Гражданский кодекс часть 1

10.01.2022 г. ФИО1, ФИО2 обратились с иском в суд к ФИО3, ФИО4 о взыскании денежных средств по договору строительных работ указывая, что 16.08.2020 г. между ФИО1 (Заказчик) и ФИО3 (Исполнителем) был заключен договор строительного подряда № б/н. Согласно п.1.1 Договора (Предмет Договора) Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнения работ по устройству лестницы в жилом доме Заказчика, расположенном по адресу: <АДРЕС>, д. <АДРЕС>, <АДРЕС> объеме, предусмотренном в Приложении <НОМЕР ИЗЪЯТ>. Согласно Приложению <НОМЕР ИЗЪЯТ> к Договору перечень работ с материалами включает: - Лестница; Ступени – дуб, 53 шт.; Столбов – сосна, 6 шт.; Балясин – сосна, 66 шт.; Поручни – сосна, 6 шт.; Фальштетив – сосна, 6 шт.; Изготовление, доставка, установка под ключ. Согласно п. 2.1 Договора стоимость всех порученных Исполнителю работ по Договору в соответствии с Приложением <НОМЕР ИЗЪЯТ> составляет 160 000 рублей. В указанную стоимость включена стоимость материалов и прочих расходников (краски, лаки, кисти, пилы, крепеж), необходимых для выполнения работ по Договору. Согласно п. 3.1 Договора оплата работ осуществляется в следующем порядке:1) Заказчик обязуется внести авансовый платеж в размере 60 000 рублей на закупку материалов; 2) Окончательный платеж в размере 100 000 рублей Заказчик обязуется осуществить после завершения монтажа лестницы. Согласно п. 6.1 Договора Исполнитель выполняет работы, обусловленные Договором в срок до 12.09.2020 г. Датой окончания выполнения Исполнителем всех работ по Договору считается дата подписания акта сдачи-приемки работ. ФИО1 была осуществлена предоплата в соответствии с условиями Договора в следующем размере: 1) 16.08.2020 г. – 60 000 рублей, что подтверждается распиской выданной ФИО3; 2) 09.09.2020 г. – 20 000 рублей, что подтверждается распиской, выданной ФИО3; 3) 09.09.2020 г. – 20 000 рублей - выполнен банковский перевод на личную карту ФИО4, приходящейся законной супругой ФИО3, что подтверждается чеком по операции Сбербанк онлайн. Со своей стороны ФИО1 обязательства в части оплаты выполнил в полном соответствии с условиями Договора. ФИО3 к работам не приступал, согласованный перечень работ по Приложению № 1 не выполнялся, сроки окончания выполнения Исполнителем всех работ истекли. Денежные средства в размере 100 000 рублей не возращены. 03.11.2020 г. в переписке с ФИО3 в WhatsApp ФИО1 было заявлено требование о возврате денежных средств, которое было проигнорировано. Поскольку имеется нарушение сроков окончания выполнения работ (12.09.2020 г. – конечный срок выполнения обязательств), подлежит взысканию неустойка за просрочку сроков окончания выполнения работ в размере 3 % цены заказа. Исходя из изложенного денежные средства в размере 80 000 рублей подлежат взысканию с ФИО3; денежные средства в размере 20 000 рублей подлежат взысканию с ФИО4 как неосновательное обогащение, поскольку каких-либо соглашений, договоров с ней не заключалось ни устно, ни письменно, никакого отношения к заключенному Договору ФИО1 с ФИО3 она не имела, следовательно, полученные ею денежные средства от ФИО1 не имеют законного основания и подлежат возврату.

01.02.2021 г. ФИО2 (Заказчик) заключил договор строительного подряда № б/н с ФИО3 (Исполнитель). Согласно п.1.1 Договор (Предмет Договор) Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнения работ по устройству лестницы в жилом доме Заказчика, расположенном по адресу: <АДРЕС> объеме, предусмотренном в Приложении <НОМЕР ИЗЪЯТ>. Согласно Приложению <НОМЕР ИЗЪЯТ> к Договору перечень работ с материалами включает: - Лестница – дуб – МДФ; Ступени прямые – дуб, 12 шт.; Ступени поворотно-забежные – дуб, 3 шт.; Столб – дуб, 5 шт.; Столб – дуб – опфизий, 1 шт.; Подступенка- дуб – 16 шт.; Балясины – дуб, 25 шт.; Моруши – дуб, 4 шт.; Косоур – дуб, 6 шт.; техпомещение под лестницу состоит из наполнения МДФ, Фасад дуб = дверь двухстворчатая; Шкафчики выдвижные – 2 шт. Изготовление, доставка, установка. Согласно п. 2.1 Договора стоимость всех порученных Исполнителю работ по Договору в соответствии с Приложением <НОМЕР ИЗЪЯТ> составляет 220 000 рублей. В указанную стоимость включена стоимость материалов и прочих расходников (краски, лаки, кисти, пилы, крепеж), необходимых для выполнения работ по Договору. Согласно п. 3.1. оплата работ осуществляется в следующем порядке: 1) Заказчик обязуется внести авансовый платеж в размере 110 000 рублей на закупку материалов; 2) Окончательный платеж в размере 110 000 рублей Заказчик обязуется осуществить после завершения монтажа лестницы. Согласно п. 6.1 Договора Исполнитель выполняет работы, обусловленные Договором в срок до 23.02.2021 г. Датой окончания выполнения Исполнителем всех работ по Договору считается дата подписания акта сдачи-приемки работ. ФИО2 была осуществлена предоплата в соответствии с условиями Договора в следующем размере: 1) 01.02.2021 г. – 110 000 рублей - выполнен банковский перевод на личную карту ФИО4, что подтверждается чеком по операции Сбербанк онлайн.

01.02.2021 г. ФИО2 заключил договор строительного подряда № б/н с ФИО3, согласно которому (п. 1.1) Исполнитель принимает на себя обязательства выполнения работ по устройству лестницы в жилом доме Заказчика, расположенному по адресу: <АДРЕС> объеме, предусмотренном в Приложении <НОМЕР ИЗЪЯТ>. Согласно Приложению <НОМЕР ИЗЪЯТ> к Договору перечень работ с материалами включает: - Ступени сосна прямые – 11 шт.; Ступени сосна поворотные – 2 шт.; Подступенки – 14 шт. Согласно п. 2.1 Договора стоимость всех порученных Исполнителю работ по Договору в соответствии с Приложением <НОМЕР ИЗЪЯТ> составляет 25 000 рублей. В указанную сумму включена стоимость материалов и прочих расходников (краски, лаки, кисти, пилы, крепеж), необходимых для выполнения работ по Договору. Согласно п. 3.1 Договора оплата осуществляется в следующем порядке: 1) Заказчик обязуется внести авансовый платеж в размере 12 500 рублей на закупку материалов; 2) Окончательный платеж в размере 12 500 рублей Заказчик обязуется осуществить после завершения монтажа лестницы. Согласно п. 6.1 Договора Исполнитель выполняет работы, обусловленные Договором в срок до 23.02.2021 г. Датой окончания выполнения Исполнителем всех работ по Договору считается дата подписания акта сдачи-приемки работ. ФИО2 была осуществлена предоплата в соответствии с условиями Договора в следующем размере: 1) 02.02.2021 г. – 12 500 рублей – выполнен банковский перевод на личную карту ФИО4, что подтверждается чеком по операции Сбербанк онлайн. ФИО3 к работам не приступал, согласованный перечень работ по Приложению № 1 Договоров не выполнялся, сроки окончания выполнения Исполнителем всех работ истекли. Денежные средства в размере 122 500 рублей подлежат взысканию с ФИО4 как неосновательное обогащение, поскольку каких-либо соглашений, договоров с ней не заключалось ни устно, ни письменно, никакого отношения к заключенным Договорам ФИО2 с ФИО3 она не имела, следовательно, полученные ею денежные средства от истца не имеют законного основания и подлежат возврату.

В связи с изложенным просили суд взыскать с ФИО3 в его пользу ФИО1 денежные средства в размере 80 000 рублей, неустойку за просрочку сроков окончания выполнения работ в размере 60 000 рублей, неустойку за просрочку сроков добровольного удовлетворения требования возврата денежных средств в размере 100 000 рублей, судебные расходы на оказание юридической помощи в размере 11 250 рублей, компенсацию морального вреда 50 000 рублей. Взыскать с ФИО4 в пользу ФИО1 денежные средства в размере 20 000 рублей. Взыскать с ФИО3 в пользу ФИО2 неустойку за просрочку сроков окончания выполнения работ по Договору в размере 220 000 рублей, неустойку за просрочку сроков окончания выполнения работ по Договору в размере 25 000 рублей, судебные расходы на оказание юридической помощи в размере 11 250 рублей. Взыскать с ФИО4 в пользу ФИО2 денежные средства в размере 122 500 рублей. Взыскать с ФИО3 штраф в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей в пользу ФИО1, ФИО2

Истец ФИО1 исковые требования поддержал в полном объеме, просил их удовлетворить дав пояснения аналогичные письменному исковому заявлению.

В судебное заседание истец ФИО2 не явился, будучи надлежащим образом извещенный о дне слушания дела.

Ответчики ФИО3 и ФИО4 в судебное заседание не явился, будучи извещенный по последнему известному месту жительства.

Истец ФИО1 согласен на рассмотрение дела в отсутствии ответчиков с вынесением по делу заочного решения.

Выслушав истца, исследовав письменные материалы дела, суд считает исковые требования подлежат частичному удовлетворению.

Из представленных письменных доказательств судом установлено, что 16.08.2020 г. между ФИО1 и ФИО3 был заключен договор строительного подряда № б/н. Согласно п.1.1 Договора Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнения работ по устройству лестницы в жилом доме Заказчика, расположенном по адресу: <АДРЕС>, д. <АДРЕС>, <АДРЕС> объеме, предусмотренном в Приложении <НОМЕР ИЗЪЯТ>. Согласно Приложению <НОМЕР ИЗЪЯТ> к Договору перечень работ с материалами включает: - Лестница; Ступени – дуб, 53 шт.; Столбов – сосна, 6 шт.; Балясин – сосна, 66 шт.; Поручни – сосна, 6 шт.; Фальштетив – сосна, 6 шт.; Изготовление, доставка, установка под ключ. Согласно п. 2.1 Договора стоимость всех порученных Исполнителю работ по Договору в соответствии с Приложением <НОМЕР ИЗЪЯТ> составляет 160 000 рублей. В указанную стоимость включена стоимость материалов и прочих расходников (краски, лаки, кисти, пилы, крепеж), необходимых для выполнения работ по Договору. Согласно п. 3.1 Договора оплата работ осуществляется в следующем порядке: 1) Заказчик обязуется внести авансовый платеж в размере 60 000 рублей на закупку материалов; 2) Окончательный платеж в размере 100 000 рублей Заказчик обязуется осуществить после завершения монтажа лестницы. Согласно п. 6.1 Договора Исполнитель выполняет работы, обусловленные Договором в срок до 12.09.2020 г. Датой окончания выполнения Исполнителем всех работ по Договору считается дата подписания акта сдачи-приемки работ. ФИО1 была осуществлена предоплата в соответствии с условиями Договора в следующем размере: 1) 16.08.2020 г. – 60 000 рублей, что подтверждается распиской выданной ФИО3; 2) 09.09.2020 г. – 20 000 рублей, что подтверждается распиской, выданной ФИО3; 3) 09.09.2020 г. – 20 000 рублей - выполнен банковский перевод на личную карту ФИО4, приходящейся законной супругой ФИО3, что подтверждается чеком по операции Сбербанк онлайн. Со своей стороны ФИО1 обязательства в части оплаты выполнил в полном соответствии с условиями Договора. ФИО3 к работам не приступал, согласованный перечень работ по Приложению <НОМЕР ИЗЪЯТ> не выполнялся, сроки окончания выполнения Исполнителем всех работ истекли. Денежные средства в размере 100 000 рублей не возращены. 03.11.2020 г. в переписке с ФИО3 в WhatsApp ФИО1 было заявлено требование о возврате денежных средств, которое было проигнорировано.

01.02.2021 г. ФИО2 заключил договор строительного подряда № б/н с ФИО3 Согласно п.1.1 Договор Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнения работ по устройству лестницы в жилом доме Заказчика, расположенном по адресу: <АДРЕС> объеме, предусмотренном в Приложении <НОМЕР ИЗЪЯТ>. Согласно Приложению № 1 к Договору перечень работ с материалами включает: - Лестница – дуб – МДФ; Ступени прямые – дуб, 12 шт.; Ступени поворотно-забежные – дуб, 3 шт.; Столб – дуб, 5 шт.; Столб – дуб – опфизий, 1 шт.; Подступенка- дуб – 16 шт.; Балясины – дуб, 25 шт.; Моруши – дуб, 4 шт.; Косоур – дуб, 6 шт.; техпомещение под лестницу состоит из наполнения МДФ, Фасад дуб = дверь двухстворчатая; Шкафчики выдвижные – 2 шт. Изготовление, доставка, установка. Согласно п. 2.1 Договора стоимость всех порученных Исполнителю работ по Договору в соответствии с Приложением № 1 составляет 220 000 рублей. В указанную стоимость включена стоимость материалов и прочих расходников (краски, лаки, кисти, пилы, крепеж), необходимых для выполнения работ по Договору. Согласно п. 3.1. оплата работ осуществляется в следующем порядке: 1) Заказчик обязуется внести авансовый платеж в размере 110 000 рублей на закупку материалов; 2) Окончательный платеж в размере 110 000 рублей Заказчик обязуется осуществить после завершения монтажа лестницы. Согласно п. 6.1 Договора Исполнитель выполняет работы, обусловленные Договором в срок до 23.02.2021 г. Датой окончания выполнения Исполнителем всех работ по Договору считается дата подписания акта сдачи-приемки работ. ФИО2 была осуществлена предоплата в соответствии с условиями Договора в следующем размере: 1) 01.02.2021 г. – 110 000 рублей - выполнен банковский перевод на личную карту ФИО4, что подтверждается чеком по операции Сбербанк онлайн.

01.02.2021 г. ФИО2 заключил договор строительного подряда № б/н с ФИО3, согласно которому (п. 1.1) Исполнитель принимает на себя обязательства выполнения работ по устройству лестницы в жилом доме Заказчика, расположенному по адресу: <АДРЕС> объеме, предусмотренном в Приложении № 1. Согласно Приложению № 1 к Договору перечень работ с материалами включает: - Ступени сосна прямые – 11 шт.; Ступени сосна поворотные – 2 шт.; Подступенки – 14 шт. Согласно п. 2.1 Договора стоимость всех порученных Исполнителю работ по Договору в соответствии с Приложением № 1 составляет 25 000 рублей. В указанную сумму включена стоимость материалов и прочих расходников (краски, лаки, кисти, пилы, крепеж), необходимых для выполнения работ по Договору. Согласно п. 3.1 Договора оплата осуществляется в следующем порядке: 1) Заказчик обязуется внести авансовый платеж в размере 12 500 рублей на закупку материалов; 2) Окончательный платеж в размере 12 500 рублей Заказчик обязуется осуществить после завершения монтажа лестницы. Согласно п. 6.1 Договора Исполнитель выполняет работы, обусловленные Договором в срок до 23.02.2021 г. Датой окончания выполнения Исполнителем всех работ по Договору считается дата подписания акта сдачи-приемки работ. ФИО2 была осуществлена предоплата в соответствии с условиями Договора в следующем размере: 1) 02.02.2021 г. – 12 500 рублей – выполнен банковский перевод на личную карту ФИО4, что подтверждается чеком по операции Сбербанк онлайн. ФИО3 к работам не приступал, согласованный перечень работ по Приложению № 1 Договоров не выполнялся, сроки окончания выполнения Исполнителем всех работ истекли.

Согласно п.1 ст.702 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Пунктом 1 ст.708 Гражданского кодекса Российской Федерации, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Пунктом 3 ст.708 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

Согласно п.2 ст.405 Гражданского кодекса Российской Федерации если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

При таких обстоятельствах требования ФИО1 о взыскании с ФИО3 денежной суммы по неисполненному договору строительного подряда в размере 80000 руб. являются правомерными.

Требования ФИО1 о взыскании с ФИО4 неосновательного обогащения в размере 20 000 руб., как и требования ФИО2 о взыскании с ФИО4 неосновательного обогащения в размере 122 500 руб. суд также признает правомерными, поскольку они основаны на положениях ст.1102 Гражданского кодекса Российской Федерации и отсутствия каких либо законных оснований у ФИО4 для удержания вышеуказанных сумм.

В то же время требования истцов о взыскании с ответчика ФИО3 денежных средств в виде неустойки за просрочку сроков окончания работ, просрочку сроков добровольного удовлетворения требований о возврате денежных средств и компенсации морального вреда, штрафа, исходя из положений Закона РФ "О защите прав потребителей" суд считает не подлежащими удовлетворению.

Так вышеуказанный Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами, владельцами агрегаторов информации о товарах (услугах) при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), о владельцах агрегаторов информации о товарах (услугах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

Согласно преамбуле данного закона следует, что данный закон распространяется на стороны, которыми являются: потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; изготовитель - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, производящие товары для реализации потребителям; исполнитель - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному договору.

Так судом установлено, что ФИО3 не является индивидуальным предпринимателем, оказывающим услуги по осуществлению ремонтных, строительных работ, о чем истцы знали при заключении договора, в связи, с чем на возникшие между сторонами отношения не распространяются положения Закона РФ "О защите прав потребителей".

В соответствии с частью 1 статьи 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Руководствуясь ст. ст. 194 – 199, 235 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с ФИО3 в пользу ФИО1 денежные средства по договору строительства лестницы в жилом доме от 16.08.2020г. в размере 80 000 руб., расходы на оплату юридических услуг в размере 3214 руб. 12 коп.

Взыскать с ФИО4 в пользу ФИО1 денежные средства в размере 20 000 руб., расходы на оплату юридических услуг в размере 5625 руб.

В остальной части исковых требований ФИО1 отказать.

Взыскать с ФИО4 в пользу ФИО2 денежные средства в размере 122 500 руб., расходы на оплату юридических услуг в размере 5625 руб.

В остальной части исковых требований ФИО2 отказать.

Ответчик вправе в течение семи дней со дня вручения ему копии решения подать в Жуковский районный суд Калужской области заявление об отмене заочного решения суда.

Решение может быть обжаловано ответчиком в апелляционном порядке в Калужский областной суд через Жуковский районный суд Калужской области путем подачи апелляционной жалобы в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Калужский областной суд через Жуковский районный суд Калужской области в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Д.Г. Васильев