Гражданский кодекс часть 1

В своем заявлении ФИО1 указал, что "дата" между ООО «СК «САКСЕС СТ» и ООО «Сейдо» был заключен договор подряда "номер", предметом которого являлось выполнение работ по установке конструкций ПВХ по адресу: "адрес" Стоимость работ по договору составляла ...руб В соответствии с п.2.2 договора "дата" заказчик обязался перечислить на расчетный счет подрядчика авансовый платеж в размере ...руб Оплата в указанные сроки произведена не была. Представитель ООО «Сейдо» внес в кассу ООО «СК «САКСЕС СТ» залог в размере ...руб Данную сумму предполагалось вернуть после получения оплаты по договору. В соответствии с п.3.1 договора конечный срок выполнения работ был определен "дата". Работы по установке конструкций ПВХ были завершены "дата", после чего был подписан акт приема- передачи. Согласно п.2.3 договора окончательная оплата результата выполненных работ в размере ...руб. производится заказчиком в течение трех банковских дней с момента окончания работ в соответствии с подписанными сторонами актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3 на основании счета- фактуры, представленной подрядчиком. Указанные документы не были подписаны в разумные сроки, письменные претензии также предъявлены не были. В соответствии с п.5.1 договора в случае неподписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3 заказчик в течение трех календарных дней обязан направить подрядчику мотивированный письменный отказ от подписания акта приемки выполненных работ с указанием перечня недостатков. Указанные действия заказчиком совершены не были. "дата" акт, справка и счет- фактура были направлены ответчику по почте. Их получение заказчик проигнорировал. "дата" в адрес заказчика была направлена претензия с просьбой оплатить задолженность по договору. Получение письма по почте ответчик также проигнорировал. "дата" между ним и ООО «СК «САКСЭС СТ» заключено соглашение об уступке права требования, согласно которого он приобрел право требования к ООО «Сейдо» по исполнению обязательств в сумме ...руб. "дата" ООО «СК «САКСЭС СТ» в адрес ответчика было направлено уведомление о состоявшейся уступке права. Получение уведомления и соглашения об уступке права требования по почте ответчик также проигнорировал. "дата" в адрес ООО «Сейдо» им направлена претензия, которая также ответчиком не получена. Таким образом, по состоянию на "дата" сумма задолженности ООО «Сейдо» перед ним составляет ...руб., в том числе ...руб.- проценты согласно п. 7.4 договора, ...руб.- сумма основного долга.

На основании изложенного, просил взыскать с ООО «Сейдо» в свою пользу денежные средства в размере ...руб., судебные расходы: на оплату почтовых услуг- ...руб., на оформление судебной доверенности- ...руб., на оплату госпошлины- ...руб..

В судебном заседании истец не участвовал, его интересы по доверенности представляла ФИО

Представитель доводы иска поддержала, подтвердила изложенное в нем. Просила иск удовлетворить.

Представитель ООО «Сейдо» в суд не явился, о слушании дела извещался надлежаще, о чем свидетельствует вернувшийся конверт. О рассмотрении дела в свое отсутствие не просил, об уважительности причин своей неявки суд не уведомил, возражений на иск не представил. С учетом мнения представителя истца, суд счел возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства, о чем вынес определение.

Заслушав объяснения представителя истца, изучив письменные материалы дела, суд находит иск обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно п.1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п.1 ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно п.1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

В соответствии со ст. 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона.

Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.

Статья 384 ГК РФ предусматривает, что если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на неуплаченные проценты.

Судом установлено, что "дата" между ООО «СК «САКСЭС СТ», с одной стороны, и ООО «Сейдо» с другой, был заключен договор "номер" подряда на выполнение работ по установке конструкций ПВХ.

По условиям договора заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по установке конструкций ПВХ (своим иждивением) и передаче результата выполненной работы заказчику, а заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненной работы в порядке и на условиях, определенных настоящим договором (п.1.1).

Общая стоимость работ, выполняемых подрядчиком по настоящему договору составляет ...руб. (п.2.1).

Заказчик при подписании настоящего договора перечисляет на расчетный счет подрядчика авансовый платеж в размере ...руб. (п.2.2).

Окончательная оплата результата выполненных по договору работ в размере ...руб. производится заказчиком в течение трех банковских дней с момента окончания работ в соответствии с подписанными сторонами актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3 на основании счет- фактуры, предоставленной подрядчиком (п.2.3).

Расчеты между сторонами производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика по указанным в договоре реквизитам (п. 2.6).

Подрядные работы, указанные в договоре выполняются в следующие сроки:

начальный срок выплнения работ- "дата";

конечный срок выполнения работ- "дата" с правом досрочного выполнения.

Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, указанные в договоре, о чем он уведомляет заказчика, который обязуется подписать акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости работ по форме КС-3 в день приемки работ и оплатить оставшиеся денежные средства по договору в течение трех банковских дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3 на основании счет- фактуры, предоставленной подрядчиком (п.3.1.договора).

Из материалов дела усматривается, что "дата" подрядчик передал, а заказчик принял результат подрядных работ по договору подряда "номер", заключенного между ООО «СК «САКСЭС СТ» и ООО «Сейдо». При приемке выполненных работ к их качеству претензий не имелось (л.д."номер").

Из объяснений представителя истца следует и письменными документами подтверждается, что акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости работ по форме КС-3 в разумные сроки подписаны не были. Получение указанных документов по почте обществом также было проигнорировано.

Несмотря на надлежащее исполнение подрядчиком принятых на себя обязательств, заказчик от исполнения своих обязательств по оплате выполненных работ - уклонился. При заключении договора ООО «Сейдо» внесло в кассу подрядчика в качестве аванса ...руб.. От оплаты оставшейся стоимости работ заказчик уклонился. Указанная сумма авансового платежа «СК «САКСЭС СТ» впоследствии была оприходована. Таким образом, окончательно задолженность ООО «Сейдо» перед заказчиком составила ...руб (...руб.- ...руб.).

"дата" между ООО «СК «САКСЭС СТ» и ФИО1 заключено соглашение об уступке права требования, согласно которого, истец принял на себя право требования ООО «СК «САКСЭС СТ» и стал кредитором по обязательствам последнего, возникших из расчетов по договору подряда "номер" от "дата", заключенного между ООО «СК «САКСЭС СТ» и ООО «Сейдо», выступающим должником.

Стоимость уступки права требования составила ...руб. (л.д."номер").

О состоявшейся уступке права требования ответчик был уведомлен надлежащим образом (л.д."номер").

От получения претензии по оплате долга нового кредитора ответчик вновь уклонился.

Таким образом, и, поскольку изложенные в иске обстоятельства в суде нашли свое подтверждение, суд полагает, что с ответчика в пользу ФИО1 подлежит взысканию сумма задолженности по договору подряда, явившейся предметом уступки права требования, в размере ...руб..

На основании п.7.4 договора истцом правомерно произведено начисление пени в размере 0,1% от стоимости договора за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 10% стоимости договора. Сумма процентов составила ...руб Просрочка определена по состоянию на "дата".

...руб. *0,1%*181 день просрочки = ...руб.. Сумма процентов подлежит уменьшению до 10% от стоимости договора, то есть до ...руб..

Вместе с тем, на основании ст. 15 ГК РФ, ст. ст. 94,98 ГПК РФ на ответчика подлежат отнесению расходы истца по оплате почтовых услуг- ...руб. (л.д. "номер"); расходы на оплату нотариальных услуг- ...руб. (л.д. "номер"), расходы на оплату госпошлины- ...руб. (л.д."номер").

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198, 235 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «Сейдо» в пользу ФИО1 задолженность в размере ...руб., расходы на оплату почтовых услуг- ...руб., расходы на оплату нотариальных услуг- ...руб., расходы на оплату госпошлины- ...руб

Ответчик, не присутствовавший в судебном заседании, вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление о его отмене в течение 7 дней со дня получения копии решения.

Решение может быть обжаловано в Нижегородский областной суд через районный суд в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене заочного решения, а в случае, если такое заявление подано- в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Федеральный судья: В.Ю. Пугачева