Гражданский кодекс часть 1

истец: Администрация муниципального образования "Город Пикалево" Бокситогорского района Ленинградской области (адрес: Россия 187602, г Пикалево, Ленинградская обл. Бокситогорский р-н, ул. Речная д.4, ОГРН: <***>);

ответчик: :общество с ограниченной ответственностью "БИ.СИ.СИ." (адрес: Россия 194100, <...> лит. А, ОГРН: <***>);

о взыскании

при участии

- от истца: ФИО1 (доверенность от 26.01.2017)

ФИО2 (доверенность от 01.02.2017)

- от ответчика: ФИО3 (доверенность от 01.01.2017)

ФИО4 (доверенность от 01.01.2017)

установил:

Администрация муниципального образования "Город Пикалево" Бокситогорского района Ленинградской области (далее - истец) обратился в суд с заявлением к ООО «БИ.СИ.СИ.» (далее - ответчик) о взыскании неустойки в размере 5860306,26 руб.

Как установлено материалами дела, между истцом и ответчиком заключен муниципальный контракт от 13.05.2011 №014530000691100001-0245316-03, в соответствии с которым ответчик обязался был выполнить работы по «Объекту «Проектирование и строительство подводящих инженерных сетей для реализации инвестиционного проекта (площадки под промышленные предприятия) в составе долгосрочной целевой программы «Инфраструктурное обеспечение комплексного инвестиционного развития и диверсификации экономики города Пикалево»

Стоимость работ составляет 165195384,39 руб.

Согласно пункту 2.2 срок выполнения работ не позднее 01.08.2011.

Ответчик свои обязательства по договору на 01.12.2014 не исполнил на сумму ,

Истец предъявил требование о взыскании пени за период с 06.08.2012 по 01.12.2014 (исключив из периода просрочки период 06.08.2012 по 07.05.2014 и период с 07.05.2014 по 24.07.2014 (срок выполнения работ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Статьей 310 ГК РФ, предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Пунктом 1 статьи 330 ГК РФ установлено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения обязательства.

Пунктом 6.2 контракта предусмотрена ответственность подрядчика за нарушение сроков выполнения работ в виде неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования от цены контракта за каждый день просрочки.

Начисление неустойки на общую сумму государственного контракта без учета надлежащего исполнения части работ противоречит принципу юридического равенства, предусмотренному п. 1 ст. 1 ГК РФ, поскольку создает преимущественные условия кредитору, которому, следовательно, причитается компенсация не только за не исполненное в срок обязательство, но и за те работы, которые были выполнены надлежащим образом. (Определение Верховного Суда РФ от 06.10.2016 N 305-ЭС16-7657 по делу N А40-125377/2015, Постановление Президиума ВАС РФ от 15.07.2014 N 5467/14 по делу N А53-10062/2013)

Неустойка с 25.07.2014 по 01.12.2014 исходя из стоимости неисполненных работ в соответствующий период работ составила 806698,82 руб. (с 25.07.2014 по 22.08.2014 (с суммы 3004466,37 руб., с 23.08.2014 по 10.09.2014 с суммы 27419863,69 руб., с 11.09.2014 по 01.12.2014 с суммы 20480476,27 руб.)

Исходя из толкования статьи 333 ГК РФ, данного в Постановлении Президиума ВАС РФ от 13.01.2011 № 11680/10, суд вправе уменьшить подлежащую уплате неустойку в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства на основании ходатайства о снижении неустойки и предоставления доказательств несоразмерности.

С учетом того, что доказательств несоразмерности ответчиком не представлено, оснований для применения статьи 333 ГК РФ не имеется.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины взыскиваются с ответчика.

Руководствуясь статьями 167-170, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «БИ.СИ.СИ.» в пользу Администрация муниципального образования "Город Пикалево" Бокситогорского района Ленинградской области 806698,82 руб. пени.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Би.Си.Си.» в доход федерального бюджета 19133,97 руб. государственной пошлины.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.

Судья Корушова И.М.