Решение № А41-33261/22 от 05.10.2022 АС Московской области

Арбитражный суд Московской области

   053 , проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г.Москва             

17 октября 2022 года                                                                       Дело №А41-33261/22               

Резолютивная часть объявлена 05.10.2022

Полный текст решения изготовлен 17.10.2022

Арбитражный суд Московской области в составе:

председательствующий судья Н.А. Кондратенко, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Валиевым Г.В., рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ГКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДДС"

 к ООО "КТК"

о взыскании

При участии в судебном заседании:

от истца: представитель по доверенности №4 от 10.01.2022 ФИО1 (подлинный диплом о высшем юридическом образовании обозревался судом, копии приобщены)

от ответчика: представитель по доверенности №1 от 04.07.2022 г. ФИО2 (подлинный диплом о высшем юридическом образовании обозревался судом)

УСТАНОВИЛ:

ГКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДДС" обратилось в Арбитражный суд Московской области к ООО "КТК" с иском о взыскании пени в размере 1 666 720, 08  руб.

В процессе судебного разбирательства установлено следующее.

Истцом поддержаны требования в полном объеме.

Представитель ответчика возражал относительно удовлетворения иска.

Истец представил возражения на отзыв, приобщены.

Рассмотрев  материалы дела, исследовав совокупность представленных лицами, участвующими в деле, доказательств, выслушав пояснения представителей сторон, суд полагает, что исковые требования не  подлежат удовлетворению в связи со следующим.

В обоснование иска указано следующее.

Между Обществом с ограниченной ответственностью «Красноярская транспортная компания» (сокращенное наименование - ООО «КТК») (далее Ответчик, Подрядчик) и ГКУ  Московской области «ДДС» (далее - Истец, Заказчик) заключен государственный контракт от 30 мая 2018 г. № Ф.2018.219021 на выполнение строительных работ по объекту: Реконструкция автомобильной дороги Павловский Посад-Субботино-Электросталь (далее - Контракт).

В соответствии с п. 1.1,1.2 Контракта Подрядчик обязуется выполнить реконструкцию автомобильной дороги Павловский Посад-Субботино-Электросталь (далее - Объект) в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации и в соответствии с проектной и рабочей документацией по объекту и Ведомостью объемов работ (Приложение №1 к Контракту) (далее -Объем работ) и передать результат работ Заказчику в сроки, указанные в разделе №3 Контракта и в Графике производства работ по объекту (Приложение №2 к Контракту).

Согласно п. 3.1.-3.2. Контракта, датой начала исполнения обязательств Сторон по Контракту является дата заключения Контракта. Датой начала выполнения Подрядчиком работ является дата, наступающая по истечении 1 рабочего дня с даты выполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 4.2.2 Контракта (Обязанность Заказчика передать Подрядчику проектную документацию).

Акт передачи проектной документации по Контракту подписан 14.06.2018г. Таким образом, срок начала выполнения работ по Контракту - 18.06.2018 г.

Согласно п. 3.4. Контракта срок выполнения работ составляет 29 месяц с даты начала выполнения работ (с изменениями, внесенными Дополнительным соглашением №9 от 20.03.2020 г.), то есть до 18.11.2020.

Пунктом 2.1 Контракта определена цена Контракта, которая составляла 453 519 483 рубля 70 копеек, является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

С изменениями, внесенными Дополнительным соглашением от 07.12.2021г. № 17 к Контракту, цена Контракта составила 472 983 510 рублей 74 копейки.

В соответствии с частью 6 статьи 34 Закона №44-ФЗ в случае пфросрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику  требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями Контракта и требованиями закона, иных правовых актов.

В соответствии с требованиями Федерального Закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ст. 34 ч. 7, а также п. 12.4 Контракта, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства и/или этапа работ, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и/или этапа работ.

Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

На момент окончания срока выполнения работ (18.11.2020 г.) по Контракту сумма выполненных работ составила 404 819 678,54 руб. руб. (Справка стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 №33 от 17.11.2020 г.). Остаток выполнения работ - 48 699 805,16 руб.

С изменениями, внесенными Дополнительным соглашением от 07.12.2021г. № 17 к Контракту, цена Контракта составила 472 983 510 рублей 74 копейки. Остаток невыполненных работ составил 68 163 832,20 руб.

После окончания срока выполнения работ по Контракту Заказчик принял и оплатил работы:

Решением Арбитражного суда Московской области от 11.05.2021 по делу №А41 -13458/21 в пользу ГКУ Московской области «ДДС» взыскана неустойка за период с 19.11.2020 по 08.02.2021 в размере 271 837, 88 руб., в связи с чем, размер пени, подлежащей начислению в связи с просрочкой Ответчиком обязательств по Контракту, составляет за период с 09.02.2021 по 07.12.2021 (до изменения Цены контракта):  1 546 181,20 руб.

За период с 08.12.2021 по 21.12.2021 После  изменения  Цены  Контракта  (ДС  №17  от  07.12.2021)  с  учетом выполненных работ новый остаток выполнения составил 37 533 928,14 руб. сумма  неустойки равна  120538,88 руб.

Итого пени составляют 1 666 720, 08 руб.

Ответчику было направлено требование об оплате неустойки №Исх-85/2022 от 17.01.2022, однако требования удовлетворены не были, что послужило основанием для обращения суд.

Возражая относительно иска указано следующее.

Согласно п. 3.4. Контракта срок выполнения работ составляет 29 месяцев с даты начала выполнения работ (с изменениями, внесенными Дополнительным соглашением № 9 от 20.03.2020 г.), то есть до 18.11.2020 г.

В силу п. 4.2.3. Контракта Заказчик обязан передать Подрядчику строительную площадку, пригодную для выполнения работ, в течение 10 рабочих дней со дня заключения Контракта.

Согласно ведомости занимаемых земель для формирования полосы отвода автомобильной дороги проектной документацией было предусмотрено:

использование земельных участков неразграниченной государственной собственности с кадастровыми номерами 50:17:0020301:63, 50:46:0000000:36014, 50:16:0000000:71723, 50:16:0402026, 50:17:0000000, 50:46:0060428, 50:46:0060709:124, 50:46:0000000:36007, 50:46:0000000:36011, 50:16:0402026, 50:46:0060428:79 общей площадью 90 298 кв. м.;

- принудительному изъятию подлежит земельный участок частной собственности с кадастровым номером 50:17:0020301:58, принадлежащий ООО «Село», общей площадью 868 кв.м;

- отводу в постоянное (бессрочное) пользование подлежат земельные участки лесного  фонда склада кадастровыми номерами 50:16:0402026:72, 50:16:0402026:68, 50:16:0000000:57797, 50:16:0402026:60, 50:16:0402026:71, 50:16:0402026:62, 50:16:0402026:61, 50:16:0402026:69, 50:16:0402026:70, 50:16:0000000:57547 общей площадью 42 278 кв.м.

Подрядчиком в адрес Заказчика было направлено письмо № 294 от 03.12.2018 года, в котором Подрядчик указал, что в процессе выполнения работ по контракту должны быть произведены неучтенные в технической документации дополнительные земельно-кадастровые работы, без выполнения которых продолжение строительства, достижение предусмотренного Контрактом результата невозможно.

По результатам рассмотрения обращения Подрядчика № 294 от 03.12.2018 года о необходимости выполнения дополнительных земельно-кадастровых работ, без которых невозможно продолжение строительства по Контракту, Заказчиком совместно с Подрядчиком проведено производственное совещание, на котором определена необходимость выполнения дополнительных земельно-кадастровых работ. (Протокол совещания от 07.12.2018 г. № ПС-237/2018, протокол совещания от 14.12.2018 г. № ПС-245/2018) После выполнения указанных работ Подрядчиком, Заказчик передал строительную площадку на основании Акта передачи строительной площадки от 18.12.2019 г.

Кроме того, в процессе выполнения работ по Контракту, Подрядчиком выявлены неучтенные в технической документации дополнительные работы по корректировке проектно-сметной документации, без выполнения которых невозможно продолжение строительства по Контракту.

В границах проведения работ автомобильную дорогу пересекают воздушные линии электропередачи напряжением 110-220 кВ. ВЛ ПОкВ - «Шибаново - Электросталь 1 и 2», «Ногинск - Дуговая 2 и 3», «Ногинск - Затишье 1 и 2» и «Затишье - Павлово 1 и 2», находится на балансе ПАО «Россети» филиал ПАО «МОЭСК» «Восточные электрические сети». В Л 220 кВ - «Шатурская ГРЭС - Ногинск», «Ногинск-Шибаново» и «Шибаново - Кроноштан», находится на балансе МЭС Центра - Филиала ПАО «ФСК ЕЭС».

В связи с этим, перед началом производства работ по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги Павловский Посад-Субботино-Электросталь» ООО «КТК» уведомило филиал ПАО «МОЭСК» - Восточные электрические сети (письмо от 31.08.2018 г. № 270) и филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра (письмо от 31.08.2018 г. № 269) о начале производства строительных работ.

14.09.2018 г. было получено письмо № М1/26/985 от МЭС Центра - филиала ПАО «ФСК ЕЭС» с требованием прекратить проведение работ по строительству автодороги в охранной зоне ВЛ 220кВ до выполнения комплекса работ по реконструкции (переустройству) и  модернизации ВЛ 220  кВ,  согласно техническим  условия  от

02.08.2017  г. № М1/23/1139 и письмо от 25.09.2018 г. № 19-24/102 от филиала ПАО «МОЭСК» - Восточные электрические сети о запрете работ в охранной зоне ВЛ 110 кВ.

Вследствие этого, Подрядчиком в адрес Заказчика направлено письмо № 294 от 03.12.2018  г., в котором указано, что при проведении строительно-монтажных работ невозможно выполнить проектные решения из-за запрета ПАО «ФСК ЕЭС» и филиала ПАО «МОЭСК» - Восточные электрические сети на проведение работ по строительству автодороги в охранных зонах ВЛ 110 кВ и 220 кВ до выполнения комплекса работ по реконструкции (переустройству) и модернизации ВЛ.

По результатам рассмотрения обращения Заказчиком 25.01.2019 года проведено производственное совещание, на котором принято решение о предоставлении Подрядчиком технического задания на утверждение по выполнению проектных и Субботино-Электросталь» по переустройству линии электропередач ВЛ-110 кВ, переустройству линии электропередач ВЛ-220 кВ. (Протокол от 25.01.2019 г. № ПС-18/2019).

Корректировка проектной документации заключается в части переустройства линии электропередач ВЛ-110 кВ и ВЛ-220 кВ, в связи с получением технологического задания от ПАО «Россети» филиала ПАО «МОЭСК» «Восточные электрические сети» от 12.02.2019 № 153-13/10/103, реконструкцию (переустройство) и модернизацию воздушных линий ВЛ-220 кВ с получением технических условий филиала МЭС ЦентраПАО «ФСК ЕЭС» от 09.09.2019 № М1/23/1520 с выделением дополнительных этапов строительства.

Проектная документация (корректировка) получила положительное заключение государственной экспертизы № 50-1-1-3-1254-20 от 04.08.2020 г.

Согласно решению Арбитражного суда Московской области от 24.12.2021 г. по делу № А41-32918/21 Подрядчиком выполнены дополнительные работы по корректировке проектной документации и земельно-кадастровые работы, без выполнения, которых было бы невозможно дальнейшее продолжение строительство объекта.

Согласно проведенным техническим советам от 23.08.2019 г., 30.08.2019 г., 06.09.2019 г., 13.09.2019 г. в рабочую документацию внесены уточнения по объемам и стоимости работ. По результатам рассмотрения и утверждения рабочей документации и сопоставительной ведомости должно было быть подписано дополнительное соглашение. Дополнительное соглашение с утвержденными изменениями подписано только 07.12.2021 г.

Ответчик считает, что оснований для начисления пени Заказчиком в указанный период с 09.02.2021 г. по 07.12.2021 г. не имеется, в связи с отсутствием со стороны Подрядчика нарушения обязательств, согласно контракта № Ф.2018.219021 от 15.04.2019 г.

Работы на объекте завершены. 22 декабря 2020 г. Заказчиком получено Заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства № 08-30-042200-8-01, выданное Главным управлением Государственного строительного надзора Московской области.

24 декабря 2020 г. получено Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № К.Ш0-16-17296-2020 г., выданное Министерством жилищной политики Московской области.

Таким образом, имеется ряд обстоятельств, не зависящих от воли и действий Подрядчика, но препятствующих своевременному выполнению работ (отдельных этапов работ), нормальному их ведению и как следствие завершению в срок.

Со стороны Ответчика предприняты все необходимые действия для надлежащего исполнения всех условий контракта.

Исследуя вопрос о возложении на подрядчика договорных штрафных санкций в порядке статей 329, 330, 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, арбитражный суд при наличии соответствующих возражений со стороны ответчика обязан рассмотреть вопрос об уменьшении размера ответственности должника в порядке пункта 1 статьи 404 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае установления факта того, что ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон, либо применить к спорным отношениям норму пункта 3 статьи 405 ГК РФ, в силу которой должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

Возражая против заявленных требований, ответчик указал, что нарушение сроков исполнения контракта произошло не по вине ответчика, а  ввиду согласования и  выполнения  дополнительных работ  по корректировке проектной документации .

Таким образом, при указанных обстоятельствах перенос сроков выполнения работ был обусловлен причинами, не зависящими от подрядчика.

В соответствии со статьей 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо не исполнившее обязательство, либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности). Лицо признается невиновным, если при той заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиями оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

В соответствии со ст. ст. 405, 406 Гражданского кодекса Российской Федерации, кредитор считается просрочившим, если он не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором, либо вытекающих из обычаев делового оборота или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

В данных обстоятельствах ответчик не считается просрочившим и не обязан платить неустойку.

Таким образом, предъявленное требование о взыскании неустойки за просрочку срока выполнения работ   является необоснованным и удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями ст. 110,167-170, 176, 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

            В иске отказать.

Судебный акт может быть обжалован в порядке и в сроки, установленные АПК РФ.

Судья                                                       Н.А. Кондратенко