Гражданский кодекс часть 1

Кстовский городской суд Нижегородской области в составе председательствующего судьи Матвиенко М.А., при секретаре Аверьяновой О.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «СВ констракт» к ООО «СК Трэйд», ФИО2 о взыскании денежных средств,

У С Т А Н О В И Л:

Истец обратился в суд с настоящим иском, просит взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СК Трэйд» (ООО «СК Трэйд»), ФИО2 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «СВ констракт» (ООО «СВ констракт») сумму основного долга по договору подряда (номер обезличен) от (дата обезличена).в размере 1 147 838 руб. 70 коп., неустойку за период с (дата обезличена) по (дата обезличена) (плюс три банковских дня от даты подписания акта выполненных работ(номер обезличен)) в размере 483 240 руб. 09 коп. и по день вынесения решения суда, а так же расходы по оплате услуг представителя 30000 руб., и по оплате государственной пошлины в размере 29311 руб..

В обоснование иска ссылаются на то, что (дата обезличена) между Обществом с ограниченной ответственностью «СК Трэйд» (ООО «СК Трэйд») и Обществом с ограниченной ответственностью «СВ констракт» (ООО «СВ констракт») (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) был заключен Договор подряда (номер обезличен)спз/18 на выполнение работ по установке оконных блоков ПВХ.

По условиям данного договора заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по установке оконных блоков ПВХ на объекте по адресу: (адрес обезличен)), а заказчик обязуется принять и оплатить работы в срок, установленный п.п. 2.3 договора.

Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего договора в соответствии с утвержденными объемами работ и иными условиями, установленными в настоящем договоре (п.п. 1.2. Договора). Подрядчик обязуется завершить работы и сдать объект, готовый к эксплуатации, в порядке и в срок, установленные настоящим договором.

Сроки выполнения работ: 45 рабочих дней с момента поступления предоплаты (согласно приложения (номер обезличен)) на расчетный счет Подрядчика (п.п. 1.3. Договора).

Согласно п.п. 2.1. Договора цена составляет 2 347 838 руб. 70 коп., в том числе НДС 18%, включает стоимость выполнения работ с учетом всех расходов, в том числе расходов на перевозку материалов, оборудования, инвентаря, необходимых для проведения работ, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. Цена договора должна оставаться фиксированной на протяжении всего срока выполнения договора и изменению не подлежит, за исключением случая, когда цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора.

На основании п.п. 2.3. Договора подряда (номер обезличен)спз/18 на выполнение работ по установке оконных блоков ПВХ Заказчик производит оплату работ Подрядчика безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика, указанном в Договоре, в два этапа:

первый этап - предоплата согласно приложения (номер обезличен) в размере 1 200 000 рублей производится при заключении договора;

второй этап - окончательный расчет согласно приложения (номер обезличен) в размере 1 147 838,70 рублей производится по факту выполнения работ в течение 3 банковских дней с момента подписания Акта о приемке выполненных работ.

Согласно условиям Договора подряда (номер обезличен)спз/18 на выполнение работ по установке оконных блоков ПВХ предоплата в размере 1200000 руб. поступили на расчетный счет подрядчика (дата обезличена) (платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена)).

После выполнения полного объема работ (дата обезличена) Сторонами был подписан Акт выполненных работ (номер обезличен) по договору (номер обезличен)спз/18 от (дата обезличена) на сумму 2 347 838 руб. 70 коп.

В течение 3 банковских дней с момента подписания Акт выполненных работ (номер обезличен) заказчик обязан был произвести окончательный расчет в размере 1 147 838 руб. 70 коп. Оплата до сих пор не произведена.

Со стороны Заказчика были нарушены существенные условия Договора подряда (номер обезличен)спз/18 на выполнение работ по установке оконных блоков ПВХ от (дата обезличена), а именно не исполнены обязательства в сроки, установленные п.п. 2.3. Договора.

(дата обезличена) между ООО «СВ констракт» и ФИО2 заключен договор поручительства к договору подряда (номер обезличен)снз/18 от (дата обезличена), по условиям которого поручитель обязуется отвечать перед подрядчиком в полном объеме за исполнение всех своих обязательств принятых на себя заказчиком, нести солидарную ответственность по договору подряда.

Согласно п.п. 7.9. Договора подряда (номер обезличен)спз/18 на выполнение работ по установке оконных блоков ПВХ от (дата обезличена) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств в размере 0,1% от неуплаченной суммы договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором.

Соответственно заказчик обязан выплатить подрядчику неустойку в размере 483 240 руб. 09 коп.

В связи с отсутствием в штатном расписании ООО «СВ констракт» должности юриста, истец был вынужден обратиться за юридической помощью к ИП ФИО1 и заключить договор (номер обезличен) на оказание юридических услуг по ведению претензионной работы, составлению искового заявления и на представление интересов в суде от (дата обезличена)

Истец представитель ООО «СВ констракт» в судебное заседание не явился, представили ходатайство о рассмотрении дела без их участия.

Ответчики в судебное заседание не явились, о месте и времени судебного заседания извещались надлежащим образом, об уважительных причинах неявки не сообщили, о рассмотрении дела в свое отсутствие не просили.

В соответствии со ст.233 ГПК РФ, суд рассмотрел дело в порядке заочного производства.

Исследовав материалы дела, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст.15 Гражданского Кодекса РФ, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В соответствии со ст.309 Гражданского Кодекса РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с ч.1 ст.702 Гражданского Кодекса РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст.708 Гражданского Кодекса РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

2. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

3. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

В соответствии со ст.715 Гражданского Кодекса РФ, заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии со ст.13 Закона РФ "О защите прав потребителей", за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.

Если иное не установлено законом, убытки, причиненные потребителю, подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки (пени), установленной законом или договором.

Уплата неустойки (пени) и возмещение убытков не освобождают изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченную организацию или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) от исполнения возложенных на него обязательств в натуре перед потребителем.

Изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.

Как установлено судом, (дата обезличена) между Обществом с ограниченной ответственностью «СК Трэйд» (ООО «СК Трэйд») и Обществом с ограниченной ответственностью «СВ констракт» (ООО «СВ констракт») (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) был заключен Договор подряда (номер обезличен)спз/18 на выполнение работ по установке оконных блоков ПВХ.

По условиям данного договора заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по установке оконных блоков ПВХ на объекте по адресу: (адрес обезличен) (п.п. 1.1. Договора), а заказчик обязуется принять и оплатить работы в срок, установленный п.п. 2.3 договора.

Истец ссылается, что подрядчиком были нарушены сроки выполнения работ.

Доказательств обратного суду не представлено.

Ответчиком требование о возврате денежных средств не выполнено, доказательств обратного суду не представлено.

В соответствии со ст.32 Закона РФ "О защите прав потребителей", потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

В соответствии со ст.1102 Гражданского Кодекса РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Со стороны заказчика были нарушены существенные условия Договора подряда (номер обезличен)спз/18 на выполнение работ по установке оконных блоков ПВХ от (дата обезличена), а именно не исполнены обязательства в сроки, установленные п.п. 2.3. Договора.

В связи с установленными обстоятельствами, суд находит заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению, в связи с чем следует взыскать с ответчиков в пользу истца денежные средства в размере 1147838 руб. 70 коп.

(дата обезличена) в адрес ООО «СК ТРЭЙД» была направлена претензия с требованием выплаты основного долга по договору подряда (номер обезличен)спз/18 от (дата обезличена) и неустойки, в связи с несвоевременным исполнением условий договора (кассовый чек от (дата обезличена)). Претензия получена ООО «СК ТРЭЙД» (дата обезличена) Претензия оставлена без удовлетворения. Ответ на претензию в адрес ООО «СВ констракт» не направлен.

Расчет неустойки за период с (дата обезличена) (от даты подписания Акт выполненных работ (номер обезличен) плюс 3 банковских дня) по (дата обезличена) (421

день):

1 147 838 руб. 70 коп. (задолженность по Договору подряда (номер обезличен)спз/18 на выполнение работ по установке оконных блоков ПВХ от (дата обезличена) за окончательный расчет) * 0,1 % * 421 день = 483 240 руб. 09 коп.

Расчет неустойки проверен судом, он соответствует условиям заключенного между сторонами договора в связи, с чем с ответчиков подлежит взысканию в пользу истца неустойка за период с (дата обезличена) по (дата обезличена) в размере 483240 руб. 09 коп.

Кроме того подлежит удовлетворению требование истца о взыскании неустойки по день вынесения решения суда исходя из следующего расчета:

1147838 руб. 70 коп. *0,1%*549 дней=630163 руб. 44 коп.

В связи с отсутствием в штатном расписании ООО «СВ констракт» должности юриста, истец был вынужден обратиться за юридической помощью к ИП ФИО1 и заключить договор № Ю/026/2 на оказание юридических услуг по ведению претензионной работы, составлению искового заявления и на представление интересов в суде от (дата обезличена)

Стоимость расходов на оплату услуг представителя по договору от (дата обезличена) составила 30 000 руб., что подтверждается договором и платежным поручением (номер обезличен) от (дата обезличена).

В силу ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от (дата обезличена)(номер обезличен)-О обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя, и тем самым - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации. Именно поэтому в части 1 статьи 100 ГПК РФ речь идет, по существу, об обязанности суда установить баланс между правами лиц, участвующих в деле.

Таким образом, основным критерием размера оплаты труда представителя, согласно ст. 100 ГПК РФ, является разумность суммы оплаты, которая предполагает, что размер возмещения стороне расходов должен быть соотносим с объемом защищаемого права.

При решении вопроса о взыскании судебных расходов в виде оплаты юридических услуг судом также учитывается количество судебных заседаний, их продолжительность, категория сложности рассматриваемого дела, участие представителя истца в рассмотрении дела.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, объем работы, выполненной представителем расходов с объемом защищенного права, участие представителя истца в судебных заседаниях, руководствуясь принципом разумности и справедливости, суд считает необходимым взыскать с ответчиков в пользу истца расходы по оплате юридической помощи в размере 30000 рублей.

На основании ст.98 ГПК РФ, с ответчиков в пользу истца следует взыскать судебные расходы по оплате госпошлины, понесенные при подаче иска в размере 29311 руб.

На основании изложенного и руководствуясь ст.194 – 199, 233 - 237 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ООО «СВ констракт» к ООО «СК Трэйд», ФИО2 о взыскании денежных средств, удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СК Трэйд» (ООО «СК Трэйд»), ФИО2 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «СВ констракт» (ООО «СВ констракт») сумму основного долга по договору подряда (номер обезличен)спз/18 от (дата обезличена).в размере 1 147 838 руб. 70 коп., неустойку за период с (дата обезличена) по (дата обезличена) в размере 483 240 руб. 09 коп., и с (дата обезличена) по (дата обезличена) в размере 630163 руб. 44 коп., а так же расходы по оплате услуг представителя 30000 руб.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СК Трэйд» (ООО «СК Трэйд»), ФИО2 в равных долях в пользу Общества с ограниченной ответственностью «СВ констракт» (ООО «СВ констракт») расходы по оплате государственной пошлины в размере 29311 руб.

Ответчики вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Мотивированное решение суда изготовлено (дата обезличена) года

Судья М.А.Матвиенко