Гражданский кодекс часть 1

В обосновании требований указал, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 («Заказчик») и ИП ФИО3 («Подрядчик») заключен договор бытового подряда на оказание услуг по строительству корпуса и надстройки моторной яхты по проекту Baikal 20 (Договор), по условиям которого подрядчик обязался оказать следующий объем работ:

- обеспечение всем необходимым материалом и оборудованием для выполнения всех работ по непосредственному изготовлению стального корпуса и алюминиевой надстройки, согласно предоставленной Заказчиком проектной документации, за исключением соединительных креплений (крепежей) и уплотнителя, которые Заказчик поставляет Исполнителю;

- проведение всех работ по установке, закреплению и соединению, с применением болтовых соединений, стального корпуса с алюминиевой надстройкой;

- проведение всех необходимых работ по полному покрытию стального корпуса грунтовочным материалом - праймером (п. 1.2),

Результат оказания услуг (работ) по настоящему договору - стальной корпус, полностью покрытый праймером, с установленной на нем и соединенной, с применением болтовых соединений, алюминиевой надстройкой без дельных вещей, дейдвуда, без элементов рулевого и подруливающего устройства и без других устройств и систем (п. 1.3).

Срок окончания оказания услуг по настоящему договору - 88 рабочих календарных дней со дня подписания договора.

Стоимость услуг по договору составляет 10 100 000 рублей, без НДС, согласована сторонами (п. 3.1).

Оплата по договору осуществляется заказчиком поэтапно в следующем порядке:

Этап 1 - авансовый платеж (на полную закупку металла, электродов, тех. газов, плановые работы, аванс на работы) в размере 50% от стоимости услуг по договору, что составляет 5 050 000 рублей, без НДС, должен быть выполнен в течении 5 (пяти) банковских дней после подписания настоящего договора;

Этап 2 - авансовый платеж (оплата производится исключительно по факту надлежаще выполненных подрядчиком услуг) в размере 25% от стоимости услуг по договору, что составляет 2 525 000 рублей, без НДС, должен быть выполнен через 44 рабочих дня с момента первого платежа;

Этап 3 - окончательный платеж в размере 25 % от стоимости услуг по договору, что составляет 2 525 000 рублей, без НДС, должен быть выполнен после оказания заказчику полного объема услуг по настоящему договору (готового стального корпуса, покрытого праймером и соединенного с алюминиевой надстройкой, согласно п. 1.3. настоящего договора) (п. 3.2).

Оплата по договору «этапа 1» в сумме 5 050 000 рублей, «этапа 2» в сумме 2 525 000 рублей заказчиком в пользу подрядчика произведена в полном объеме.

В срок, установленный договором и до настоящего времени работы в полном объеме не выполнены, результат выполнения работ по договору заказчику не сдан.

Уведомление (извещение) направлено подрядчику курьерской службой и получено подрядчиком ДД.ММ.ГГГГ.

На день отправки уведомления (извещения) с момента подписания договора истекло 328 календарных и 222 рабочих дней, основанием для отказа заказчиком от исполнения договора, оформленного уведомлением от ДД.ММ.ГГГГ, послужило невыполнение подрядчиком работ в установленный договором срок.

Срок выполнения работ сторонами не продлевался. Заявленные требования в добровольном, досудебном порядке подрядчиком не исполнены.

Мотивированные возражения на уведомление (извещение) от ДД.ММ.ГГГГ об одностороннем отказе от договора (исполнения договора) подряда либо акт выполненных работ в адрес заказчика подрядчиком не направлены.

Материалы и результат незавершенной работы находится у подрядчика в натуре.

Заказчиком произведена оплата двух этапов работ, в том числе неосвоенного аванса в размере 5 050 000 рублей (на полную закупку металла, электродов, тех. газов, плановые работы, аванс на работы) и 2 525 000 рублей (авансовый платеж), так как договор в данной части не исполнен, работы не выполнены, необходимый результат не достигнут, данная денежная сумма является убытком заказчика, причиненным ненадлежащим исполнением договора подряда на оказание услуг по строительству корпуса и надстройки моторной яхты по проекту baikal 20 от ДД.ММ.ГГГГ.

Просит истребовать из незаконного владения ИП ФИО3 в пользу ФИО2: материалы, результат оказания услуг (работ) - стальной корпус и алюминиевую надстройку – в объеме, имеющемся на момент получения уведомления об одностороннем отказе от договора (исполнения договора) подряда на оказание услуг по строительству корпуса и надстройки моторной яхты по проекту Baikal 20 от ДД.ММ.ГГГГ. Взыскать с ИП ФИО3 в пользу ФИО2 денежную сумму в размере 7575000 рублей. Истребовать платежные документы, подтверждающие оплату материалов по договору подряда, акты приема-передачи материалов, сертификаты предприятий изготовителя на приобретенные материалы.

Истец о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, просил рассмотреть дело без его участия, реализовал процессуальные права через представителя ФИО1, которая в судебном заседании на иске настаивала по доводам, изложенным в нем, повторно привела их суду. Возражения на отзыв ответчика приобщены к материалам дела.

Представитель ответчика извещен надлежащим образом, направил одновременно и возражения по иску, и проект мирового соглашения, которые приобщены к материалам дела. Просил провести судебное заседание посредством видеоконференц-связи, однако в связи с отсутствием технической возможности, в удовлетворении ходатайства было отказано. В судебное заседание представителя не направил, причины неявки не сообщил, о рассмотрении дела в свое отсутствие не просил.

С учетом отсутствия возражений со стороны истца, неявки ответчика, надлежащим образом извещенного о дате, времени и месте рассмотрения дела, с целью соблюдения разумного срока рассмотрения дела, в соответствии с главой 22 ГПК РФ, суд определил рассмотреть дело в порядке заочного производства.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

В силу положений ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства сторон возникают, в том числе, из договора.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Правоотношения сторон на основании договора подряда подлежат регулированию общими нормами гражданского законодательства об обязательствах и специальными нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.

В соответствии со статьей 405 ГК РФ должник, просрочивший исполнение, отвечает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой, и за последствия случайно наступившей во время просрочки невозможности исполнения (пункт 1).

Если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков (пункт 2).

Согласно пункту 2 статьи 715 ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным. В этом случае подрядчик обязан возместить заказчику убытки.

Согласно статье 450.1 ГК РФ, предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором (пункт 1).

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным (пункт 2).

Прекращение договора подряда не должно приводить к неосновательному обогащению как подрядчика, так и заказчика - к освобождению его от обязанности по оплате выполненных до прекращения договора работ, принятых заказчиком и представляющих для него потребительскую ценность (статья 1102 ГК РФ).

Таким образом, нарушение подрядчиком конечного срока выполнения работы является достаточным основанием для реализации заказчиком права отказаться от исполнения договора. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 708 ГК РФ, пунктом 2 статьи 715 ГК РФ, договор считается расторгнутым.

Согласно ст. 728 ГК РФ в случаях, когда заказчик на основании пункта 2 статьи 715 или пункта 3 статьи 723 настоящего Кодекса расторгает договор подряда, подрядчик обязан возвратить предоставленные заказчиком материалы, оборудование, переданную для переработки (обработки) вещь и иное имущество либо передать их указанному заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным, - возместить стоимость материалов, оборудования и иного имущества.

В соответствии со ст. 729 ГК РФ в случае прекращения договора подряда по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком результата работы, выполненной подрядчиком (пункт 1 статьи 720), заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией подрядчику произведенных затрат.

Согласно пункту 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Исходя из преамбулы Закона РФ от 07.02.1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

Для целей настоящего Закона под потребителем понимается гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; под исполнителем - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному договору.

В п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 года № 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" разъяснено, что отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей", другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Таким образом, действие Закона РФ "О защите прав потребителей" распространяется на отношения, возникающие между потребителем и организацией либо индивидуальным предпринимателем, выступающими в роли исполнителя.

Как следует из материалов дела и установлено судом, 02.09.2020 ИП ФИО3 (подрядчик) и гражданин РФ ФИО2 (заказчик) заключили договор подряда на оказание услуг по строительству корпуса и надстройки моторной яхты по проекту Baikal 20, по условиям которого подрядчик обязуется по представленной заказчиком проектной документации в установленный договором срок качественно и в полном объеме оказать заказчику услуги (работы), указанные в п. 1.2 договора, а заказчик обязуется принять результат оказания услуг (работ), указанный в п.1.3 договора, и своевременно оплатить подрядчику обусловленную договором цену на условиях и в порядке, предусмотренном договором. Местом оказания подрядчиком услуг (работ) по договору является <адрес>

Общий объем услуг, оказываемых по договору подрядчиком, составляет:

В случае установки любых дополнительных элементов, дельных вещей, валовых линий, двигателей, движителей, иных устройств и систем, проведения иных дополнительных работ или услуг, заказчик оплачивает такие работы дополнительно на основании счетов, выставляемых подрядчиком (п. 1.3).

Срок начала оказания услуг по договору – с момента поступления первого платежа на расчетный счет подрядчика (п. 1.6).

Срок окончания оказания услуг по настоящему договору - 88 рабочих календарных дней со дня подписания договора. Срок выполнения дополнительных работ по установке оборудования до ДД.ММ.ГГГГ (п. 1.7).

Стоимость услуг по договору составляет 10 100 000 рублей, без НДС, согласована сторонами (п. 3.1).

Оплата по договору осуществляется заказчиком поэтапно в следующем порядке:

Этап 1 - авансовый платеж (на полную закупку металла, электродов, тех. газов, плановые работы, аванс на работы) в размере 50% от стоимости услуг по договору, что составляет 5 050 000 рублей, без НДС, должен быть выполнен в течении 5 банковских дней после подписания настоящего договора.

ФИО2 произведена оплата 1 этапа – авансового платежа п. 3.2 по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 050 000 рублей, что подтверждается счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ и чек-ордером от ДД.ММ.ГГГГ (л. д. 11).

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается оплата по счету в размере 2525000,00 рублей (2 этап авансового платежа п. 3.2., по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ), плательщик ФИО2 (л. д. 12).

В связи с невыполнением условий договора, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 направил в адрес ответчика уведомление (извещение) об одностороннем отказе от договора (исполнения договора) подряда на оказание услуг по строительству корпуса и надстройки моторной яхты по проекту baikal 20 от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ответчику доставлено ДД.ММ.ГГГГ (л. д. 15-1-16). Ответ на данное обращение истцу не поступил.

Разрешая спор по существу, суд исходит из того, что заключенный договор подряда на оказание услуг по строительству корпуса и надстройки моторной яхты по проекту Baikal 20 между ФИО2 и ИП ФИО3 в предусмотренный им срок не исполнен, а доказательств, подтверждающих выполнение в установленный договором срок работ по договору ответчиком вопреки ст. 56 ГПК РФ не представлено. Сам предмет договора заказчику не передан, при этом, истец условия договора в части его оплаты выполнил на сумму 7575000 рублей.

Доказательств того, что нарушение сроков выполнения работ по спорному договору произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя ответчиком не представлено и судом не установлено.

Поскольку в силу пункта 2 статьи 715 ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, и в этом случае подрядчик обязан возместить заказчику убытки, то суд приходит к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца денежных средств, оплаченных по договору в размере 7575000,00 рублей.

Уведомлением (извещением) от ДД.ММ.ГГГГ об одностороннем отказе от договора (исполнения договора) подряда на оказание услуг по строительству корпуса и надстройки моторной яхты по проекту baikal 20 от ДД.ММ.ГГГГ заказчик уведомил подрядчика об отказе от договора (исполнения договора) подряда. Уведомление (извещение) направлено подрядчику курьерской службой. Получено подрядчиком ДД.ММ.ГГГГ. Основанием для отказа заказчиком от исполнения договора, оформленного уведомлением от ДД.ММ.ГГГГ, послужило невыполнение подрядчиком работ в установленный договором срок.

Срок выполнения работ сторонами не продлевался. Заявленные требования в добровольном, досудебном порядке подрядчиком не исполнены. Мотивированные возражения на уведомление (извещение) от ДД.ММ.ГГГГ об одностороннем отказе от договора (исполнения договора) подряда либо акт выполненных работ в адрес заказчика подрядчиком не направлены. Материалы и результат незавершенной работы находится у подрядчика в натуре.

Договор в силу ст. 450.1 ГК РФ, учитывая право заказчика на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310), прекращен с момента получения уведомления ДД.ММ.ГГГГ.

Встречных требований к истцу о взыскании денежных средств за выполнение произведенных работ не заявлено, при этом, ответчик не лишен права на обращение с самостоятельным иском в суд с указанным требованием в порядке гражданского судопроизводства.

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения исковых требований.

В соответствии со статьей 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, поэтому с ответчика в пользу истца следует взыскать расходы по оплате госпошлины в размере 20250,00 рублей.

Руководствуясь статьями 194-199, 235 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО2 к индивидуальному предпринимателю ФИО3 о защите прав потребителя удовлетворить.

Обязать Индивидуального предпринимателя ФИО3 передать в пользу ФИО2: платежные документы, подтверждающие оплату материалов по договору подряда на оказание услуг по строительству корпуса и надстройки моторной яхты по проекту Baikal 20 от ДД.ММ.ГГГГ, акты приема-передачи материалов, сертификаты предприятий изготовителя на приобретенные материалы, а также результат окончания услуг (работ) – стальной корпус и алюминиевую надстройку - в объеме имеющихся на момент получения уведомления об одностороннем отказе от договора (исполнения договора) подряда, то есть на ДД.ММ.ГГГГ.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО3 в пользу ФИО2 денежные средства в размере 7575000,00 рублей, расходы по оплате госпошлины в размере 20250 рублей, то есть всего 7595250,00 рублей.

Ответчик вправе подать в Чайковский городской суд Пермского края заявление об отмене заочного решения в течение семи дней со дня вручения ему его копии.

Заочное решение суда может быть обжаловано ответчиком в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Чайковский городской суд Пермского края в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда, иными лицами, участвующими в деле, - в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья /подпись/ А.Н. Шлегель

Мотивированное решение составлено 10 декабря 2021 года.

«КОПИЯ ВЕРНА»

подпись судьи _____________________________________

(А.Н. Шлегель)

Секретарь судебного заседания отдела обеспечения судопроизводства по гражданским делам Чайковского городского суда Пермского края

_____________________

(Д.Г. Бурнышева)

«_____» _____________ 20__ г

Решение ________________ вступило в законную силу.

Подлинный документ подшит в деле № 2-1624/2021

УИД 59RS0040-01-2021-002690-57

Дело находится в производстве

Чайковского городского суда Пермского края