Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Зарница-Военторг» (ОГРН <***>, ИНН <***>; адрес: 143912, <...>, пом. I, подвал литер А, пом. 19)

к Федеральному казенному учреждению «Дальневосточное окружное управление материально-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации» (ОГРН <***>, ИНН <***>; адрес: 680030, <...>)

о признании действий незаконными и необоснованными, об обязании организовать приемку товара согласно государственному контракту от 27.11.2020 № 202018810460200<***>/460,

при участии в судебном заседании:

от истца – не явились,

от ответчика – ФИО1 представитель по доверенности от 12.02.2021 № 10,ФИО2 представитель по доверенности от 24.03.2021 № 14,ФИО3 представитель по доверенности от 01.09.2020 № 37,

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Зарница-Военторг» (далее – истец, ООО «Зарница-Военторг») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к Федеральному казенному учреждению «Дальневосточное окружное управление материально-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации» (далее – ответчик, ФКУ «ДВОУМТС МВД России») о признании действий незаконными и необоснованными и об обязании организовать приемку товара согласно заключенному государственному контракту от 27.11.2020 № 202018810460200<***>/460.

Определением суда от 28.01.2021 исковое заявление принято, возбуждено производство по делу № А73-583/2021, назначено предварительное судебное заседание на 01.03.2021 в 15 часов 30 минут.

Определением от 01.03.2021 дело назначено к судебному разбирательству на 31.03.2021 в 15 часов 30 минут.

До принятия решения по существу спора истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) уточнил исковые требования, просил суд признать действия ответчика по государственному контракту от 27.11.2020 № 202018810460200<***>/460 по не приемке товара надлежащего качества со всеми необходимыми документами незаконными и необоснованными, а также обязать ответчика организовать приемку товара согласно заключенному государственному контракту от 27.11.2020 № 202018810460200<***>/460.

Уточнение исковых требований судом принято к рассмотрению, поскольку не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

Истец явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, извещен о времени и месте рассмотрения дела в соответствии с требованиями статей 121-123 АПК РФ.

В соответствии с частью 3 статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено в судебном заседании в отсутствие не явившегося истца.

В судебном заседании представители ответчика с исковыми требованиями не согласились, привели возражения, изложенные в отзыве на иск и дополнении к отзыву, ссылались на то, что срок поставки был продлен по просьбе поставщика до 31.12.2020 по письму от 25.12.2020, однако в полном объеме товар поставлен не был, представленные неуполномоченным лицом образцы товара не соответствовали требованиям контракта.

Заслушав представителей ответчика, исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.

По результатам электронного аукциона (протокол подведения итогов аукциона в электронной форме от 16.11.2020 № 465) между ФКУ «ДВОУМТС МВД России»(Заказчик) и ООО «Зарница-Военторг»(Подрядчик) был заключен государственный контракт от 27.11.2020 № 202018810460200<***>/460 (далее - контракт), согласно условиям которого Поставщик обязуется поставить котелки в комплекте с кружкой и ложкой (далее - товар) в соответствии со спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставку товара (пункт 1.1 контракта).

Товар является новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим восстановление или ремонт, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых прав третьих лиц, укомплектованный в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на него и изготовлен не ранее 2019 года (пункт 1.2 контракта).

Согласно пункту 2.1 контракта поставка товара со всеми необходимыми документами производится Поставщиком в течение 15 календарных дней с момента заключения государственного контракта в адрес обособленного подразделения Заказчика, ДВБХР ФКУ «ДВОУМТС МВД России», расположенного по адресу: 680032, <...>, (далее - Грузополучатель). Товар может быть поставлен партиями.

Днем исполнения Поставщиком обязательства по поставке товара считается дата подписания Грузополучателем акта о приемке товара (пункт 2.3 контракта).

В соответствии с пунктом 2.4 контракта при поставке товара каждая поставляемая партия товара сопровождается следующими документами:

- копией сертификата соответствия (заверенной подписью и печатью Поставщика) (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации) (пункт 2.4.1 контракта);

- документом, подтверждающим и определяющим гарантийные условия на товар (пункт 2.4.2 контракта);

- паспортами (формулярами и этикетками), а также Руководством по эксплуатации на каждую единицу товара на бумажном носителе (в установленных случаях допускается выполнение Руководства по эксплуатации на электронном носителе), а в предусмотренных случаях - на каждую партию товара, оформленные в соответствии с требованиями действующих государственных стандартов, на русском языке (пункт 2.4.3 контракта);

- списком региональных сервисных центров (при их наличии), с указанием их телефонов и почтовых адресов (пункт 2.4.4 контракта);

- товарной накладной (код формы 0330212 по ОКУД), оформленной в 3-х экземплярах. Допускается вместо счёт-фактуры и товарной накладной — универсальный передаточный документ (пункт 2.4.5 контракта);

- удостоверением УПЗ ДТ МВД России или удостоверением ВП (ПЗ) ФОИВ (в случае проверки ими качества и комплектности товара) (два экземпляра на партию) и документом, подтверждающим делегирование УПЗ ДТ МВД России прав по приемке товара ВП (ПЗ) ФОИВ или документом, подтверждающим делегирование УПЗ ДТ МВД России прав по приемке товара Грузополучателю (пункт 2.4.6 контракта);

- иными документами на поставляемый товар, предусмотренными законодательством Российской Федерации (пункт 2.4.7 контракта).

У Заказчика отсутствует потребность в не поставленном товаре после истечения срока поставки товара в полном объеме, определенного пунктом 2.1 контракта, за исключением случаев, когда Заказчик письменно уведомит Поставщика о согласии принять поставляемый товар после истечения срока поставки товара в полном объеме, предусмотренного пунктом 2.1 контракта (пункт 2.8 контракта).

Товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации или декларированию соответствия, должен иметь сертификат или декларацию соответствия (пункт 3.5 контракта).

Одновременно с приемкой товара по количеству, производится также проверка наличия сопроводительных документов на поставляемый товар, предусмотренных контрактом (пункт 3.7 контракта).

При обнаружении несоответствия товара по количеству, а также несоответствия требованиям нормативно-технической документации и Контракта, механических дефектов и повреждений на поставляемом товаре Грузополучатель обязан приостановить приемку товара, оформить акт недостатков и уведомить Заказчика и Поставщика о выявленных дефектах, а также обеспечить хранение товара в условиях, предотвращающих ухудшение его качества и смешение с другим однородным товаром (пункт 3.8 контракта).

Согласно пункту 6.1 контракта цена контракта составляет 1 105 687 руб. 40 коп., НДС не облагается. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта за исключением случаев, предусмотренных в пункте 6.5 контракта.

В исковом заявлении истец ссылается на то, что во исполнение условий контракта поставил товар в адрес Заказчика 16.12.2020по товарной накладной № 210 от 01.12.2020.

17.12.2020 в адрес ООО «Зарница-Военторг» поступил акт осмотра имущества от 17.12.2020 от ФКУ «ДВОУМТС МВД России», согласно которому при приемке продукции «Котелок в комплекте с кружкой и ложкой» выявлены недостатки.

22.12.2020 ООО «Зарница-Военторг» направило Заказчику ответ о том, что нарушен порядок приемки товара согласно Инструкции П-7 и пункту 3.3 контракта, в том числе не вызван представитель Поставщика для совместной приемки товара и составления двустороннего акта.

22.12.2020 в адрес Поставщика поступило письмо исх. № Д/5-6156 от 21.12.2020 о выполнении обязательств, согласно которому Заказчик требовал сообщить планируемую дату предъявления товара к приемке в соответствии с разделом 3 контракта, а также планируемую дату поставки товара.

Поставщик 30.12.2020 на основании акта осмотра имущества от 17.12.2020 устранил выявленные Заказчиком нарушения, направив необходимые документы к поставленному товару (сертификат соответствия на котелки, декларацию о соответствии ложки, декларацию о соответствии кружки, паспорт изделия на котелок в комплекте с кружкой и ложкой, маркировки, упаковочный лист, протокол испытаний на котелки в комплекте с кружкой и ложкой, транспортный ярлык, индивидуальный ярлык).

30.12.2020 Заказчиком был снова составлен акт недостатков имущества (котелок в комплекте с кружкой и ложкой), согласно которому Поставщиком не предоставлены декларации о соответствии на котелок, кружку и ложку, отсутствует клеймо ОТК, а также паспорт изделия «Котелок в комплекте с кружкой и ложкой» не представлен на каждый комплект (1270 комплектов); объём котелка составляет 1,65 л. по верхней мерной горизонтальной риске, что не соответствует габаритным размерам котелка, согласно требованиям контракта.

Товар Заказчиком принят не был.

13.01.2021 в адрес Поставщика поступила претензия исх. № Д/5-45 об оплате штрафа в сумме 110 568 руб. 74 коп. за нарушение срока поставки товара по контракту.

Ссылаясь на то, что Заказчик злоупотребляет своими правами, не принимает товар надлежащего качества со всеми необходимыми документами, а Поставщик надлежащим образом исполняет условия заключенного контракта, ООО «Зарница-Военторг» обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с рассматриваемым иском, уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ.

Оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Правоотношения сторон основаны на обязательствах по поставке товаров для государственных нужд и регулируются нормами параграфа 4 главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), общими положениями ГК РФ об исполнении обязательств, а также нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).

Согласно статье 525 ГК РФ поставка товаров для государственных или муниципальных нужд осуществляется на основе государственного или муниципального контракта на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров для государственных или муниципальных нужд (пункт 2 статьи 530). К отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных нужд применяются правила о договоре поставки (статьи 506 - 522), если иное не предусмотрено правилами ГК РФ. К отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных нужд в части, не урегулированной настоящим параграфом, применяются иные законы.

По государственному или муниципальному контракту на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд поставщик (исполнитель) обязуется передать товары государственному или муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный или муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров (статья 526 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 531 ГК РФ установлено, что в случаях, когда в соответствии с условиями государственного или муниципального контракта поставка товаров осуществляется непосредственно государственному или муниципальному заказчику или по его указанию (отгрузочной разнарядке) другому лицу (получателю), отношения сторон по исполнению государственного или муниципального контракта регулируются правилами, предусмотренными статьями 506 - 522 ГК РФ.

В силу статьи 513 ГК РФ покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с договором поставки.

Принятые покупателем (получателем) товары должны быть им осмотрены в срок, определенный законом, иными правовыми актами, договором поставки или обычаями делового оборота.

Покупатель (получатель) обязан в этот же срок проверить количество и качество принятых товаров в порядке, установленном законом, иными правовыми актами, договором или обычаями делового оборота, и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить поставщика.

Пунктом 3 статьи 484 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, когда покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или договора купли-продажи не принимает товар или отказывается его принять, продавец вправе потребовать от покупателя принять товар или отказаться от исполнения договора.

На основании статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статьей 310 ГК РФ предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В обоснование исковых требований истец ссылается на то, что ответчик необоснованно уклоняется от приемки товара надлежащего качества со всеми необходимыми документами.

Как следует из материалов дела, срок поставки, установленный пунктом 2.1 контракта, истек 14.12.2020.

Доказательств исполнения обязательства по доставке товара в адрес Грузополучателя, указанный в пункте 2.1 контракта, истец в материалы дела не представил.

Возражая на иск, ответчик ссылается на следующие обстоятельства.

16.12.2020 (по истечении предусмотренного контрактом срока) военнослужащим войсковой части 30593 подполковником ФИО4, действовавшим без доверенности, был предоставлен на осмотр Грузополучателю товар в количестве одной коробки с образцами поставляемой продукции в количестве 20 комплектов.

17.12.2020 комиссия Грузополучателя осмотрела образцы и представленные документы. При проведении осмотра образцов товара по качеству были выявлены несоответствия условиям контракта, оформлен акт недостатков. При поставке образцов товара Поставщик не предоставил декларации о соответствии по ГОСТ на предметы комплекта, а также отсутствовала нормативно-техническая документация на продукцию.

22.12.2020 образцы продукции были возвращены ФИО4

25.12.2020 Поставщик обратился к Заказчику с просьбой о продлении срока поставки. Заказчик продлил срок поставки до 31.12.2020 включительно.

30.12.2020 ФИО4, действующим без доверенности от Поставщика, повторно была представлена на осмотр Грузополучателю одна коробка с образцами поставляемой продукции в количестве 20 комплектов. При осмотре образцов продукции и представленных документов комиссией в составе подполковника внутренней службы - заместителя начальника ДВБХР ФИО1, капитана внутренней службы - начальника склада ДВБХР ФИО5, заведующей секцией склада – младшим сержантом внутренней службы ФИО6, в присутствии ФИО4 было установлено отсутствие деклараций соответствия по ГОСТ на предметы комплекта, объем котелка не соответствовал требованиям государственного контракта (измерения проводились сертифициронной мерной колбой), представленный паспорт изделия не содержал информации о сортности товара, дате его изготовления, сроке годности, отсутствовало клеймо ОТК, о чем составлен акт осмотра недостатков имущества (котелок в комплекте с кружкой и ложкой) от 30.12.2020.

ФИО4 акт недостатков имущества от 30.12.2020 подписал с возражениями в части объема котелка.

В паспорте на изделие «Котелок в комплекте с кружкой и ложкой» указано, что котелок армейский алюминиевый изготавливается из пищевого алюминия, что подтверждается декларацией согласно строгим военным стандартам, рабочая емкость котелка составляет 1,5 литра.

Однако по факту документы, подтверждающие безопасность качества предоставлены не были, объем котелка фактически не соответствовал условиям контракта, поэтому приемочной комиссией Грузополучателя был составлен акт недостатков имущества.

Так как товар предназначен для употребления пищи, используется для хранения и переноски еды, а также для ее приготовления на костре или горелке, комиссия руководствовалась требованиями постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (далее - постановление № 982), где котелок отнесен к пункту 1996 - Посуда алюминиевая штампованная, кружка и ложна отнесены к пунктам 1482, 1483 - Посуда из нержавеющей стали.

Сопроводительные документы предоставлены на товар, который поставлялся в стороннюю организацию по другим государственным контрактам, поэтому Грузополучателем пакет документов принят не был.

Сразу после осмотра образцы продукции были вынесены ФИО4 с территории Грузополучателя. О результатах осмотра и недостатках имущества Поставщик был уведомлен посредством электронной почты, кроме того один экземпляр акта был передан ФИО4

Таким образом, в период действия государственного контракта Поставщиком не были исполнены обязательства по поставке товара, имущество на территорию Грузополучателя не завозилось, о чем свидетельствуют записи в Журнале посетителей Дальневосточной базы хранения ресурсов, записи системы видеонаблюдения и отсутствие записей в Журнале учета материальных пропусков, копия журнала представлена в материалы дела.

Информационное письмо от 10.08.2020 № 03810, выданное ООО «Центр испытаний и метрологии», о том, что продукция «Котелок в комплекте с кружкой и ложкой» по Коду ТН ВЭД ТС 7615 не включена в перечень постановления № 982, не принимается судом в качестве доказательства необоснованности требования Заказчика о предоставлении декларации о соответствии, поскольку запрос Поставщиком был сделан на комплект товаров.

Согласно распоряжению Правительства РФ от 21.09.2004 № 1222-р «Об утверждении Перечня промышленной продукции» Код ТН ВЭД ТС 7615 - это изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части из алюминия; мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки для чистки или полировки, перчатки и аналогичные изделия из алюминия; оборудование санитарно-техническое и его части из алюминия.

Котелок - листовой алюминий - посуда из листового алюминия соответствует требованиям ГОСТ 17151-2019 включена в постановление № 982, в связи с чем подлежит обязательному декларированию.

Кружка - посуда из коррозионно-стойкой нержавеющей стали соответствует требованиям ГОСТ 27002-86, включена в постановление № 982, в связи с чем подлежит обязательному декларированию.

Ложка - посуда из коррозионно-стойкой нержавеющей стали используется как столовый прибор, соответствует требованиям ГОСТ Р 51687-2000, включена в постановление № 982, в связи с чем подлежит обязательному декларированию.

В связи с вышеизложенным все 3 изделия из набора подлежат обязательному декларированию, так как заявляются как посуда.

Любая продукция из алюминия должна быть безопасной для покупателя и соответствовать ожидаемому качеству. Сертификация является процедурой, в ходе которой происходит оценка соответствия товара законодательно принятым стандартам и нормативам. В связи с чем на продукцию выдается разрешительная документация: сертификат и декларация соответствия.

Предоставление данных документов подтверждает высокое качество металла, говорит о добросовестности производителя.

Кроме того, ответчиком в адрес ФБУ «Хабаровский центр стандартизации и метрологии» (далее - ФБУ «Хабаровский ЦСМ»), Территориального Управления Росстандарта (далее - ДМТУ Росстандарта) были направлены запросы от 18.03.2021 № Д/ДВБХР-202 и № Д/ДВБХР-201 с просьбой разъяснить, какие документы необходимо предоставлять при поставке товара «Котелок в комплекте с кружкой и ложкой» если имеются следующие характеристики:

1. Котелок - материал: пищевой алюминий, разрешенный для контакта с пищевыми продуктами;

2. Ложка - материал: пищевая нержавеющая (коррозионностойкая) сталь, разрешенная для контакта с пищевыми продуктами. Ложка должна быть изготовлена по ГОСТ Р 51687-2000;

3. Кружка - материал: пищевая нержавеющая (коррозионностойкая) сталь, разрешенная для контакта с пищевыми продуктами.

Из представленного ответа ДМТУ Росстандарта от 22.03.2021 № 138 следует, что постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2009 года № 982 (далее - постановление № 982) утвержден единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.

Опубликованный на сайте Росстандарта документ содержит информацию о продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с указанием нормативных документов, устанавливающих обязательные требования к продукции, представленную в двух частях по двум формам подтверждения соответствия: обязательная сертификация и декларирование соответствия.

Ознакомиться с информацией о продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия можно на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, перейдя по ссылке: https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/compliance/ requiredcompliance.

Посуда столовая приборы и кухонные принадлежности из нержавеющей стали (1482 Посуда из нержавеющей стали, 1483 Приборы столовые и принадлежности кухонные из нержавеющей стали (в ред. Постановления Правительства РФ от 18.06.2012 № 596), а так же 1996 Посуда алюминиевая штампованная (в ред. Постановления Правительства РФ от 28.02.2019 № 199) включены в перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (в форме принятия декларации о соответствии), с указанием нормативных документов, устанавливающих обязательные требования для продукции, находящейся в ведении Росстандарта, подтверждение соответствия которой при помещении под таможенные процедуры, предусматривающие возможность отчуждения или использования в соответствии с ее назначением в Российской Федерации, осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.

Из представленного ответа ФБУ «Хабаровский ЦСМ» от 23.03.2021 № 280-80/761 следует, что производство изделий, входящих в комплект поставки по контракту «Котелок в комплекте с кружкой и ложкой», осуществляется по межгосударственным и национальному стандарту в ранге «Общие технические условия» (ОТУ): котелок по ГОСТ 17151-2019, ложка по ГОСТ Р 51687-2000, кружка по ГОСТ 27002-86 и рабочим чертежам, образцам-эталонам, утвержденными в установленном порядке.

В целях реализации пункта 3 постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) публикует информацию о продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с указанием нормативных документов, устанавливающих обязательные требования к продукции, находящейся в ведении Росстандарта https://www.gost.ru/portal/gost/home/ activity/compliance/requiredcompliance. Котелок из листового алюминия согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (далее по тексту - ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст) относится к продукции ОКПД2 25.99.12.130 (ОКП 199600) «Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из алюминия» ( см. - ГОСТ 17151- 2019) включенной в Перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии (далее по тексту - Перечень) требованиям, приведённым в Перечне. Декларация о соответствии этой продукции принимается при наличии у изготовителя (продавца) протокола исследований (испытаний) и измерений, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре). Кружка из коррозионно-стойкой стали относится к продукции ОКПД2 25.99.12.112 (ОКП 148200) «Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей стали» (см. - ГОСТ 27002-86) включенной в Перечень и подлежит декларированию. Ложка по ГОСТ Р 51687-2000 относится к продукции ОКПД2 25.99.12.112 (ОКП 148300) «Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей стали» ( см. - ГОСТ Р 51687-2000) включенной в Перечень и подлежит декларированию.

Декларация о соответствии этой продукции принимается при наличии у изготовителя (продавца) протокола исследований (испытаний) и измерений, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре), или при наличии у изготовителя сертификата системы качества, выданного органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке.

Кроме этого, ФБУ «Хабаровский ЦСМ» отмечено, что паспорт изделия «Котелок в комплекте с кружкой и ложкой» не содержит информацию, предусмотренную стандартами на изготовленные и входящие в комплект изделия:

- отсутствуют обозначение, условное обозначение, тип изделия, что не соответствует пп. 3.7-3.8 ГОСТ 17151-2019, пп. 4.1; 8.3 ГОСТ Р 51687-2000;

- отсутствуют сведения о применяемой для изготовления котелка марки алюминия и для изготовления кружки и ложки марки стали, ее (марки) буквенно-цифровое обозначение, в том числе многослойный или тонкослойный прокат коррозионностойкой стали использовался для изготовления, что не соответствует пп. 3.2-33 ГОСТ 27002-86, пп. 4.3; 3.7 ГОСТ 17151-2019, п. 5.2 ГОСТ Р 51687-2019;

- информация для потребителя не содержит информацию о нормативном или техническом документе, по которому изготовлено изделие (товар), отсутствует клеймо ОТК или идентификационный номер изделия, что не соответствует п. 7.1 ГОСТ 17151-2019, П. 6.4 ГОСТ 27002-86, П. 8.3 ГОСТ Р 51687-2000;

Возражения ответчика и представленные им доказательства истцом не опровергнуты.

Суд признает возражения ответчика на иск обоснованными.

Учитывая, что истец не представил доказательств поставки товара в полном объеме в адрес Грузополучателя в установленный контрактом срок, а также передачи Грузополучателю надлежащих документов, подтверждающих качество товара, доводы истца о неправомерном уклонении ответчика-Заказчика от приемки товара и нарушении им требований Инструкции П-7 суд признает необоснованными.

Предоставление военнослужащим войсковой части 30593 подполковником ФИО4 (не имеющим доверенности на представление интересов Поставщика) на осмотр Грузополучателю образцов товара не подтверждает факт исполнения истцом обязательства по поставке товара.

При таких обстоятельствах в удовлетворении иска следует отказать в полном объеме.

Поскольку в удовлетворении иска отказано в полном объеме судебные расходы по уплате государственной пошлины на основании части 1 статьи 110 АПК РФ относятся на истца, учитывая, что истцом уплачена государственная пошлина в размере 6 000 руб. 00 коп. (платежное поручение № 6 от 19.01.2021).

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении иска отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья Д.Л. Малашкин