Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Транснефть-Дальний Восток» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, адрес: 680020, <...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Амурская строительная компания» (ОГРН: <***>; ИНН: <***>, адрес: 680041, <...>)

о взыскании 30 585 руб. 09 коп.,

и по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Амурская строительная компания» (ОГРН: <***>; ИНН: <***>, адрес: 680041, <...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Транснефть-Дальний Восток» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, адрес: 680020, <...>)

о взыскании 22 113 руб. 96 коп.,

при участии в судебном заседании:

от ООО «Транснефть-Дальний Восток» – ФИО1 по доверенности № 1 от 11.01.2021, диплом о высшем юридическом образовании;

от ООО «Амурская строительная компания» – ФИО2 по доверенности от 17.05.2022, диплом о высшем юридическом образовании.

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Дальний Восток» (далее – ООО «Транснефть-Дальний Восток») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Амурская строительная компания» (далее – ООО «Амурская строительная компания») о взыскании неустойки в размере 10 585 руб. 09 коп., штрафа в размере 20 000 рублей.

Представитель ООО «Транснефть-Дальний Восток» в судебном заседании настаивал на удовлетворении иска по доводам, изложенным в отзыве на иске, указал, что ООО «Амурская строительная компания» были предприняты все возможные меры к сохранению договора, ООО «Транснефть-Дальний Восток» ни разу не предприняло надлежащих мер к организации процедуры верификации запасных частей, действия ООО «Транснефть-Дальний Восток» привели к невозможности выполнения работ по ремонту транспортного средства в сроки, предусмотренные договором подряда.

ООО «Амурская строительная компания» предъявило встречный иск к ООО «Транснефть-Дальний Восток» о взыскании задолженности в размере 76 484 руб. 08 коп.

С учетом произведенной ООО «Транснефть-Дальний Восток» оплаты выполненных работ, ООО «Амурская строительная компания» уточнило исковые требования, просило взыскать задолженность в размере 22 113 руб. 96 коп.

Уточнение иска судом принято в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель ООО «Амурская строительная компания» настаивал на удовлетворении иска по доводам, изложенным во встречном исковом заявлении с учетом уточнения.

Представитель ООО «Транснефть-Дальний Восток» возражал против удовлетворения иска по доводам отзыва на встречный иск, указал, что в заказ-наряде на сумму 30 811 руб. 25 коп. была допущена ошибка, указано, что транспортное средство проехало 740 км, в последствии подрядчиком заказ-наряд был переделан с указанием в графе «транспортные расходы» - 14 км, в связи с чем, общая стоимость выполненных работ составила 8 697 руб. 29 коп., которая и была оплачена ООО «Транснефть-Дальний Восток».

Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.

Между ООО «Транснефть – Дальний Восток» (заказчик) и ООО «Амурская строительная компания» (подрядчик) был заключен договор подряда на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств и спецтехники № 1576-Д-01-18-20 от 03.12.2020, согласно которому подрядчик по заданию заказчика обязуется выполнить техническое обслуживание и/или ремонт транспортных средств и спецтехники заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить данные работы и услуги, в соответствии с условиями договора.

Согласно пункту 4.3 договора сроки выполнения работ не могут превышать:

- по техническому обслуживанию – 2 рабочих дней,

- по ремонту – 15 календарных дней,

- диагностики технического состояния – 1 рабочего дня.

Общий срок выполнения работ и услуг не может превышать 45 календарных дней с даты передачи транспортных средств и спецтехники в ремонт.

В соответствии с пунктом 4.4 договора оформление заказ-наряда подрядчиком должно быть осуществлено не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия транспортных средств и спецтехники подрядчиком для производства работ, или не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения диагностики технического состояния.

Сторонами был оформлен заказ-наряд АМ 2104-08 от 12.05.2021, в котором были указаны виды работ, а также запасные части и материалы, с указанием каталожных номеров. Общая стоимость работ составила 362 836 руб. 43 коп.

Согласно пункту 5.1.8 договора до начала производства работ подрядчик предоставляет заказчику указанные в заказ-наряде запасные части и материалы для проведения их верификации, а также сопроводительную документацию, удостоверяющую качество, комплектность запасных частей и материалов, их происхождение и поставку в адрес подрядчика от производителей данных запасных частей и материалов, либо от официальных дилеров их производителя.

Сопроводительная документация должна включать в себя копии паспортов и иных документов, предусмотренных производителем запасных частей и материалов, копии сертификатов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, копии накладных, подтверждающих поставку запасных частей и материалов в адрес подрядчика.

Верификации подлежат запасные части и материалы, номенклатура которых указана в приложении № 13.

В соответствии с пунктом 5.1.9 договора подрядчик приступает к выполнению работ и услуг после получения от заказчика письменного согласования заказ-наряда и проставления заказчиком в заказ-наряде отметки «Верификация запасных частей и материалов, определенных условиями договора, проведена».

Согласно пункту 6.4 договора в случае, если в результате проверки - представленных запасных частей и материалов выявляются факты:

- обнаружения контрафактных и/или неучтенных в заказ-наряде,

- не предоставления подрядчиком копий документов, подтверждающих происхождение запасных частей и поставку их в адрес подрядчика,

- несоответствия производителя, каталожного номера или наименования запасных частей и материалов заказ-наряду и сопроводительных документам,

- наличия недопустимых дефектов (риски, вмятины, трещины, следы коррозии, расслоение и др.), а также следов износа, ремонта, характеризующих использование запасных частей и материалов ранее,

Заказчиком оформляется и передается подрядчику предписание, оформленное согласно Приложению № 12.

Подрядчик, получив предписание, обязан устранить нарушение и повторно предъявить запасные части и материалы для их верификации, при этом ранее обозначенный в заказ-наряде срок увеличению не подлежит.

02.06.2021 заказчиком произведена верификация запасных частей по заказ-наряду № АМ 2104-08 от 12.05.2021, в результате которой установлено, что запасные части представлены для верификации не в полном объеме, не представлены сертификаты на запасные части, копии накладных, подтверждающих поставку запасных частей в адрес подрядчика.

03.06.2021 заказчиком выдано предписание № 1 от 03.06.2021 с выявленными несоответствиями при проведении верификации запасных частей, предоставленных для организации текущего ремонта по согласованному заказ-наряду №АМ 2104-08 от 12.05.2021.

13.07.2021 заказчиком выдано предписание № 1 от 03.06.2021 с выявленными несоответствиями при проведении верификации запасных частей, предоставленных для организации текущего ремонта по согласованному заказ-наряду №АМ 2104-08 от 12.05.2021, указано, что подрядчиком не устранены замечания, выданные 02.06.2021, нарушен пункт 5.1.8 договора (не представлена сопроводительная документация, удостоверяющая качество, комплектность, происхождение и поставку в адрес подрядчика запасных частей).

Согласно пункту 10.8 договора за каждый случай направления заказчиком в адрес подрядчика Предписания по форме Приложения № 12, в соответствии с пунктом 6.4 настоящего договора, подрядчик обязан оплатить штраф в размере 10 000 рублей.

ООО «Транснефть – Дальний Восток» было предъявлено требование об уплате штрафа в размере 20 000 рублей.

29.07.2021 ООО «Амурская строительная компания» направило возражения на предписание с разъяснениями.

Письмом от 28.07.2021 ООО «Транснефть – Дальний Восток» направило в адрес ООО «Амурская строительная компания» уведомление о расторжении договора.

На дату направления ООО «Транснефть – Дальний Восток» уведомления о расторжении договора работы по ремонту транспортного средства ООО «Амурская строительная компания» выполнены не были.

Согласно пункту 10.1 договора за нарушение сроков выполнения работ подрядчик уплачивает заказчику по его требованию неустойку в размере 0.1% не выполненных в срок работ за каждый день просрочки до даты фактического выполнения обязательства.

ООО «Транснефть – Дальний Восток» была начислена неустойка за 30 дней в размере 10 582 руб. 09 коп.

Письмом от 28.07.2021 ООО «Транснефть – Дальний Восток» направило в адрес ООО «Амурская строительная компания» требование об уплате штрафа и неустойки.

Неисполнение ООО «Амурская строительная компания» требования о взыскании штрафа и неустойки послужило ООО «Транснефть – Дальний Восток» основанием для обращения в суд с настоящим иском.

На основании статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 ГК РФ).

В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе неустойкой.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

Возражая против требований ООО «Транснефть – Дальний Восток» ООО «Амурская строительная компания» указало, что заказчик не предпринял надлежащих мер к организации процедуры верификации, именно действия заказчика привели к невозможности выполнения работ.

В подтверждение изложенной позиции, ООО «Амурская строительная компания» представило письма № 21-49 от 25.05.2021, № 21-69 от 24.06.2021 с требованием провести верификацию запасных частей.

Письмо № 21-79 от 19.07.2021, которым в адрес заказчика был направлен переоформленный заказ-наряд в связи с изменением каталожных номеров запасных частей заводом-изготовителем, информационное письмо о закупке запасных частей у официального представителя и сертификат на данные запасные части. В связи с отсутствием в Приложении к договору 2-х позиций запасных частей, направлено соглашение об определении единичных расценок.

Вышеуказанные документы также были направлены в адрес ООО «Транснефть – Дальний Восток» письмом № 21-81 от 29.07.2021.

Доводы ООО «Амурская строительная компания» судом не принимаются по следующим основаниям.

Согласно пункту 4.3 договора срок выполнения работ по ремонту 15 дней, общий срок выполнения работ и услуг не может превышать 45 дней с даты передачи транспортных средств.

Транспортное средство было передано в ремонт 11.05.2021, 45 дней истекли 25.06.2021, письмо № 21-79 от 19.07.2021 было направлено в адрес заказчика за пределами 45 дней с момента передачи транспортного средства.

Доказательств того, что заводом-изготовителем изменялись каталожные номера деталей, указанных в заказ-наряде № АМ 2104-08 от 12.05.2021, а подрядчиком для верификации представлялись все необходимые документы в соответствии с пунктом 5.1.8 договора, ООО «Амурская строительная компания» в материалы дела не представлено.

Исходя из изложенного, первоначальный иск подлежит удовлетворению.

Подрядчиком были выполнены работы на сумму 76 484 руб. 08 коп., что подтверждается актом № 210430-001 от 30.04.2021 на сумму 45 672 руб. 83 коп., актом № 210504-001 от 04.05.2021 на сумму 30 811 руб. 25 коп.

После предъявления встречного иска ООО «Транснефть-Дальний Восток» оплатило работы по акту № 210430-001 от 30.04.2021 в размере 45 672 руб. 83 коп. (платежное поручение № 316652 от 07.06.2022), работы по акту № 210504-001 от 04.05.2021 в размере 8 697 руб. 29 коп. (платежное поручение № 316647 от 07.06.2022).

С учетом произведенной ООО «Транснефть-Дальний Восток» оплаты выполненных работ ООО «Амурская строительная компания» уточнило исковые требования, просило взыскать задолженность в размере 22 113 руб. 96 коп.

Представитель ООО «Транснефть-Дальний Восток» указал, что в заказ-наряде была допущена ошибка в транспортных расходах, указано, что стоимость работ 30 811 руб. 25 коп., транспортное средство проехало 740 км, в последствии подрядчиком заказ-наряд был переделан с указанием в графе «транспортные расходы» - 14 км, в связи с чем, общая стоимость выполненных работ составила 8 697 руб. 29 коп., которая и была оплачена ООО «Транснефть-Дальний Восток».

Согласно пункту 3.1 договора оплата выполненных работ и услуг по договору осуществляется заказчиком в течение 35 рабочих дней, а для субъектов малого и среднего предпринимательства – 15 рабочих дней, следующих за днем предоставления подрядчиком надлежащим образом оформленных счет-фактуры, счета на оплату и подписания заказчиком акта выполненных работ.

Согласно пункту 2.1 договора стоимость работ по договору включает в себя цену работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств и спецтехники, цену запасных частей и материалов, необходимых для выполнения работ по договору, а также включает в себя стоимость транспортных расходов при выезде подрядчика на объекты заказчика, стоимость проживания подрядчика при выезде на объекты заказчика согласно пунктов 2.5, 2.6 договора.

В соответствии с пунктом 2.7 договора окончательная стоимость работ по договору определяется в соответствии с актами выполненных работ по договору.

Сторонами был оформлен заказ наряд № АМ 2104-04 от 04.05.2021, стоимость работ с учетом транспортных расходов была согласована в размере 30 811 руб. 40 коп. Указанный заказ-наряд был подписан ООО «Транснефть-Дальний Восток» 25.06.2021.

25.06.2021 ООО «Транснефть-Дальний Восток» был подписан акт № 210504-001 от 04.05.2021 на сумму 30 811 руб. 25 коп.

Акт приема-передачи транспортного средства IVEKO-AMT 633910 был подписан сторонами 14.04.2021.

ООО «Амурская строительная компания» представлен путевой лист от 14.04.2021, адрес погрузки указан <...>, адрес разгрузки г. Дальнереченск, наименование заказчика ООО «Транснефть-Дальний Восток», цель поездки диагностика IVEKO, расстояние, которое проехал автомобиль 740 км.

Таким образом, ООО «Амурская строительная компания» подтвердило выполнение работ по акту № 210504-001 от 04.05.2021 на сумму 30 811 руб. 25 коп., акт подписан заказчиком без замечаний.

Исходя из изложенного, встречный иск в размере 22 113 руб. 96 коп. подлежит удовлетворению.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины по первоначальному иску относятся на ООО «Амурская строительная компания», по встречному иску – на ООО «Транснефть-Дальний Восток», с учетом того, что частично задолженность по встречному иску была оплачена после предъявления иска в суд.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Первоначальный иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Амурская строительная компания» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Транснефть-Дальний Восток» неустойку в размере 10 585 руб. 09 коп., штраф в размере 20 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 000 рублей, всего 32 585 руб. 09 коп.

Встречный иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Транснефть-Дальний Восток» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Амурская строительная компания» задолженность в размере 22 113 руб. 96 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 059 рублей, всего 25 172 руб. 96 коп.

Произвести зачет обоснованных требований по первоначальному и встречному искам.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Амурская строительная компания» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Транснефть-Дальний Восток» 7 412 руб. 13 коп.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья А.Ю. Милосердова