Гражданский кодекс часть 1

Советский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Лукашевич И.В., подготовке и организации судебного процесса и ведении протокола помощником судьи Дергуновой И.А., рассмотрев гражданское дело по иску ФИО1 к ИП ФИО2 о защите прав потребителя,

У С Т А Н О В И Л:

Истец обратился в суд с названным иском, в обоснование заявленных требований указав, что .... между ним и Индивидуальным предпринимателем ФИО2 был заключен договор № на выполнение подрядных работ. В силу пункта 1.1. договора Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями договора квалифицированную работу, Заказчик обязуется принять эту работу и оплатить ее согласно п.4 договора. По условиям пункта 2.1. Договора виды и объем работ определяется Сторонами в Приложениях № которые являются неотъемлемыми частями Договора. В силу пункта 2.2. Договора монтаж сооружения производится на земельном участке, предоставленном Заказчиком и находящимся по адресу: адрес.Результатом выполненных работ должно было стать полностью завершенное строительством сооружение согласно проекта. Размер сооружения 4*5 м. из материалов хвойной породы. Высота потолка 1 этаж, 2,40 м. Перегородки 1 этаж: каркасные Т-образная: мансарда без перегородок. Оконные блоки ПВХ двустворчатые двойного остекления в количестве 2 (двух штук). Внутренняя отделка: 1 этаж: стены - вагонка хвойных пород, потолки -вагонка хвойных пород. Полы- шпунтованная доска хвойных пород толщиной 27 мм. Мансарда: стены -вагонка хвойных пород, потолки- вагонка хвойных пород, полы- шпунтованная доска хвойных пород толщиной 27 мм. Двери: филенчатые. Кровля: метало -черепица. Утеплитель: полы 100 мм УРСА, потолок 100мм УРСА, мансарда УРСА. Допускается стыковка бруса по всему периметру стен сооружения, вагонки по каждой стене, потолку в отдельно взятом помещении, половой доски в каждой комнате (пункт 3.2. Договора). Стоимость Договора была определена пунктом 4.1. и составляла 230 000 (двести тридцать тысяч) рублей. Оплата по условиям Договора должна производиться поэтапно: 50 % (пятьдесят процентов) при заключении Договора, 20% (двадцать процентов) - при завозе материала на участок, 30 % (тридцать процентов)-при завершении работ. Оплата каждого этапа осуществляется в день его сдачи после подписания акта выполненных работ. Согласно пункту 5.1.1. Договора работа должна производиться качественно в соответствии с проектом, своими силами, инструментами, механизмами и материалами Подрядчика. По окончании работ Подрядчик должен был сдать Заказчику результат работ. В силу пункта 6.1. Договора за невыполнение или ненадлежащее выполнение стороны несут имущественную ответственность. Согласно пункту 6.9. Договора в случае задержки сроков окончания работ по данному Договору с Исполнителя взимается штраф в размере 1 % (один процент) от суммы невыполненных этапов, согласно пункту 4.3. за каждые сутки задержки строительства. В период действия Договора Заказчиком вносились следующие денежные средства: .... 100 000 (сто тысяч) рублей, ....- 10 000 (десять тысяч) рублей за снос старого дома (Приложением № не перечислено, при расчете ущерба указанная сумма не применяется), кроме того, Подрядчик получил аванс 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей. Итого, Подрядчик получил 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей и 10 000 (десять тысяч) рублей за снос старого дома. Указанное подтверждено расписками Подрядчика, написанными собственноручно (Приложение №). Срок выполнения работ составлял 1 (один) месяц с .... (пункт 9.2. Договора). Работы должны были завершиться ..... Однако до настоящего времени дом не готов, Заказчик оценивает готовность дома на 13, 33% (тринадцать целых, тридцать три сотых процента). Подрядчик перестал отвечать на звонки, готовности к продолжению работ не проявляет. Размер убытков (реальный ущерб) Заказчик оценивает как разница между оплаченной суммы и стоимостью выполненных работ. Если 230 000 (двести тридцать тысяч) брать за 100 % (сто процентов) работ, процент выполнения работ (степень готовности дома) будет составлять 13,33% или 30 659 (13,33*230/100) (Приложение №). Оплачено было 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей, выполнено работ из приложения № к Договору на сумму 30 659, размер убытков составил 129 341 (сто двадцать девять тысяч триста сорок один) рубль. Просил взыскать ущерб в сумме 129341 рубль, а также неустойку 129 341 рубль.

В ходе рассмотрения дела истец в порядке ст. 39 ГПК РФ уточнил исковые требования, просил взыскать с ИП ФИО2 убытки в размере разницы между выплаченной суммой и стоимостью фактически выполненных работ, по заключению специалиста 71 510,63, такую же неустойку, судебные расходы.

Ответчик ФИО2 в судебном заседании участия не принимал, о слушании дела извещен надлежащим образом, возражений не предоставил.

В соответствии с ч.4 ст.167 ГПК РФ суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, если он не сообщил суду об уважительных причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Согласно п.1 ст.6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Рим, ....) и ст.1 Протокола № к Конвенции, каждый в случае спора о его гражданских правах имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом.

Затягивание ответчиком рассмотрения дела является злоупотреблением правом, явным нарушением положения ст.6 Конвенции и прав истцов.

В соответствии с ч. 1 ст. 233 ГПК РФ в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.

Суд с учетом мнения истца полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика в порядке заочного судопроизводства.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласно п.п.1-3 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Договор строительного подряда заключается, в том числе, на строительство здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ.

В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда.

Согласно статье 730 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

Договор бытового подряда является публичным договором (статья 426).

К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

Как установлено судом и усматривается из материалов дела.

.... между ФИО1 и ИП ФИО2 заключен договор № на выполнение подрядных работ.

В силу пункта 1.1. договора Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями договора квалифицированную работу, Заказчик обязуется принять эту работу и оплатить ее согласно п.4 договора.

По условиям пункта 2.1. Договора виды и объем работ определяется Сторонами в Приложениях №, которые являются неотъемлемыми частями Договора.

В силу пункта 2.2. Договора монтаж сооружения производится на земельном участке, предоставленном Заказчиком и находящимся по адресу: адрес

Результатом выполненных работ должно было стать полностью завершенное строительством сооружение согласно проекта. Размер сооружения 4*5 м. из материалов хвойной породы. Высота потолка 1 этаж, 2,40 м. Перегородки 1 этаж: каркасные Т-образная: мансарда без перегородок. Оконные блоки ПВХ двустворчатые двойного остекления в количестве 2 (двух штук). Внутренняя отделка: 1 этаж: стены - вагонка хвойных пород, потолки -вагонка хвойных пород. Полы- шпунтованная доска хвойных пород толщиной 27 мм. Мансарда: стены -вагонка хвойных пород, потолки- вагонка хвойных пород, полы- шпунтованная доска хвойных пород толщиной 27 мм. Двери: филенчатые. Кровля: метало -черепица. Утеплитель: полы 100 мм УРСА, потолок 100мм УРСА, мансарда УРСА. Допускается стыковка бруса по всему периметру стен сооружения, вагонки по каждой стене, потолку в отдельно взятом помещении, половой доски в каждой комнате (пункт 3.2. Договора).

Стоимость Договора определена пунктом 4.1. и составляла 230 000 (двести тридцать тысяч) рублей.

Оплата по условиям Договора должна производиться поэтапно: 50 % (пятьдесят процентов) при заключении Договора, 20% (двадцать процентов) - при завозе материала на участок, 30 % (тридцать процентов)-при завершении работ. Оплата каждого этапа осуществляется в день его сдачи после подписания акта выполненных работ.

Согласно пункту 5.1.1. Договора работа должна производиться качественно в соответствии с проектом, своими силами, инструментами, механизмами и материалами Подрядчика. По окончании работ Подрядчик должен был сдать Заказчику результат работ.

В силу пункта 6.1. Договора за невыполнение или ненадлежащее выполнение стороны несут имущественную ответственность.

Согласно пункту 6.9. Договора в случае задержки сроков окончания работ по данному Договору с Исполнителя взимается штраф в размере 1 % (один процент) от суммы невыполненных этапов, согласно пункту 4.3. за каждые сутки задержки строительства.

Так, в период действия Договора ФИО1 вносились денежные средства в следующем размере: .... 100 000 рублей, ....- 10 000 рублей за снос старого дома (при расчете ущерба указанная сумма не применяется), кроме того, Подрядчик получил аванс 60 000 рублей. Всего истцом уплачено по договору 160 000 рублей и 10 000 рублей за снос старого дома, что подтверждается расписками Подрядчика, написанными собственноручно (Приложение №).

Срок выполнения работ составлял 1 (один) месяц с .... (пункт 9.2. Договора). Работы должны были завершиться .....

Однако до настоящего принятые на себя обязательства ответчик не исполнил, строительство дома не завершено.

Истцом в адрес ответчика направлялись претензии, которые остались без ответа.

В соответствии с частью 1 статьи 22 Закона РФ «О защите прав потребителей» от ....№ (далее - Закон «О защите прав потребителей») исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

В силу статьи 28 Закона «О защите прав потребителей» если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: (1) назначить исполнителю новый срок; (2) поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; (3) потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); (4) отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Согласно части 1 статьи 28 Закона «О защите прав потребителей» потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

В силу статьи 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Истцом суду предоставлено заключение специалиста № от .... которым установлено, что Стоимость фактически выполненных работ и затраченных материалов при строительстве садового домика (сооружение 4*5, согласно договору№ на выполнение подрядных работ от ....) по адресу: адрес составляет: 88 489, 37рублей.

В связи с чем, уточненные требования истца в размере 71510,63 рублей (160000- 88489,37) рубля подлежит удовлетворению.

Согласно статье 708 ГК РФ Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Пункт 6.9. Договора, установлен в качестве размере неустойки 1 % (один процент), однако в силу части 1 статьи 16 Закона «О защите прав потребителей» условия Договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными.

В соответствии с частью 5 статьи 28 Закона «О защите прав потребителей» размер неустойки за нарушение срока выполнение работ составляет 3 % (три процента) от общей цены выполнения работ за каждый день ее просрочки.

Таким образом, сумма неустойки за нарушение срока выполнения работ составляет 71510,63*3% * 127 (период с .... по ....)= 272 455,5 рублей.

Принимая во внимание, что в силу пункта 5 статьи 28 Закона «О защите прав потребителей» размер процентов не может превышать сумму причиненных убытков, соответственно с ответчика подлежит взысканию 71 510,63 рублей в качестве неустойки.

Кроме того, в соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992г. №-I «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с продавца за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Пунктом 46 Постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012г. № предусмотрено, что при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).

Таким образом, с ответчика ИП ФИО2 в пользу истца подлежит взысканию штраф в сумме (71610,63 + 71510,63)/2 = 71 510,63 рублей.

На основании ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина пропорционально сумме удовлетворенных исковых требований в размере 4060,43 рублей.

Руководствуясь ст. ст. 194-199, 223-237 ГПК РФ,

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ИП ФИО2 в пользу ФИО1 в счет возмещения убытков 71 510,63 рублей, неустойку за период с .... по .... в сумме 71 510,63 рублей, штраф в сумме 71510,63 рублей, а всего 214 531,89 рублей.

Взыскать с ИП ФИО2 в доход местного бюджета государственную пошлину в сумме 4 060,43 рублей.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Мотивированное решение изготовлено ....

Судья И.В. Лукашевич