Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой О.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ефремовой О.С., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью Группа компаний "Технология" (ОГРН 1125476111991), г.Новосибирск

к обществу с ограниченной ответственностью "Теплогазпро" (ОГРН 1135476140843), г. Новосибирск

об обязании передать документацию,

при участии:

от истца: Полищук А.В. (паспорт, доверенность от 01.02.2018);

от ответчика: Лобанов В.Л. (директор, паспорт, приказ от 23.09.2013), Андриевский А.И. (паспорт, доверенность от 20.06.2018),

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью Группа компаний "Технология" (далее – истец, ООО ГК «Технология») обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Теплогазпро" (далее – ответчик, ООО «Теплогазпро») об обязании в течение 5 дней со дня вынесения решения суда передать результат фактически выполненных работ по договору, предоставить оригиналы акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ, оригинал акта приемки законченного строительством подводящих газопроводов, с приложением:

- приказов о назначении ответственных за строительство объекта;

- положительного заключения экспертизы;

- выписки из реестра членов саморегулируемой организации ООО «ТеплоГазПро»;

- свидетельства об аттестации лаборатории контроля и сварки;

- свидетельства НАКС об аттестации сварочного оборудования;

- свидетельства об аттестации технологического процесса сварки газопроводов;

- копий удостоверений сварщиков, слесарей, специалистов;

- приказа о присвоении клейма сварщикам;

- справки о входном контроле качества материалов;

- общего журнала работ;

- журнала сварочных работ;

- схемы сварочных стыков;

- профиля бурения и протокола бурения;

- исполнительного паспорта;

- заключения лаборатории НК;

- строительного паспорта;

- акта испытания кранов;

- акта на продувку газопровода;

- акта о проведении испытаний на герметичность;

- технического паспорта на изоляционное покрытие;

- съемки.

• Комплект рабочих чертежей (исполнительную геодезическую документацию по ГОСТ Р 51872) на строительство предъявляемого к приемке объекта с надписями, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них проектной организацией изменениям;

• Сертификаты заводов-изготовителей (их копии, извлечения из них, заверенные лицом, ответственным за строительство объекта) на трубы, фасонные части, сварочные и изоляционные материалы;

• Технические паспорта заводов-изготовителей (заготовительных мастерских) или их копии на оборудование, узлы, соединительные детали, изоляционные покрытия, изолирующие фланцы, арматуру диаметром свыше 100 мм, а также другие документы, удостоверяющие качество оборудования (изделий);

• Строительные паспорта наружного газопровода;

• Протокол проверки сварных стыков газопровода радиографическим методом, протоколы механических испытаний сварных стыков стального и полиэтиленового газопроводов; протокол проверки сварных стыков газопровода ультразвуковым методом и протокол проверки качества стыков, выполненных контактной сваркой и пайкой;

• Акт разбивки и передачи трассы (площадки) для подземного газопровода и резервуаров СУГ;

• Журнал учета работ;

• Акты приемки скрытых и специальных работ.

В судебном заседании истец отказался от иска в части требований об обязании ООО "Теплогазпро" передать ООО ГК "Технология" результат фактически выполненных работ по договору и предоставить оригиналы акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ. В остальной части исковые требования уточнил: просил обязать ответчика передать следующую документацию:

1.Копия Свидетельства о допуске работам (СРО), свидетельство об аттестации технологии сварки, свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля (НК), аттестация специалистов лаборатории НК, свидетельство об аттестации применяемых сварочных материалов и сварочного оборудования, приказ о назначении ответственного за строительство объекта, приказ о присвоении клейм сварщикам, копии аттестационных удостоверений сварщиков и специалистов сварочного производства, общий журнал работ, журнал сварочных работ, журнал производства антикоррозионных работ, журнал входного контроля материалов (или акты входного контроля материалов), строительный паспорт газопровода, акт продувки газопровода, акт испытания газопровода на герметичность, акты освидетельствования на следующие виды скрытых работ: -подготовка поверхности труб и сварных стыков под антикоррозийное покрытие; - выполнение антикоррозийного покрытия труб и сварных стыков; - пневматическое испытание газопроводов; - нанесение изоляции на подземный газопровод; -устройство основания под газопровод; - укладка газопровода в грунт; - укладка сигнальной ленты; - устройство и герметизация футляров; - продувка газопровода; - испытания газопроводов на герметичность; - окраска надземного газопровода; акт визуального и измерительного контроля (ВИК) сварных соединений, акты испытаний технических устройств (задвижек, ИФС, кранов), протокол результатов радиографического контроля сварных соединений, протоколы механических испытаний сварных соединений, протокол результатов ультразвукового контроля сварных соединений, схема сварных стыков газопровода, сертификаты заводов-изготовителей (их копии, извлечения из них, заверенные лицом, ответственным за строительство объекта) на трубы, фасонные части, сварочные и изоляционные материалы, технические паспорта заводов-изготовителей (заготовительных мастерских) или их копии на оборудование, узлы, соединительные детали, изоляционные покрытия, изолирующие фланцы, арматуру, а также другие документы, удостоверяющие качество оборудования (изделий), паспорта на бетон, комплект рабочих чертежей газопроводов, исполнительная съемка построенных газораспределительных сетей (расположение сетей наружного газопровода в плане; продольный профиль газопровода).

Отказ истца от требований не противоречит действующему законодательству, не нарушает прав и законных интересов других лиц и принимается судом.

Уточнения исковых требований также принимается судом как не противоречащие ст. 49 АПК РФ.

Ответчик исковые требования не признал, указав, что формирование всей исполнительной документации возможно лишь по завершении полного комплекса работ по договору. Поскольку работы подрядчиком выполнены частично, основания для передачи документации отсутствуют. В подтверждение своих доводов ответчик представил заключение ООО «ТехСтройКом НСК».

В дополнении к отзыву на исковое заявление ответчик указал, что только часть документации, поименованная истцом, может быть выдана ответчиком при условии принятия работ.

Рассмотрев материалы дела, проверив обстоятельства дела в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд находит предъявленные требования подлежащими удовлетворению частично.

Между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен договор № 18.07.2017 от 18.07.2017, по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы: монтаж газопроводов по проекту 300/212-1-ГСН, 300/212-1-ГСВ, в соответствии с локальной сметой, в сроки, установленные в пункте 3.1. и 3.2. договора.

Стоимость работ определена в сумме 543 248 рублей 90 копеек (п. 2.2. договора).

Сроки выполнения работ согласованы сторонами в разделе 3 договора.

Пунктом 4.7. договора предусмотрено, что заказчик самостоятельно готовит пакет документации для предъявления газопровода в рабочей комиссии с участием государственных инспекторов, подрядчик готовит исполнительную документацию на выполненные работы строительства газопровода.

Как указывает истец, на момент подачи искового заявления ответчик выполнил часть работ, в том числе работы по строительству подводящих газопроводов.

04.04.2018 истец уведомил ответчика о расторжении договора подряда в порядке ст. 717 ГК РФ.

18.04.2018 письмом истец потребовал передать фактический результат работ и предоставить исполнительную документацию.

Отказ в удовлетворении претензии послужил поводов обращения истца с настоящим иском.

В силу ч. 1 и ч. 2 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

Договором строительного подряда должны быть определены состав и содержание технической документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию (ст. 743 ГК РФ).

В подтверждение факта выполнения работ, ответчик представил акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 30.10.2017 на сумму 221 535,59 рублей и № 2 от 30.10.2017 на сумму 93 172,68 рублей, подписанные подрядчиком в одностороннем порядке. Всего на сумму 314 708 рублей 27 копеек.

Истец представил платежные поручения, подтверждающие перечисление денежных средств ответчику в сумме 314 708 рублей 28 копеек.

Факт частичного выполнения работ ответчиком истец подтвердил. В ходе судебного разбирательства сторонами был составлен совместный акт осмотра фактических выполненных работ.

В соответствии со ст. 726 ГК РФ подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре.

Особенности производства работ по строительству газовых трубопроводов в силу повышенной опасности их последующей эксплуатации регулируются помимо ГК РФ и Градостроительного кодекса РФ, специальными нормативными актами, такими как Федеральный закон от 17.05.2002 "О газоснабжении в Российской Федерации", Правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 № 317, Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный Постановлением правительства РФ от 29.10.2010 № 870.

В соответствии с п. п. 25 и 26 указанных Правил (ПП РФ № 317) по окончании строительно-монтажных работ на построенном газоиспользующем оборудовании проводятся обязательные пусконаладочные и режимно-наладочные работы. Пуск газа для проведения пуско-наладочных работ производится на основании разрешения, выдаваемого органом государственного надзора по результатам обследования готовности оборудования приему газа.

В соответствии с п. 93 поименованного Техрегламента приемка сетей газораспределения и газопотребления осуществляется приемочной комиссией в составе представителей: застройщика, строительной организации, проектной организации, эксплуатационной организации, федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора и осуществляющих функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности.

В соответствии с п. 98 Техрегламента документальным подтверждением соответствия построенных сетей газораспределения и газопотребления требованиям, установленных настоящим техническим регламентом и иными техническими регламентами, является акт приемки, который подписывается всеми членами приемочной комиссии.

При отсутствии исполнительной документации, надлежащим образом выполненных и законченных работ, порученным ответчику по договору, подготовка газопровода к пусконаладочным работам объективно не могла быть проведена истцом. Доказательств выполнения необходимых мероприятий истцом в материалы дела не представлено.

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации лицо, осуществляющее строительство, обязано обеспечивать ведение исполнительной документации.

Состав и порядок ведения исполнительной документации могут устанавливаться нормативными правовыми актами Российской Федерации (пункт 9 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения утверждены приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 (далее - Требования).

В силу пунктов 3, 4, 5 указанных Требований исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.

Исполнительная документация подлежит хранению у застройщика или заказчика до проведения органом государственного строительного надзора итоговой проверки.

На время проведения итоговой проверки исполнительная документация передается застройщиком или заказчиком в орган государственного строительного надзора.

После выдачи органом государственного строительного надзора заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации исполнительная документация передается застройщику или заказчику на постоянное хранение.

Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство.

СНиП 42-01-2002 содержат технические требования, обязательные при проектировании и строительстве новых и реконструируемых газораспределительных систем, предназначенных для обеспечения природным и сжиженным углеводородными газами потребителей, использующих газ в качестве топлива, а также внутренних газопроводов, и устанавливают требования к их безопасности и эксплуатационным характеристикам (распоряжения Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 1047-р, постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»).

Пунктом 5 главы 2 Требований, пунктом 6.2 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства», пунктами 10.1.3, 10.6.2, 10.6.4 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы», а также пунктом 95 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870, определен перечень исполнительной документации, которую ответчик должен изготовить в процессе выполнения строительных работ и передать истцу в соответствии с требованиями закона и условий договора.

В соответствии с п. 95 Техрегламента при приемке сетей газораспределения и газопотребления, осуществляемой приемочной комиссией, строительная организация предоставляет следующие документы и материалы:

а) проектная документация (исполнительная документация);

б) положительное заключение экспертизы на проектную документацию;

в) журналы: надзора за строительством со стороны организации, разработавшей проектную документацию (при наличии договора на его проведение); технического надзора со стороны эксплуатационной организации; контроля производства строительных работ;

г) протоколы: проведения испытаний на герметичность сетей газораспределения и газопотребления; проверки сварных соединений и защитных покрытий;

д) строительные паспорта газопроводов, газоиспользующего оборудования и технологических устройств;

е) документы, подтверждающие соответствие используемых технических устройств, труб, фасонных частей, сварочных и изоляционных материалов;

ж) технико-эксплуатационная документация изготовителей технических и технологических устройств (паспорта, инструкции по эксплуатации и монтажу);

з) акты о разбивке и передаче трассы; о приемке скрытых работ; о приемке специальных работ; о приемке внутренней полости газопровода; о приемке изоляционного покрытия; о приемке установок электрохимической защиты; о проверке состояния промышленных дымоотводящих и вентиляционных систем; о результатах пусконаладочных работ и комплексном опробовании газоиспользующего оборудования;

и) копия приказа о назначении лица, ответственного за безопасность эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления;

к) положение о газовой службе или договор с организацией, имеющей опыт проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту сети газораспределения и сети газопотребления;

л) план локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

В соответствии с требованием раздела II РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве и требования предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций участков сетей инженерно-технического обеспечения», пункта 6.13 «СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» лицо, осуществляющее строительство, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности должно вести исполнительную документацию:

акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства;

акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности;

акты освидетельствования скрытых работ;

акты освидетельствования ответственных конструкций;

акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;

комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ;

исполнительные геодезические схемы и чертежи;

исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;

акты испытания и опробования технических устройств;

результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;

документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);

иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

Таким образом, указанные документы должны находиться непосредственно у организации, осуществляющего строительство объекта.

В судебном заседании ответчик подтвердил наличие у него следующих документов: свидетельства о допуске к работам (СРО), свидетельство об аттестации технологии сварки, приказ о назначении ответственного за строительством объекта, приказ о присвоении клейм сварщикам, аттестационные удостоверения сварщиков и специалистов сварочного производства, журнал сварочных работ, журнал производства антикоррозийных работ, журнал входного контроля материалов, которые приобретены были подрядчиком, акт продувки газопровода, акт испытания газопровода на герметичность, схема сварных стыков газопровода, сертификаты заводов-изготовителей на трубы, фасонные части, сварочные и изоляционные материалы, технические паспорта заводов-изготовителей на оборудование, узлы, соединительные детали, изоляционные покрытия, иное; акты освидетельствования скрытых работ по перечню работ, фактически выполненных и указанные в рабочей документации.

Ответчик указывал об отсутствии обязанности проведения визуального и измерительного контроля сварных соединений, испытания технических устройств, радиографического контроля сварных соединений, механические испытания сварных соединений, ультразвуковой контроль сварных соединений, и соответственно преставления соответствующих сертификатов и свидетельств на лаборатории и специалистов. Также указывал о невозможности представить строительный паспорт на объект, поскольку он оформляется на законченный строительством объект. Оформление исполнительных съемок построенных газораспределительных сетей является обязанностью заказчика в соответствии с п.4.3. договора.

Оценив доводы ответчика, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с п. 6 РД-11-02-2006 в состав исполнительной документации включаются результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля.

Согласно п. 10.3. СП 62.13330.2011 и п. 18.6.4. РД 153-34.1-003-01 контроль качества производственных сварных соединений изделий проводится, в том числе путем механических испытаний.

В соответствии с п. 163. Приказа Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 механическим испытаниям должны быть подвергнуты контрольные стыковые сварные соединения в целях проверки соответствия их механических свойств требованиям конструкторской и технологической документации.

В п. 3.1. "ВСН 478-86. Производственная документация по монтажу технологического оборудования и технологических трубопроводов" указано, что при производстве монтажных работ монтажная организация оформляет оперативную документацию, содержание которой приведено в рекомендуемых Приложениях, в том числе Приложение №11 «Протокол механических испытаний сварных соединений».

В РД 153-34.1-003-01 указано следующее:

п. 21.1. монтажная (ремонтная) организация оформляет на сварочные работы техническую документацию.

п. 21.6. на каждое свариваемое изделие или его узел, монтажная (ремонтная) организация подбирает или оформляет, в том числе, протоколы механических испытаний и металлографических исследований образцов сварных соединений.

п. 21.14. результаты механических испытаний и металлографических исследований образцов сварных стыков оформляют протоколами формы П27.13 Приложение №27 «Протокол механический испытаний».

С учетом изложенного, работы по проведению механических испытаний входят в обязанность подрядчика и соответственно у ответчика должны быть протоколы механических испытаний сварных соединений.

Согласно п. 60 Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 № 870 сварные соединения, выполненные в процессе строительства, реконструкции, монтажа или капитального ремонта, подлежат контролю методами неразрушающего контроля.

В соответствии с п. 95 Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 №870 строительная организация предоставляет, в том числе, протоколы проверки сварных соединений и защитных покрытий.

Согласно п. 10.1.1. СП 62.13330.2011 строительный контроль проводится в том числе лицом, осуществляющим строительство. Также в соответствии с п. 10.2. и п.10.4. СП 62.13330.2011 контроль качества осуществляется ультразвуковым методом, радиографическим методом, а также посредствам внешнего осмотра и измерений. Контролю указанными методами подлежат стыки законченных строительством участков газопроводов.

В РД 153-34.1-003-01 указано следующее:

п. 21.1. монтажная (ремонтная) организация оформляет на сварочные работы техническую документацию.

п. 21.6. на каждое свариваемое изделие или его узел, монтажная (ремонтная) организация подбирает или оформляет следующую документацию:

- акт на визуальный контроль сварных соединений;

- заключения по ультразвуковому контролю и/или радиографированию сварных соединений;

п. 21.12. визуальный контроль и измерения размеров швов сварных стыков оформляют актом по форме П27.11 Приложения 27 (АКТ на визуальный контроль и измерение размеров шва сварных соединений).

п. 21.15. на сварные стыки, подвергавшиеся ультразвуковому контролю или радиографированию, оформляют заключение с оценкой их качества по форме П27.15 Приложение 27 (ЗАКЛЮЧЕНИЕ по ультразвуковому контролю сварных соединений) и/или по форме П27.16 Приложение 27 (ЗАКЛЮЧЕНИЕ по радиографическому контролю сварных соединений).

Как указано в п. 3.1. "ВСН 478-86. Производственная документация по монтажу технологического оборудования и технологических трубопроводов" при производстве монтажных работ монтажная организация оформляет оперативную документацию, содержание которой приведено в рекомендуемых Приложениях, в том числе Приложение №7 «Протокол проверки внешним осмотром и измерением размеров сварных соединений»; Приложение №14 «Заключение о результатах радиографического контроля»; Приложение №16 «Заключение о проверке качества сварных соединений трубопроводов ультразвуковым методом».

На основании изложенного, суд приходит к выводу, в обязанности ответчика входит проведение ультразвукового, радиографического, визуального и измерительного контроля (ВИК) сварных соединений (далее – контроль сварных соединений), по результатам которых должны быть составлены протоколы и акт о соответствии или несоответствии сварных швов.

Кроме того, суд отмечает следующее.

Согласно актам выполненных работ подрядчик произвел работы по засыпке вручную траншей, пазух котлованов, ям.

На вопрос суда о том, каким образом осуществлялись работы по засыпке траншей при отсутствии соответствующих испытаний на герметичность и прочность трубопровода, ответчик пояснил, что все протоколы испытаний у него имеются, однако работы по проведению испытаний и оформлению соответствующих протоколов должны быть оплачены заказчиком дополнительно, после чего будут переданы заказчику. Услуги по проведению испытаний учтены в локально-сметном расчете к договору не были.

Вместе с тем, суд полагает, что указанные обстоятельства не освобождают подрядчика от обязанности по составлению соответствующей документации и передачи ее заказчику, как в силу вышеприведённых норм закона, так и в силу следующего.

Согласно п. 3 и п. 4 ст. 743 ГК РФ подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику. При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Подрядчик, не выполнивший указанные выше обязанности, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

При этом, доказательств обращения к заказчику с указанием о выявлении дополнительных работ и необходимости увеличения стоимости работ ответчиком не представлено. Вместе с тем, ответчик не лишен права обращения с самостоятельным иском к заказчику об оплате выполненных, по его мнению, дополнительных работ.

С учетом изложенного, суд полагает, что на стороне ответчика возникла обязанность по передаче истцу протоколов проведения визуального и измерительного контроля сварных соединений, испытания технических устройств, радиографического контроля сварных соединений, механических испытаний сварных соединений, ультразвукового контроля сварных соединений, и соответственно преставления соответствующих сертификатов и свидетельств на лаборатории и специалистов.

Ответчик указывает об отсутствии обязанности в передаче заказчику общего журнала работ, а также журнала входного контроля качества материалов со ссылкой на 4.6. договора.

Однако п. 4.6. договора содержит указание только на обязанность оплачивать входной контроль материалов, что не исключает обязанности подрядчика по ведению журнала входного контроля материалов, при том условии, что часть оборудования и материалов приобретал самостоятельно подрядчик.

Обязанность по ведению общего журнала работ предусмотрена СП 62.13330.2011 , а также Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 №71а «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве».

В разделе 5 Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 №71а установлено, что общий журнал работ (форма №КС-6) применяется для учета выполнения строительно-монтажных работ.

Является основным первичным документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства строительно-монтажных работ.

Ведется на строительстве (при реконструкции, расширении) отдельных или группы однотипных, одновременно строящихся зданий (сооружений), расположенных в пределах одной строительной площадки.

Ведется производителем работ (старшим производителем работ, руководителем смены), ответственным за строительство здания или сооружения. В специализированных строительно-монтажных организациях ведется специальный журнал работ, который находится у ответственных лиц, выполняющих эти работы. По окончании работ специальный журнал передается генеральной подрядной строительной организации.

При сдаче законченного строительством объекта в эксплуатацию общий и специальный журналы работ предъявляются рабочей комиссии и после приемки объекта передаются на постоянное хранение заказчику или по поручению заказчика эксплуатационной организации.

Судом установлено, что часть работ по объекту подрядчиком переданы заказчику. Следовательно, журнал по форме КС-6 должен быть передан истцу.

Суд признает обоснованным довод ответчика об отсутствии обязанности у ответчика по предоставлению строительного паспорта газопровода.

В соответствии с п. 4.7. договора заказчик самостоятельно готовит пакет документов для предъявления газопровода рабочей комиссии с участием государственных инспекторов.

В силу п. 93 Технического регламента приемка сетей газораспределения и газопотребления осуществляется приемочной комиссией, создаваемой застройщиком или инвестором.

В соответствии с п. 95 Технического регламента при приемке сетей газораспределения и газопотребления, осуществляемой приемочной комиссией, строительная организация предоставляет, в том числе, строительный паспорт газопровода.

Вместе тем, как установлено судом и не оспаривается сторонами, подрядчик выполнил лишь часть работ.

Согласно порядку оформления строительного паспорта газопровода, установленному "СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" (приложение Т, Р), данный документ фиксирует соответствие всего Объекта проектным решениям, что подтверждается, в том числе, представителями газового хозяйства и эксплуатирующей организации. Таким образом, суд приходит к выводу, что указанный документ оформляется по завершении всего комплекса работ на Объекте строительства газопровода.

Данный вывод основан и на положениях п. 10.1.4. "СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы", предусматривающих обязанность по каждому законченному объекту организации - исполнителю работ составлять исполнительную документацию (в том числе строительные паспорта) объекта, которая оформляется в соответствии с действующими нормативными документами.

Результаты контроля внешним осмотром, измерениями, испытаниями на герметичность, данные о скрытых работах и другие отражаются в строительном паспорте и подписываются ответственными исполнителями выполненных работ и должностным лицом организации-исполнителя (при осуществлении производственного контроля) или (и) представителя заказчика (газового хозяйства - пользователя объекта строительства) в соответствии с условиями договора подряда.

Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы подписывают представители генерального подрядчика, проектной организации, эксплуатационной организации и Госгортехнадзора России.

Поскольку истец не оспаривает факт выполнения подрядчиком только части работ, не представляет доказательств осуществления соответствующих действий, с участием эксплуатационной организации, представителей заказчика (газового хозяйства - пользователя объекта строительства), о приемке выполненных работ с фиксацией данных действий в строительном паспорте Объекта, оснований для утверждения, что данный документ имеется в распоряжении у подрядчика, оформлен в соответствии с действующих законодательством, не имеется. Иного истцом не доказано.

В удовлетворении требований в части обязания ответчика передать строительный паспорт газопровода суд отказывает.

Отсутствуют и основания для удовлетворения требований истца в части передачи исполнительной съемки построенных сетей, поскольку п. 4.3. возлагает обязанность выполнения акта разбивки трассы газопровода, исполнительной геодезической схемы прокладки подземного газопровода, акта геодезического освидетельствования на заказчика (истца).

Ссылка истца в указанной части требований на СП 62.13330.2011 несостоятельна, поскольку не содержит каких-либо обязательных требований для подрядчика (строительной организации) в данной части.

Таким образом, с учетом вышеприведённых норм действующего законодательства, установленных обстоятельств дела, суд приходит к выводу о возникновении на стороне ответчика обязанности по передаче истцу следующей документации: копия Свидетельства о допуске работам (СРО), Свидетельство об аттестации технологии сварки, Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля (НК), Аттестация специалистов лаборатории НК, Свидетельство об аттестации применяемых сварочных материалов и сварочного оборудования, приказ о назначении ответственного за строительство объекта, приказ о присвоении клейм сварщикам, копии аттестационных удостоверений сварщиков и специалистов сварочного производства, общий журнал работ, журнал сварочных работ, журнал производства антикоррозионных работ, журнал входного контроля материалов (или акты входного контроля материалов), акт продувки газопровода, акт испытания газопровода на герметичность, акты освидетельствования на следующие виды скрытых работ: -подготовка поверхности труб и сварных стыков под антикоррозийное покрытие; - выполнение антикоррозийного покрытия труб и сварных стыков; - пневматическое испытание газопроводов; - нанесение изоляции на подземный газопровод; - устройство основания под газопровод; - укладка газопровода в грунт; - укладка сигнальной ленты; - устройство и герметизация футляров; - продувка газопровода; - испытания газопроводов на герметичность; - окраска надземного газопровода; акт визуального и измерительного контроля (ВИК) сварных соединений, акты испытаний технических устройств (задвижек, ИФС, кранов), протокол результатов радиографического контроля сварных соединений, протоколы механических испытаний сварных соединений, протокол результатов ультразвукового контроля сварных соединений, схема сварных стыков газопровода, сертификаты заводов-изготовителей (их копии, извлечения из них, заверенные лицом, ответственным за строительство объекта) на трубы, фасонные части, сварочные и изоляционные материалы, технические паспорта заводов-изготовителей (заготовительных мастерских) или их копии на оборудование, узлы, соединительные детали, изоляционные покрытия, изолирующие фланцы, арматуру, а также другие документы, удостоверяющие качество оборудования (изделий), паспорта на бетон, комплект рабочих чертежей газопроводов.

Истец требует передачи ему исполнительной документации в отношении тех работ, которые были фактически выполнены ответчиком на объекте, а, следовательно, по которым ответчиком в установленном порядке подготовлена исполнительная документация, а истцу не передана.

В отсутствие указанной исполнительной документации истец не имеет возможности использовать результаты работ на объекте для целей, указанных в контракте, ввести объект в эксплуатацию, завершить реконструкцию объекта и его последующую эксплуатацию; может повлечь наложение на истца административных штрафов.

Суд полагает, что допустимым и соразмерным исполнению обязательства, будет являться срок - 5 дней со дня вступления решения в законную силу.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины по иску суд отнёс в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Принять отказ от иска в части требований об обязании общества с ограниченной ответственностью "Теплогазпро" передать обществу с ограниченной ответственностью Группа компаний "Технология" результат фактически выполненных работ по договору и предоставить оригиналы акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ.

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Теплогазпро" (ОГРН 1135476140843) в течение 5 дней с момента вступления решения в законную силу передать обществу с ограниченной ответственностью Группа компаний "Технология" (ОГРН 1125476111991) исполнительную документацию на фактически выполненный объем работ, указанный в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 30.10.2017 на сумму 221 535,59 рублей и № 2 от 30.10.2017 на сумму 93 172,68 рублей, по договору подряда от 18.07.2017, а именно:

1.Копия Свидетельства о допуске работам (СРО),

2.Свидетельство об аттестации технологии сварки,

3.Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля (НК),

4.Аттестация специалистов лаборатории НК,

5.Свидетельство об аттестации применяемых сварочных материалов и сварочного оборудования,

6.Приказ о назначении ответственного за строительство объекта,

7.Приказ о присвоении клейм сварщикам,

8.Копии аттестационных удостоверений сварщиков и специалистов сварочного производства,

9.Общий журнал работ,

10.Журнал сварочных работ,

11.Журнал производства антикоррозионных работ,

12.Журнал входного контроля материалов (или акты входного контроля материалов),

13.Акт продувки газопровода,

14.Акт испытания газопровода на герметичность,

15.Акты освидетельствования на следующие виды скрытых работ:

- Подготовка поверхности труб и сварных стыков под антикоррозийное покрытие;

- выполнение антикоррозийного покрытия труб и сварных стыков;

- пневматическое испытание газопроводов;

- нанесение изоляции на подземный газопровод;

- устройство основания под газопровод;

- укладка газопровода в грунт;

- укладка сигнальной ленты;

- устройство и герметизация футляров;

- продувка газопровода;

- испытания газопроводов на герметичность;

- окраска надземного газопровода

16.Акт визуального и измерительного контроля (ВИК) сварных соединений,

17.Акты испытаний технических устройств (задвижек, ИФС, кранов),

18.Протокол результатов радиографического контроля сварных соединений,

19.Протоколы механических испытаний сварных соединений,

20.Протокол результатов ультразвукового контроля сварных соединений,

21.Схема сварных стыков газопровода,

22.Сертификаты заводов-изготовителей (их копии, извлечения из них, заверенные лицом, ответственным за строительство объекта) на трубы, фасонные части, сварочные и изоляционные материалы,

23.Технические паспорта заводов-изготовителей (заготовительных мастерских) или их копии на оборудование, узлы, соединительные детали, изоляционные покрытия, изолирующие фланцы, арматуру, а также другие документы, удостоверяющие качество оборудования (изделий), паспорта на бетон,

24.Инструкции заводов изготовителей по эксплуатации газового оборудования и приборов,

25.Комплект рабочих чертежей газопроводов,

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Теплогазпро" (ОГРН 1135476140843) в пользу общества с ограниченной ответственностью Группа компаний "Технология" (ОГРН 1125476111991) судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья

О.В. Суворова