Гражданский кодекс часть 1

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе: председательствующего судьи Москвитиной М.Р., при секретаре Павловой В.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Саха (Якутия) к Моякунову Григорию Александровичу о взыскании пени по государственному контракту,

у с т а н о в и л:

Истец обратился в суд с иском к ответчику с вышеуказанным иском, обосновывая свои требования тем, что ____ г. между истцом и ответчиком был заключен государственный контракт на проведение ремонта санитарных узлов административного здания УФСИН России по РС (Я) на общую сумму 746 199,80 рублей. Согласно техническому заданию и локальной сметы ответчик принял на себя обязательство выполнить работы в срок с момента заключения контракта по ____ г. Фактически работы Подрядчиком выполнены за пределами указанного срока, а именно ____ года, что подтверждается актом приемки выполненных работ. По этим основаниям истец просит взыскать с ответчика пени за несоблюдение сроков выполнения работ по государственному контракту от ____ г. в размере 1260 руб. 81 коп.

Стороны, будучи надлежаще извещены о дне и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явились, об уважительных причинах неявки суду не сообщили и не просили рассмотреть дело в их отсутствие. Суд рассматривает дело в отсутствие сторон в порядке заочного производства.

Исследовав материалы дела, суд считает иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со статьями 763, 764 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные строительные работы (статья 740), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

По государственному или муниципальному контракту подрядчиком может выступать юридическое или физическое лицо.

Согласно ст. 766 Гражданского кодекса Российской Федерации государственный или муниципальный контракт должен содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон.

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что ____ года между Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по РС (Я), как Заказчиком и ИП Моякуновым Г.А., как Подрядчиком заключен государственный контракт № на капитальный ремонт санитарных узлов административного здания УФСИН России по РС (Я). Предметом данного договора явилось то, что ответчик, являясь Подрядчиком, обязался выполнить работы в целях капитального ремонта санитарных узлов административного здания УФСИН России по РС (Я), находящегося по адресу: ____ в соответствии с Техническим заданием (Приложение № к государственному контракту), согласно локальной схеме (Приложение № к государственному контракту), а Государственный заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату выполненных работ согласно условиям Контракта.

Согласно п. № Государственного контракта срок выполнения работ установлен с момента заключения контракта по ____ г.

Пунктом № Контракта предусмотрено, что пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически оказанных Подрядчиком.

Из материалов дела следует, что согласно выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на ____ г. подтверждается, что в ЕГРЮЛ ____ года внесена запись о том, что Индивидуальный предприниматель Моякунов Г.А. прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения.

Согласно п. 4 ст. 720 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

В соответствии со тс. 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ч. 2 ст. 308 Гражданского кодекса Российской Федерации, если каждая из сторон по договору несет обязанность в пользу другой стороны, она считается должником другой стороны в том, что обязана сделать в ее пользу, и одновременно кредитором в том, что имеет право от нее требовать.

Согласно акту о приемке выполненных работ, составленного и подписанного сторонами ____ года, следует, что фактически работы Подрядчиком выполнены за пределами срока окончания работ, установленного условиями Контракта, а именно ____ г., что подтверждает нарушение п. № Контракта от ____ г.

При таких обстоятельствах требования истца о взыскании пени по государственному контракту, обоснованы и подлежат удовлетворению. Взысканию с ответчика подлежит сумма 1260,81 рубль согласно расчету истца.

В соответствии со ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика взыскиваются расходы по оплате государственной пошлины в размере 400 рублей в доход государства.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199, 233-235 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

р е ш и л:

Исковое заявление Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Саха (Якутия) к Моякунову Григорию Александровичу о взыскании пени по государственному контракту, удовлетворить.

Взыскать с Моякунова Григория Александровича в пользу Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Саха (Якутия) пени в размере 1260 (одна тысяча двести шестьдесят) рублей 81 копейку.

Взыскать с Моякунова Григория Александровича в доход государства расходы по оплате государственной пошлины 400 (четыреста) рублей.

Ответчик вправе подать в Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Саха (Якутия) в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Саха (Якутия) в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отменен этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья М.Р.Москвитина

Решение изготовлено: 20 августа 2021 года