Решение № А56-68535/10 от 28.04.2011 АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г.Санкт-Петербург

29 апреля 2011 года Дело № А56-68535/2010

Резолютивная часть решения объявлена 28 апреля 2011 года. Полный текст решения изготовлен 29 апреля 2011 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

в составе:

судьи Сергеева О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ковалевой А.Г.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Комитет по строительству

ответчик: ООО "СФП"

о взыскании 34 730 864 руб. 60 коп.

при участии

- от истца: ФИО1 по доверенности от 13.01.2011

- от ответчика: не явился

установил:

Истец обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о взыскании с ответчика 34 730 864 руб. 60 коп., составляющих 15 312 870 руб. 00 коп. убытков, в связи с наличием дефектов и недоделок при выполнении работ по государственному контракту №185Т от 27.12.2007 и 19 417 994 руб. 60 коп. неустойки за нарушение конечного срока выполнения работ.

Ответчик отзыв не представил, уведомлен надлежащим образом на основании ст. 123 АПК РФ. Дело рассматривается без его участия на основании ч. 3 ст. 156 АПК РФ.

Судом установлено:

Между сторонами заключен государственный контракт №185Т от 27.12.2007. на выполнение работ по объекту «Строительство морга на территории городской больницы №26» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д.2.

В соответствии с дополнительным соглашением №5 от 20.08.2009 конечный срок выполнения работ – 15.12.2009.

18.06.2010 комиссией в составе представителя Государственного заказчика – истца, генерального директора ООО «СФП» - ответчика и начальника Городского патологоанатомического бюро был составлен рекламационный акт, в котором были зафиксированы дефекты и недоделки в работах, выполненных на объекте, и установлен срок их устранения – до 30.08.2010.

Стоимость работ по устранению дефектов определена перечнем-сметой согласованным с подрядчиком-ответчиком и составляет 15 312 870 руб. 00 коп. (л.д.23).

Кроме того, в соответствии с п.6.2 контракта, ответчику начислена неустойка за нарушение конечного срока выполнения работ в размере 0,1% за каждый день просрочки за период с 16.12.2009 по 16.12.2010 в сумме 19 417 994 руб. 60 коп.

Суд считает, что подлежащая взысканию неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и на основании ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации уменьшает ее до 12 000 000 руб. 00 коп.

Расходы по госпошлине подлежат взысканию с ответчика в доход федерального бюджета пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, т.к. истцом при подаче иска госпошлина не уплачена.

Руководствуясь статьями 309, 310, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с ООО «СФП» в пользу Комитета по строительству 27 312 870 руб. 00 коп., из них: 15 312 870 руб. 00 коп. убытков и 12 000 000 руб. 00 коп. неустойки, а в доход федерального бюджета 159 564 руб. 35 коп. госпошлины.

Выдать исполнительный лист в порядке ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сергеева О.Н.