743 ГК РФ).
Согласно пункту 1 статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.
Согласно ст. 718 ГК РФ заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы. При неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы.
Согласно п. 6.1.2. Договора Генподрядчик обязуется передать Подрядчику строительную площадку, пригодную для производства работ, по Акту приема-передачи строительной площадки не позднее 1 рабочего дня до даты начала производства работ на соответствующем участке работ.
В связи с крайне поздней передачей Генподрядчиком строительной площадки, а также постоянными препятствиями для выполнения работ в связи с отсутствием предоставления Генподрядчиком строительной готовности объекта, работы Подрядчиком по Договору подряда №19-0916 от 23.09.2016г (с учетом дополнительных соглашений) выполнялись по мере возможности (по мере предоставления Генподрядчиком строительной готовности объекта).
В соответствии с п. 3 ст. 405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.
Таким образом, обязательства по Договору исполнены, результаты работ переданы заказчику подрядчиком своевременно и в полном объеме. Претензий по качеству работ от заказчика не поступало.
В силу пункта 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.
Объект введен в эксплуатацию 30 марта 2018 г. Заказчику выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 77-237000-008348-2018.
Истец представил договоры с АО «Сигма», ООО «Планета-ОВК», ООО «Управление механизации-8», в подтверждение факта выполнения спорных работ иными подрядчиками.
Однако, указанные доказательства не опровергают доводы подрядчика, не подтверждают сам факт выполнения спорных работ иными подрядчиками, работы не совпадают с выполненными подрядчиком , договор с которым расторгнут к этому времени не был.
Товары, которые указаны в сметах, подлежащие закупке вышеуказанными подрядчиками для выполнения работ вместо СтройСервиса, закупались подрядчиком, что подтверждается товарными накладными, при этом доказательства закупки иными подрядчиками или генподрядчиком не представлены.
Подрядчиком представлен подписанный сторонами Акт о приемке выполненных работ от 07.12.2017г., согласно которому он установил на объекте истребуемые Истцом радиаторы.
Генподрядчиком заявлено требование по акту от 20.09.2017г., который, по его мнению подтверждает факт передачи в аренду Автокрана 25т на сумму аренды 39 600 руб. 00 коп.
При этом Истцом не приложены относимые, допустимые и достаточные доказательства, подтверждающие передачу и прием от Генподрядчика Подрядчику в аренду кран.
Представленный акт об оказанных услугах от 20.09.17г. подписан неуполномоченным лицом без заверения печатью организации и не подтверждает факт пользования техники Истца, которые могут подтверждаться только актами Приема-передачи техники, а так Истцом также заявлена сумма требований по штрафным актам в размере 278 000 руб., которая складывается из:
10.5 №04/СС/ОТот 12.05.2017г. 5 000,00
10.4 №03/СС/ОТ от 16.11.2016г. 20 000,00
10.4 №02/СС/ОТ от 07.11.2016г. 25 000,00
10.4 №01/СС/ОТ от 28.10.2016г. 3 000,00
10.4 №01/СС/ОТ от 19.07.2017г. 5 000,00
10.4 №02/СС/ОТ от 19.07.2017г. 20 000,00
10.4 №22/СС/ОТот 10.10.2017г. 10 000,00
10.3.1 №23/СС/ОТ от 10.11.2017г. 190 000,00
Однако Истцом не приложен Акт №22/СС/ОТ от 10.10.17г. о выявлении какого-то нарушения, за которое предусмотрена ответственность в размере 10 000 руб. вместо него приложен Акт с указанным номером от 10.11.17г. о выявлении нарушения сроков окончания работ, за которое установлена ответственность в размере 150 000 руб.
Истцом также не приложены в полном объеме документы по фиксации нарушений условий договора, на основании которых Истец заявляет требования о взыскании штрафных санкций:
1) К Акту №23/СС/ОТ от 10.11.2017г. не приложен Ежедневный отчет за 10.11.2017г., который является приложением к Акту №23/СС/ОТ.
2) К Акту №02/СС/ОТ от 19.07.2017г. не приложена служебная записка от 18.07.2017г.. которая является приложением к Акту №02/СС/ОТ.
3) К Акту №04/СС/ОТ от 12.05.2017г. не приложено предписание от 27.04.2017г., которое является приложением к Акту №04/СС/ОТ.
Не приложена доверенность на лиц, подписывающего акт со стороны ООО «СтройСервис», реквизиты которой указаны в актах.
Также в обосновании заявленных требований Истцом не представлены доказательства, требуемые Договором подряда:
1) Фотоматериалы, подтверждающие нарушения (п. 10.6 Договора);
2) Уведомления Подрядчика о прибытии для составления актов о нарушении (п. 10.6Договора).
Истец заявляет о том, что Ответчиком не оплачены истцу расходы за потребленную электроэнергию в размере 39 854 руб. 40 коп.
Истцом в доказательство наличия задолженности по потребленной электроэнергии и воды не представлены необходимые доказательства наличия соответствующей задолженности, которые предусмотрены Договором подряда:
1) Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности электрических сетей (п.7.11);
2) Акт установки приборов учета расхода электроэнергии/водоснабжения (п.7.11);
3) Способ расчета потребностей электроэнергии/водоснабжения за отчетный период
(п.7.11);
4) Счет от ОАО «Мосэнергосбыт» за март 2018г.;
5) Журнал учета фактически отработанного агрегатами Подрядчика времени (п.6.2):
6) Двусторонний акт, подтверждающий фактическое время, отработанною
агрегатами Подрядчика, зафиксированное в журнале учета (п.6.2);
Также заявлено требование по ущербу, причинённого Истцу, в размере 8 146 руб. 40 коп. (дефектный акт о повреждении напольного покрытия).
Истцом в обоснование требования о взыскании ущерба в размере 8 146. 60 руб. по дефектному акту о повреждении напольного покрытия не представлены доказательства, подтверждающие вину Ответчика в повреждении напольного покрытия, а также заявленную сумму ущерба:
1) Расчет суммы;
2) Фотоматериалы, фиксирующие повреждение;
3) Уведомление Подрядчика о прибытии представителя для освидетельствования повреждения (п.9.2.4).
Вместе с тем подрядчиком заявлено о взыскании процентов в связи с нарушением срока оплаты работ, однако при уменьшении размера долга, иной расчет процентов не представил, в связи с чем расчет не обосновал, суд, исходя из того, что на 17.10.2018 в любом случае обязанность по оплате работ возникла, считает возможным взыскать проценты за период с 17.10.2018 по 26.11.2018 в размере 19 911 руб. 87 коп. , при этом правовых оснований для взыскания процентов на сумму аванса не имеется.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.110,123,156,167-171 АПК РФ,
РЕШИЛ:
В удовлетворении первоначального иска отказать. Встречный иск удовлетворить частично.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "БАРКЛИ КОНСТРАКШН СИСТЕМ" в пользу обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙСЕРВИС" 3 125 949 руб. 38 коп. задолженности, 19 911 руб. 87 коп. процентов, 33 106 руб. в возмещение расходов по госпошлине чеку-ордеру от 17.11.18 №53.
В удовлетворении остальной части встречного иска отказать.
Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙСЕРВИС" из федерального бюджета госпошлину в размере 87 396 руб. , уплаченную
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.
Судья: А.В.Мищенко