Гражданский кодекс часть 1

Санкт-Петербургское ГУ "Жилищное агентство Приморского района Санкт-Петербурга" обратилось в суд с иском к ООО "Н-Строй" о взыскании неустойки за некачественно выполненные работы и пени за нарушение сроков устранения дефектов по государственному контракту на выполнение работ по герметизации наружных стыков стеновых панелей по адресам: СПб, ул. Планерная, д. 53. к. 1 и ул. М. Новикова, д. 7, в размере 213 795,83 руб.

В предварительное и судебное заседания, назначенные на 10.12.2009, ответчик не явился, извещен по всем имеющимся в деле адресам. В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие ответчика.

Суд установил следующее.

16 апреля 2007 года между СПб ГУ «Жилищное агентство Приморского района Санкт-Петербурга» и ООО «Н-Строй» был заключен государственный контракт №88 на выполнение работ по герметизации наружных стыков стеновых панелей по адресам: ул. Планерная <...>.

Цена Государственного контракта составила 2 394 011,00 рублей.

По условиям контракта срок начала выполнения работ - 20.04.2007 г., а срок окончания -05.07.2007 г.

На 25.06.2009 г. подрядная организация ООО «Н-Строй» нарушила свои обязательства по Государственному контракту путем неустранения выявленных дефектов по ранее выполненным работам по адресам: ул. маршала Новикова д.7, ул. Планерная д. 53 к. 1.

Согласно п. 11.1 Контракта при невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях :

- при невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, выразившемся в ненадлежащем качестве работ или в нарушении технологии производства работ Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, при этом исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком;

- за задержку устранения дефектов в работах, обнаруженных в процессе производства работ, определенных двухсторонним актом, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.

Согласно расчетам истца размер пени составляет 174 077,33 руб., размер неустойки составляет 39 118,5 руб., всего 213 795 руб. 83 коп.

21.07.2009 года СПб ГУ «Жилищное агентство Приморского района» в адрес ООО «Н-Строй» была выставлена претензия. Ответчик на претензию не ответил, требования истца не исполнил.

Исковые требования подтверждаются материалами дела.

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыва на иск не представил, возражений против требований истца и расчета задолженности не заявил.

Расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на ответчика в полном объеме.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Н-Строй» в пользу Санкт-Петербургского государственного учреждения "Жилищное агентство Приморского района Санкт-Петербурга" 39118,5 руб. неустойки за некачественно выполненные работы, 174077,33 руб. за задержку выполнения устранения дефектов, всего 213795,83 руб., а также 5775,92 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения или кассационная жалоба в Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в силу.

Судья Виноградова Л.В.