Гражданский кодекс часть 1

Новокубанский районный суд Краснодарского края в составе судьи Аладьевой М.С., при секретаре Еременко Н.Н., с участием представителя истца по доверенности Петряковой Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ПАО «Кубаньэнерго» к Цатурян Г. Г. о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению,

У С Т А Н О В И Л:

ПАО «Кубаньэнерго» обратилось в суд с иском к Цатурян Г.Г. о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 17.12.2015 г. № 40302-15-00279120-1, взыскании расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в сумме 114 650 руб. 98 коп., указав, что между ПАО «Кубаньэнерго» и Цатурян Г.Г. 17.12.2015 г. заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №40302-15-00279120-1, по условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя «электроустановки для размещения и эксплуатации автомойки на два поста», в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 (пятнадцать) кВт; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 (кВ); максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0(ноль) кВт. Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора (пункт 1 договора). В силу пункта 2 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: электроустановки для размещения и эксплуатации автомойки на два поста, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н Новокубанский, <адрес>.Согласно пункту 4 договора технические условия являются неотъемлемой частью договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора (пункт 5 договора). Пунктом 6 договора предусмотрено, что сетевая организация обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 5 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения балансовой принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается (пункт 7 договора). В соответствии с пунктом 8 договора заявитель обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий; принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией; после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения балансовой принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 3 рабочих дней со дня получения указанных актов от сетевой организации; надлежащим образом исполнять указанные в разделеIII настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение; уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий (пункт 9 договора). Согласно пункту 10 договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Региональной энергетической комиссии департамента цен и тарифов Краснодарского края от 29.12.2014г. № 96/2014-э (в действующей редакции) и составляет 550 руб., в том числе ИДС 18% 83руб.90 коп.В соответствии с пунктом 11 договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента вступления договора в силу. Согласно пункту 8 договора Цатурян Г.Г. обязан, в том числе, надлежащим образом исполнить обязательства по выполнению возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены его энергопринимающие устройства, указанные в технических условиях, после выполнения мероприятий по техническим условиям уведомить ПАО «Кубаньэнерго» об их выполнении.Цатурян Г.Г. в нарушение пункта 8 договора не уведомил ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями. В соответствии с техническими условиями ПАО «Кубаньэнерго» должно было осуществить, в том числе следующие мероприятия: разработку схемы электроснабжения, присоединения и обеспечения передачи в сеть заявителя величины разрешенной к использованию мощности (пункт 10.1 ТУ); проект и строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от опоры № 13 отходящего ф.0,4 кВ № 3 ТП 10/0 кВ «Р-9-870», (не далее 25 м) от границы земельного участка заявителя, протяженность и прохождение трассы линии, марку, сечение провода, тип и количество опор, определить при проектировании (пункт 10.3 ТУ). Во исполнение условий договора об осуществлении технологического присоединения и технических условий к нему ПАО «Кубаньэнерго» заключило договор на выполнение проектно-изыскательских работ с ООО «Кубанский проектный центр» от 19.04.2016 г.№ 203, предусматривающий выполнение работ, в том числе и по договору от 17.12.2015 г. № 40302-15-00279120-1. Согласно приложению № 3 к договору № 203 от 19.04.2016 г. стоимость выполненных работ по договору по объекту «Строительство ВЛ - 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ «Р9-870/400 кВА» от опоры № 13 в <адрес>, Новокубанского района» согласно ТУ № 02-01/0217-15-вд, в целях электроснабжения объекта по адресу: Новокубанский район, <адрес>, максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств - 15 кВт составила 18 625руб. 37 коп.без НДС, что подтверждается актом № 1 от 31.05.2016 г. сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ по договору № 203 от 19.04.2016 г. для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВ льготной категории потребителей по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети». В целях исполнения договора № 40302-15-00279120-1 ПАО «Кубаньэнерго» с ООО «СтройМонтаж-11» был заключен договор об осуществлении строительно - монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с Перечнем объектов (Приложение № 14) по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети от 24.03.2017 г. № 53 о выполнении работ по «Строительство и реконструкция 9 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВ льготной категории потребителей Армавирского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (выпадающие доходы) согласно договоров ТП.. .. № 40302-15-00279120-1 от 17.12.2015». ООО «СтройМонтаж-11» исполнило обязательства по договору № 53 от 24.03.2017 г. согласно Приложения 14 п.7, выполнило строительство ВЛ - 0,4 кВ ф.3 от ТП10/0,4 кВ «Р9-870/400 кВА» от опоры № 13 в п. Прикубанский Новокубанского района, в целях согласно договора ТП № 40302-15-00279120-1 от 17.12.2015 г., в целях электроснабжения объекта по адресу: Новокубанский район, <адрес>.Законченный строительством объект принят приемочной комиссией филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети, что подтверждается актом № 2 приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией от 28.04.2017 г., стоимость работы составила 96 025руб.61 коп. (оплата выполнения работ 38 080руб.24 коп. – счет № 51, счет-фактура № 22, КС-3 № 3 KC2-№ 23-01, KC2-№23-02, КС 2- №23-03, общая стоимость материалов 57 945руб. 37 коп. - ведомость переработки давальческих материалов). Таким образом, ПАО «Кубаньэнерго» обязательства по договору выполнены полностью. Письмом АрЭС001/855 от 03.04.2017 г. ПАО «Кубаньэнерго» уведомило Цатурян Г.Г. об исполнении со своей стороны обязательств по договору № 40302-15-00279120-1 от 17.12.2015 г., что подтверждается почтовой квитанцией от 07.04.2017 г. Согласно данным сайта «Почта России» «Отчет об отслеживании отправления» с почтовым идентификатором 35290001076951 письмо ответчиком получено. ПАО «Кубаньэнерго» в адрес ответчика неоднократно (16.11.2017 г.АрЭС/001/3115, 21.03.2018 г.АрЭС/774, 19.07.2018 г.АрЭС/1926) направлялись претензии об исполнении последним обязательств по договору № 40302-15-00279120-1 от 17.12.2015 г., однако ответа на них в сетевую организацию не поступило. Поскольку выполнить технологическое присоединение в натуре в связи с неготовностью участка сетей ответчика было невозможно, 05.09.2018 г. ПАО «Кубаньэнерго» направило ЦатурянГ.Г. претензию № АрЭС/0012483, в которой уведомило о реализации со своей стороны мероприятий, предусмотренных техническими условиями договора и возмещении фактически понесенных затрат. К претензии было приложено соглашение о расторжении договора, однако ответ на нее в адрес ПАО «Кубаньэнерго» не поступил, соглашение о расторжении договора не подписано. Длительное не исполнение обязательств, принятых на себя Цатурян Г.Г., исключает возможность других заявителей воспользоваться зарезервированной за ответчиком мощностью и, соответственно, ограничивает возможность получения прибыли сетевой организации. Учитывая длительное неисполнение ответчиком обязанностей по договору, ПАО «Кубаньэнерго» считает, что имеются правовые оснований для расторжения договора об осуществлении технологического присоединения от 17.12.2015 г.№ 40302-15-00279120-1.

Представитель истца ПАО «Кубаньэнерго» по доверенности Петрякова Е.А. в судебном заседании поддержала доводы и требования, изложенные в исковом заявлении, в полном объеме.

Ответчик Цатурян Г.Г.в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания был надлежащим образом извещен по месту жительства путем направления повестки, что соответствует положениям, изложенным в ст. 165.1 ГК РФ, а также в п.п. 63, 67 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым по смыслу пункта 1 ст. 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал сам (например, в тексте договора), либо его представителю (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ). При этом необходимо учитывать, что гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, перечисленным в абзаце первом и втором настоящего пункта, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу. Юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ). Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения. Согласно почтовым отметкам, направленное в адрес ответчика извещение возвращено в суд с истекшим сроком хранения, то есть ответчикЦатурян Г.Г.по зависящим от него обстоятельствам уклонился от получения судебного извещения, в связи с чем дело рассмотрено в отсутствие ответчикаЦатурян Г.Г.

Выслушав представителя истца, исследовав письменные материалы, суд считает необходимым удовлетворить заявленные исковые требования.

В судебном заседании установлено, что между ПАО «Кубаньэнерго» и Цатурян Г.Г. 17.12.2015 г. заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 40302-15-00279120-1 (л.д. 19-21), по условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя «электроустановки для размещения и эксплуатации автомойки на два поста», в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 (пятнадцать) кВт;

- категория надежности третья;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 (кВ);

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0(ноль) кВт.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора (пункт 1 указанного договора).

В силу пункта 2 данного договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: электроустановки для размещения и эксплуатации автомойки на два поста, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н Новокубанский, <адрес>.

Согласно пункту 4 указанного договора технические условия являются неотъемлемой частью договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора (пункт 5 данного договора).

Пунктом 6 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 17.12.2015 г. № 40302-15-00279120-1предусмотрено, что сетевая организация обязуется:

- надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

- в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

- не позднее 5 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения балансовой принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю.

Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается (пункт 7 указанного договора).

В соответствии с пунктом 8 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 17.12.2015 г. № 40302-15-00279120-1 заявитель обязуется:

- надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

- после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий;

- принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых

энергопринимающих устройств сетевой организацией;

- после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения балансовой принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 3 рабочих дней со дня получения указанных актов от сетевой организации;

- надлежащим образом исполнять указанные в разделеIII настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;

- уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий (пункт 9 данного договора).

Согласно пункту 10 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 17.12.2015 г. № 40302-15-00279120-1, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Региональной энергетической комиссии департамента цен и тарифов Краснодарского края от 29.12.2014г. № 96/2014-э (в действующей редакции) и составляет 550 руб., в том числе ИДС 18% 83руб.90 коп.

В соответствии с пунктом 11 данного договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента вступления договора в силу.

Согласно пункту 15 указанного договора, договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Подписанный между сторонами договор по своей правовой природе является договором возмездного оказания услуг, отношения по которому регламентированы главой 39 ГК РФ.

В соответствии со ст.ст. 779, 781 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Кроме того, к спорным правоотношениям подлежат применению положения Федерального закона от 26.03.2003 г. № 235-ФЗ «Об электроэнергетике» и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861.

В силу статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 235-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Согласно п. 4 ст. 23.1, п. 2 ст. 23.2 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 235-ФЗ «Об электроэнергетике», плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций подлежит государственному регулированию и определяется уполномоченным органом исполнительной власти исходя из расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению сетевой организацией в ходе технологического присоединения, включая строительство, реконструкцию объектов электросетевого хозяйства.

В силу ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 235-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Правила № 861 определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - энергопринимающие устройства), к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее договор), устанавливаюттребования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия), порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации,

Действие Правил № 861 распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Согласно п. 6 Правил № 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

Существенными условиями договора на технологическое присоединение является перечень мероприятий по технологическому присоединению и обязательства сторон по их выполнению, которые определяются в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора, а также срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению (пункт 16 Правил № 861).

Согласно пункту 8 договораоб осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 17.12.2015 г. № 40302-15-00279120-1 Цатурян Г.Г. обязан, в том числе, надлежащим образом исполнить обязательства по выполнению возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены его энергопринимающие устройства, указанные в технических условиях, после выполнения мероприятий по техническим условиям уведомить ПАО «Кубаньэнерго» обихвыполнении.

Положениями подпунктов «г» - «е» пункта 18 Правил № 861 (в редакции, действовавшей на момент заключения договора) предусмотрено, что мероприятия по технологическому присоединению включают в себя: выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями; проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил.

Пунктами 10.1 - 10.7 технических условий № 02-01/0217-15-вд, выданных ПАО «Кубаньэнерго», предусмотрены мероприятия, необходимые для технологического присоединения, которые должна выполнить сетевая организация (л.д. 15-17).

Условиями договораоб осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 17.12.2015 г. № 40302-15-00279120-1 и технических условий к нему предусмотрена определенная последовательность исполнения сторонами обязательств по договору, то есть обязательства сторон по спорному договору носят встречный характер; от своевременного выполнения своих обязательств одной стороной зависит выполнение встречных обязательств другой стороной.

Технологическое присоединение - последовательный и поэтапный процесс, который может быть окончен сетевой организацией только после надлежащего исполнения встречных обязательств самим заявителем.

В силу п. 1 ст. 328 ГК РФвстречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств.

В случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков (п. 2 ст. 328 ГК РФ).

Цатурян Г.Г. в нарушение пункта 8 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 17.12.2015 г. № 40302-15-00279120-1не уведомил ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями.

В соответствии с техническими условиями ПАО «Кубаньэнерго» должно было осуществить, в том числе следующие мероприятия:

- разработку схемы электроснабжения, присоединения и обеспечения передачи в сеть заявителя величины разрешенной к использованию мощности (пункт 10.1 ТУ);

- проект и строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от опоры № 13 отходящего ф.0,4 кВ № 3 ТП 10/0 кВ «Р-9-870», (не далее 25 м) от границы земельного участка заявителя, протяженность и прохождение трассы линии, марку, сечение провода, тип и количество опор, определить при проектировании (пункт 10.3 ТУ).

Во исполнение условий договора об осуществлении технологического присоединения и технических условий к нему ПАО «Кубаньэнерго» заключило договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ с ООО «Кубанский проектный центр» от 19.04.2016 г.№ 203, предусматривающий выполнение работ, в том числе и по договору от 17.12.2015 г. № 40302-15-00279120-1 (л.д. 56-63).

Согласно приложению № 3 к договору № 203 от 19.04.2016 г. стоимость выполненных работ по договору по объекту «Строительство ВЛ - 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ «Р9-870/400 кВА» от опоры № 13 в п. Прикубанский, Новокубанского района» согласно ТУ № 02-01/0217-15-вд, в целях электроснабжения объекта по адресу: Новокубанский район, <адрес>, максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств - 15 кВт составила 18 625руб. 37 коп.без НДС, что подтверждается актом № 1 от 31.05.2016 г. сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ по договору № 203 от 19.04.2016 г. для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВ льготной категории потребителей по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети» (л.д. 68-72).

В целях исполнения договора № 40302-15-00279120-1 ПАО «Кубаньэнерго» с ООО «СтройМонтаж-11» был заключен договор подряда на строительные (строительно – монтажные, монтажные и пусконаладочные) работы в соответствии с Перечнем объектов (Приложение № 14) по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети от 24.03.2017 г. № 53 о выполнении работ по «Строительство и реконструкция 9 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВ льготной категории потребителей Армавирского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (выпадающие доходы) согласно договоров ТП.. .. № 40302-15-00279120-1 от 17.12.2015» (л.д. 22-37, 53).

ООО «СтройМонтаж-11» исполнило обязательства по договору № 53 от 24.03.2017 г. согласно Приложения 14 п.7, выполнило строительство ВЛ - 0,4 кВ ф.3 от ТП10/0,4 кВ «Р9-870/400 кВА» от опоры № 13 в п. Прикубанский Новокубанского района, в целях согласно договора ТП № 40302-15-00279120-1 от 17.12.2015 г., в целях электроснабжения объекта по адресу: Новокубанский район, <адрес>.

Законченный строительством объект принят приемочной комиссией филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети, что подтверждается актом № 2 приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией от 28.04.2017 г.(л.д. 74-77), стоимость работы составила 96 025руб.61 коп. (оплата выполнения работ 38 080руб.24 коп. – счет № 51, счет-фактура № 22, КС-3 № 3 KC2-№ 23-01, KC2-№23-02, КС 2- №23-03, общая стоимость материалов 57 945руб. 37 коп. - ведомость переработки давальческих материалов).

Таким образом, ПАО «Кубаньэнерго» обязательства по договору выполнены полностью.

Письмом АрЭС001/855 от 03.04.2017 г. ПАО «Кубаньэнерго» уведомило Цатурян Г.Г. об исполнении со своей стороны обязательств по договору № 40302-15-00279120-1 от 17.12.2015 г., в адрес ответчика неоднократно направлялись претензии об исполнении последним обязательств по договору № 40302-15-00279120-1 от 17.12.2015 г., однако ответа на них не поступило.

Поскольку выполнить технологическое присоединение в натуре в связи с неготовностью участка сетей ответчика было невозможно, 05.09.2018 г. ПАО «Кубаньэнерго» направило ЦатурянГ.Г. претензию, в которой уведомило о реализации со своей стороны мероприятий, предусмотренных техническими условиями договора и возмещении фактически понесенных затрат, приложив соглашение о расторжении договора, однако ответ на нее в адрес ПАО «Кубаньэнерго» не поступил, соглашение о расторжении договора не подписано.

Длительное не исполнение обязательств, принятых на себя Цатурян Г.Г., исключает возможность других заявителей воспользоваться зарезервированной за ответчиком мощностью и, соответственно, ограничивает возможность получения прибыли сетевой организации.

Согласно п. 1 ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено названным Кодексом, другими законами или договором.

На основании п. l ч.2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной.

При этом существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Пунктами 1 и 4 статьи 421 ГК РФ определено, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 ГК РФ).

С учетом изложенного заявленные исковые требования суд считает необходимым удовлетворить, расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 17.12.2015 г. № 40302-15-00279120-1, заключенный между ПАО «Кубаньэнерго» и Цатурян Г.Г., взыскать с Цатурян Г.Г. в пользу ПАО «Кубаньэнерго» расходы, понесенные на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, в сумме 114 650 руб. 98 коп.

Кроме того, в соответствии со ст. 98 ГПК РФ суд считает необходимым взыскать с Цатурян Г.Г. в пользу ПАО «Кубаньэнерго» 9 493 руб. 02 коп.в счет возмещения расходов по оплате государственной пошлины.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ,

Р Е Ш И Л:

Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 17.12.2015 г. № 40302-15-00279120-1, заключенный между ПАО «Кубаньэнерго» и Цатурян Г. Г..

Взыскать с Цатурян Г. Г. в пользу ПАО «Кубаньэнерго» расходы, понесенные на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, в сумме 114 650 руб. 98 коп.

Взыскать с Цатурян Г. Г. в пользу ПАО «Кубаньэнерго» 9 493 руб. 02 коп.в счет возмещения расходов по оплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

СУДЬЯ: подпись М.С. Аладьева