Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании в г. Перми гражданское дело по иску Гостева А.Н. к обществу с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛСТРОЙИНЖИНИРИНГ» о взыскании убытков, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,

установил:

Гостев А.Н. обратился в суд с иском к ООО «ГЛОБАЛСТРОЙИНЖИНИРИНГ» о взыскании убытков в размере 202 625,50 руб., неустойки в размере 58 074,89 руб., компенсации морального вреда в размере 30 000 руб., штрафа в размере 50% от суммы, присужденной судом.

В обоснование заявленных требований указал, что ДД.ММ.ГГГГ между Гостевым А.Н. и ООО «ГЛОБАЛСТРОЙИНЖИНИРИНГ» заключен договор подряда и поставки товара №, по условиям которого Подрядчик обязался установить, а Заказчик - принять и оплатить перечень работ, производимых по адресу: <Адрес>: монтаж забора из профилированного настила Н-2200-мм Ral 8019 марки Профнастил НС-10 HighGlossmattRal 8019 протяженностью 99 метров погонных. При монтаже столбов подрядчик обязан использовать бетонную смесь марки М-150, глубина бетонирования столбов - 1000 мм, расстояние между столбами - 3 метра. Монтаж поперечин из трубы 40*20 - в 3 ряда. Покраска металлокаркаса осуществляется в 2 слоя, первый слой - краской марки ГФ-21, второй слой - краской марки ПФ-61 темно-серого цвета. Монтаж профнастила осуществляется на саморезы кровельные 5.5*19 ral 8019, количество саморезов на лист - не менее 8 штук; монтаж забора из профилированного настила Н (2200-3000) с сохранением горизонтального каскада марки Профнастил НС-10 HighGlossmattRal 8019 протяженностью 70 метров погонных. При монтаже столбов подрядчик обязан использовать бетонную смесь марки М-150, глубина бетонирования столбов 1000 мм, расстояние между столбами 3 метра. Монтаж поперечин из трубы 40*20 в 3 ряда. Покраска металлокаркаса осуществляется в 2 слоя, первый слой - краской марки ГФ-21, второй слой - краской марки ПФ-61 темно-серого цвета. Монтаж профнастила осуществляется на саморезы кровельные 5,5*19 ral 8019, количество саморезов на лист - не менее 8 (восьми) штук; монтаж фундамента на лицевой стороне забора с сохранением горизонтального каскада на всей длине участка (H1 300, Н2 1000 мм), глубина бетонирования - не менее 300 мм, ширина бетонного основания - 350 мм. При бетонировании подрядчик обязан армировать фундамент металлической арматурой d 12, армирование должно производиться не менее чем в 4 прутка с поперечными распорками через каждые 600 мм, на участке бетонирования с высотой фундамента более 600 мм армирование производится в 6 прутков, также с распорками каждые 600 мм. При бетонировании ленточного фундамента подрядчик обязан заложить в фундамент 3 гильзы диаметром 110 мм для дренажной канализации, в фундаменте подрядчик обязан установить трубу НКТ 73 под столбы через каждые 3 метра; кладка столбов забора из одинарного кирпича из материала заказчика на высоту 2050 мм в количестве 11 шт.; установка откатных ворот: Ш/В 2000/4000 мм на прокатной балке 75 мм, роликовой системой DoorHan, заполнение ворот осуществляется профнастилом марки НС-10 HighGlossmattRal 8019 с 2-х сторон. Установка автоматического привода для откатных ворот марки DoorHanSliding 1300, к приводу комплектность: сигнальная лампа - 1 шт. фотоэлементы - 1 комплект, пульты transmission 2-х канальные - 4 шт.; установка калитки: Н-2000 мм, L- 1100 мм. Внешний металлокаркас - из профильной трубы 40*40 мм, внутренний металлокаркас - из профильной трубы 40*20 мм. Покраска металлокаркаса осуществляется в 2 слоя, первый слой - краской марки ГФ-21, второй слой - краской марки ПФ-61 Ral 8019. Монтаж профнастила - во внутрь металлокаркаса с 2-х сторон. В комплекте к калитке подрядчик обязан установить врезной замок - 1 шт., ручки - 2 шт. (по одной - с каждой стороны калитки) и запирающий замок- 1 штука; на лицевой стороне забора из профилированного настила: материал Н- 2200 мм Ral 8019 марки Профнастил НС-10 HighGlossmattRal 8019 протяженностью 20 метров погонных. Монтаж поперечин из трубы 40*20 в 3 ряда. Покраска металлокаркаса осуществляется в 2 слоя, первый слой -краской марки ГФ-21, второй слой - краской марки ПФ-61 темно-серого цвета. Монтаж профнастила осуществляется с обеих сторон забора, окрашенной стороной наружу, саморезы кровельные- 5,5*19 ral 8019, количество саморезов на лист - не менее 8 штук; на кирпичные столбы подрядчик обязан установить металлические колпаки 380*380 Ral 8019 в количестве 11 шт. (по одному на каждый столб). Заказчик внёс подрядчику авансовый платёж в размере <данные изъяты>. Дата окончания строительных работ ДД.ММ.ГГГГ Стороны устно согласовали продление срока выполнения работ до ДД.ММ.ГГГГ включительно. Таким образом, конечный срок выполнения строительных работ по договору истёк ДД.ММ.ГГГГ Работы в полном объёме, предусмотренном договором, подрядчиком не выполнены. Кроме того, работы имеют существенные недостатки, качество выполненной части работ не соответствует условиям договора и обычно предъявляемым требованиям, что привело к невозможности использования результатов частично выполненных работ. Недостатки работ ответчиком не устранены. В связи с тем, что исполнитель выполнил работы с существенными недостатками, не позволяющими использовать результаты работ, заказчику причинены убытки в сумме <данные изъяты> рублей, переданных Подрядчику в целях приобретения строительных материалов, использование которых по назначению в составе объекта невозможно. ДД.ММ.ГГГГ Гостев А.Н. передал ответчику уведомление об отказе от договора подряда и поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ№ с требованием о возврате денежных средств, которые истцу не возвращены. На основании п. 5 ст. 28 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» за период ДД.ММ.ГГГГ истцом начислена неустойка.

Истец о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом (л.д.63), в судебное заседание не явился, направил представителя.

Представитель истца в судебном заседании просила требования удовлетворить по доводам, изложенным в исковом заявлении.

Ответчик о времени и месте рассмотрения дела уведомлен судом по юридическому адресу, конверт вернулся в суд с отметкой почты «Истек срок хранения» (л.д.64), в связи с чем суд признает извещение ответчика надлежащим в силу следующего.

Пунктом 63 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 №25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъясняется, что с учетом положения пункта 2 статьи 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, осуществляющему предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (далее - индивидуальный предприниматель), или юридическому лицу, направляется по адресу, указанному соответственно в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей или в едином государственном реестре юридических лиц либо по адресу, указанному самим индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом.

Таким образом, гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, перечисленным в абзацах первом и втором настоящего пункта, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу.

Согласно сведений о юридическом лице, ООО «ГЛОБАЛСТРОЙИНЖИНИРИНГ» находится по адресу: <Адрес>, в связи с чем суд приходит к выводу, что извещение, направленное судом по указанному адресу, считается полученным адресатом.

При таких обстоятельствах, суд считает возможным постановить по настоящему делу заочное решение в соответствии с частью 1 ст.233 ГПК РФ.

Оценив доводы искового заявления, выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд считает иск обоснованным в силу следующего.

В соответствии с положениями ст. 421 ГК РФ стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.

К договору, не предусмотренному законом или иными правовыми актами, при отсутствии признаков, указанных в пункте 3 настоящей статьи, правила об отдельных видах договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами, не применяются, что не исключает возможности применения правил об аналогии закона (пункт 1 статьи 6) к отдельным отношениям сторон по договору.

Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

Согласно ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора.

В силу пункта 1 статьи 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки (пункт 1 статьи 516 Кодекса).

Согласно частям 1 и 2 статьи 523 ГК РФ односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон (абзац четвертый пункта 2 статьи 450).

Нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в случаях: поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок.

Согласно ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст. 721 ГК РФ, качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда.

Согласно ст. 723 ГК РФ, в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (статья 475).

Согласно преамбуле Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору.

По правилам п. 1 ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей" за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.

В соответствии с абзацами 5, 6 пункта 1, пунктом 3 статьи 18 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар цены. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатком. При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные настоящим Законом для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" потребитель вправе предъявить предусмотренные статьей 18 настоящего Закона требования к продавцу (изготовителю, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру) в отношении недостатков товара, если они обнаружены в течение гарантийного срока или срока годности.

Согласно ч.1, 4 ст. 28 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). При отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу).

На основании п. п. 1, 3, 4 ст. 29 Закона РФ "О защите прав потребителей" потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги); соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги); безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы, при этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь; возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами; потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем, потребитель также вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий договора.

Требования, связанные с недостатками выполненной работы (оказанной услуги), могут быть предъявлены при принятии выполненной работы (оказанной услуги) или в ходе выполнения работы (оказания услуги) либо, если невозможно обнаружить недостатки при принятии выполненной работы (оказанной услуги), в течение сроков, установленных настоящим пунктом; потребитель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками выполненной работы (оказанной услуги), если они обнаружены в течение гарантийного срока, а при его отсутствии в разумный срок, в пределах двух лет со дня принятия выполненной работы (оказанной услуги).

Исполнитель отвечает за недостатки работы (услуги), на которую не установлен гарантийный срок, если потребитель докажет, что они возникли до ее принятия им или по причинам, возникшим до этого момента; в отношении работы (услуги), на которую установлен гарантийный срок, исполнитель отвечает за ее недостатки, если не докажет, что они возникли после принятия работы (услуги) потребителем вследствие нарушения им правил использования результата работы (услуги), действий третьих лиц или непреодолимой силы.

В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между Гостевым А.Н. и ООО «ГЛОБАЛСТРОЙИНЖИНИРИНГ» заключен договор подряда и поставки товара № (л.д. 7-10), по условиям которого ООО «ГЛОБАЛСТРОЙИНЖИНИРИНГ» обязуется установить, а заказчик принять и оплатить перечень работ:

- монтаж забора из профилированного настила Н-2200-мм Ral 8019 марки Профнастил НС-10 HighGlossmattRal 8019 протяженностью 99 метров погонных. При монтаже столбов подрядчик обязан использовать бетонную смесь марки М-150, глубина бетонирования столбов - 1000 мм, расстояние между столбами - 3 метра. Монтаж поперечин из трубы 40*20 - в 3 ряда. Покраска металлокаркаса осуществляется в 2 слоя, первый слой - краской марки ГФ-21, второй слой - краской марки ПФ-61 темно-серого цвета. Монтаж профнастила осуществляется на саморезы кровельные 5.5*19 ral 8019, количество саморезов на лист - не менее 8 штук;

- монтаж забора из профилированного настила Н (2200-3000) с сохранением горизонтального каскада марки Профнастил НС-10 HighGlossmattRal 8019 протяженностью 70 метров погонных. При монтаже столбов подрядчик обязан использовать бетонную смесь марки М-150, глубина бетонирования столбов 1000 мм, расстояние между столбами 3 метра. Монтаж поперечин из трубы 40*20 в 3 ряда. Покраска металлокаркаса осуществляется в 2 слоя, первый слой - краской марки ГФ-21, второй слой - краской марки ПФ-61 темно-серого цвета. Монтаж профнастила осуществляется на саморезы кровельные 5,5*19 ral 8019, количество саморезов на лист - не менее 8 (восьми) штук;

- монтаж фундамента на лицевой стороне забора с сохранением горизонтального каскада на всей длине участка (H1 300, Н2 1000 мм), глубина бетонирования - не менее 300 мм, ширина бетонного основания - 350 мм. При бетонировании подрядчик обязан армировать фундамент металлической арматурой d 12, армирование должно производиться не менее чем в 4 прутка с поперечными распорками через каждые 600 мм, на участке бетонирования с высотой фундамента более 600 мм армирование производится в 6 прутков, также с распорками каждые 600 мм. При бетонировании ленточного фундамента подрядчик обязан заложить в фундамент 3 гильзы диаметром 110 мм для дренажной канализации, в фундаменте подрядчик обязан установить трубу НКТ 73 под столбы через каждые 3 метра;

- кладка столбов забора из одинарного кирпича из материала заказчика на высоту 2050 мм в количестве 11 шт.;

- установка откатных ворот: Ш/В 2000/4000 мм на прокатной балке 75 мм, роликовой системой DoorHan, заполнение ворот осуществляется профнастилом марки НС-10 HighGlossmattRal 8019 с 2-х сторон. Установка автоматического привода для откатных ворот марки DoorHanSliding 1300, к приводу комплектность: сигнальная лампа - 1 шт. фотоэлементы - 1 комплект, пульты transmission 2-х канальные - 4 шт.;

- установка калитки: Н-2000 мм, L- 1100 мм. Внешний металлокаркас - из профильной трубы 40*40 мм, внутренний металлокаркас - из профильной трубы 40*20 мм. Покраска металлокаркаса осуществляется в 2 слоя, первый слой - краской марки ГФ-21, второй слой - краской марки ПФ-61 Ral 8019. Монтаж профнастила - во внутрь металлокаркаса с 2-х сторон. В комплекте к калитке подрядчик обязан установить врезной замок - 1 шт., ручки - 2 шт. (по одной - с каждой стороны калитки) и запирающий замок- 1 штука;

- на лицевой стороне забора из профилированного настила: материал Н- 2200 мм Ral 8019 марки Профнастил НС-10 HighGlossmattRal 8019 протяженностью 20 метров погонных. Монтаж поперечин из трубы 40*20 в 3 ряда. Покраска металлокаркаса осуществляется в 2 слоя, первый слой -краской марки ГФ-21, второй слой - краской марки ПФ-61 темно-серого цвета. Монтаж профнастила осуществляется с обеих сторон забора, окрашенной стороной наружу, саморезы кровельные- 5,5*19 ral 8019, количество саморезов на лист - не менее 8 штук;

- на кирпичные столбы подрядчик обязан установить металлические колпаки 380*380 Ral 8019 в количестве 11 шт. (по одному на каждый столб) (п. 1.1. договора).

Оплата заказчиком осуществляется на следующих условиях:

авансовый платеж в размере <данные изъяты> путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика(ов) или Подрядчика или оплатой в кассу Подрядчика (с выдачей ПКО/кассового чека и расписки в получении денежных средств). Датой оплаты товара считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика/Подрядчика или в кассу Подрядчика. Данный авансовый платеж будет направлен на приобретение следующих материалов и услуг:

- Труба НКТ на 241,5 пог.м. на сумму <данные изъяты> рублей,

- Труба профильная 40*20*6000 в количестве 96 шт. на сумму <данные изъяты> рублей,

- Бетон М-200, гравий 12м.куб. на сумму <данные изъяты> рублей,

- Арматура d 12 11,7 в количестве 50 шт. на сумму <данные изъяты> рублей,

- Саморез 5,5*19 Ral 8019 количестве 3500 шт. на сумму <данные изъяты> рублей,

- Краска ГФ-21 Ral 8019 (уп.2,7 кг) в количестве 17 уп. на сумму <данные изъяты> рублей,

- Транспортные услуги 2 шт. на сумму <данные изъяты> рублей (п.2.4.1. Договора).

После выполнения подрядчиком бетонных работ заказчик оплачивает подрядчику второй платеж в размере авансового платежа за материалы, необходимые для следующего этапа работ в сумме <данные изъяты> руб. (п. 2.4.2 Договора).

После выполнения подрядчиком всех работ заказчик оплачивает подрядчику третий платеж в размере стоимости выполненных работ на сумму <данные изъяты> руб. (п.2.4.3. Договора).

Окончательный расчет с подрядчиком (третий платеж) осуществляется в течение 3 рабочих дней после подписания актов о выполнении всех работ (п. 2.5. Договора).

Общая сумма договора составляет <данные изъяты> руб. (п. 2.6. Договора).

В соответствии с п. 4.1. Договора установка товара производится на территории заказчика, расположенной по адресу: <Адрес> Сторонами настоящего договора могут быть согласованы иные сроки, условия и порядок поставки, которые указываются дополнительно в заявках.

Дата начала строительных работ согласована сторонами ДД.ММ.ГГГГ (п. 4.2. Договора), дата окончания – ДД.ММ.ГГГГ (п. 4.3. Договора).

Как следует из содержания искового заявления, устно стороны согласовали продление срока выполнения работ до ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Аванс по договору подряда и поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ№ в размере <данные изъяты> руб. внесен Гостевым А.Н. ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.11).

Вместе с тем, как установлено судом и ответчиком не опровергнуто (ст.56 ГПК РФ), в согласованный сторонами срок работы, обязанность по выполнению которых приняло на себя ООО «ГЛОБАЛСТРОЙИНЖИНИРИНГ», последним не исполнены, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ истец уведомил ответчика об отказе от договора подряда и поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ№ и возврате уплаченных денежных средств (л.д.13-14), а также обратился в АНО «ЭТЦ «Пермэкспертиза» для проведения строительно-технической экспертизы капитального забора, находящегося по адресу: <Адрес>.

Согласно заключения от ДД.ММ.ГГГГ№, на момент проведения экспертизы ДД.ММ.ГГГГ объемы работы по устройству забора не закончены, подрядчик работы на объекте не ведет. Срок сдачи объекта – ДД.ММ.ГГГГ не соблюден; фактически выполненные работы по устройству забора не соответствуют техническим регламентам, СНиП, СП, ГОСТ. Не соблюдена технология работ; по итогам проведения экспертизы результатов исполнения договора подряда и поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ№ между Гостевым А.Н. и ООО «ГЛОБАЛСТРОЙИНЖИНИРИНГ» на выполнение работ на объекте, находящемся по адресу: <Адрес>, <Адрес><Адрес>, экспертами установлено, что объем и качество выполненных работ по устройству забора не соответствуют условиям указанного договора. В результате нарушения технологии работ по устройству монолитных железобетонных фундаментов в ленточном фундаменте образовались две сквозные вертикальные трещины в двух метрах от места установки калитки и ворот, что является браком в работе, требуется переделка ленточного фундамента длиной 29 метров (л.д. 16-23).

Оснований не доверять представленному заключению, выполненному специалистом, имеющим для этого необходимое образование и квалификацию, у суда не имеется.

Поскольку факт нарушения ООО «ГЛОБАЛСТРОЙИНЖИНИРИНГ» принятых на себя обязательств по договору подряда и поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ№, не опровергнут, каких-либо доказательств, свидетельствующих о надлежащем исполнении ответчиком вышеуказанного обязательства в согласованный сторонами срок, суду на день рассмотрения дела не представлено, требования Гостева А.Н. о возврате денежных средств, уплаченных им в качестве аванса, являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию сумма в размере <данные изъяты> руб.

В силу п. 5 ст. 28 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

С учетом положений приведенной выше нормы права, а также установленных обстоятельств, обоснованным является требование истца о взыскании с ответчика неустойки в размере <данные изъяты> руб. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно следующего расчета: <данные изъяты>

Согласно ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Суд считает, что в соответствии с указанными правовыми нормами факт невыполнения ответчиком обязательств по договору, повлекший нарушение прав истца как потребителя, является основанием для взыскания в его пользу компенсации морального вреда. При определении размера компенсации морального вреда суд учитывает степень вины ответчика, а также исходит из принципов разумности и справедливости и считает возможным возложить на ответчика обязанность по выплате истцу компенсации морального вреда в размере <данные изъяты> руб. Оснований для взыскания морального вреда в большем размере суд не усматривает.

Руководствуясь положениями п. 6 ст. 13 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителя", учитывая разъяснения, содержащиеся в п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", принимая во внимание, что ответчиком были нарушены права истца, суд приходит к выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика штрафа за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования истца в размере <данные изъяты> руб., согласно следующего расчета: <данные изъяты>

Спор разрешен судом с учетом требований ч.3 ст. 196 ГПК РФ в пределах заявленных требований (предмет и оснований иска).

На основании ч. 1 ст. 103 ГПК РФ пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты которой истец освобожден при подаче иска, в размере <данные изъяты> коп., из расчета: <данные изъяты> руб. (требование неимущественного характера).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в пользу Гостева А.Н. сумму, уплаченную по договору от ДД.ММ.ГГГГ№, в размере 202 625,50 руб., неустойку в размере 58 074,89 руб., компенсацию морального вреда в размере 3000 руб., штраф в размере 131 850,20 руб., в удовлетворении требований о компенсации морального вреда в оставшейся части отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛСТРОЙИНЖИНИРИНГ» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 6107 руб.

Заявление об отмене заочного решения может быть подано ответчиком в Ленинский районный суд г. Перми в течение 7 дней со дня вручения ему копии решения.

Решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Ленинский районный суд г. Перми в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий – И.П.Рожкова