ТП №9034/9035 от 15 февраля 2009 99.Однолинейная схема ТП№ 100.Инвентарная опись электрооборудования от 15 февраля 2009 г. Исполнительная документация по сдаче- приемке электромонтажных работ КЛ 10кВ от новой ТП до РТП 9633, ТП9178, ТП9179. 101.-Реестр исполнительной документации 102.- Акт освидетельствования скрытых работ (СниПЗ.01.01-85) песок 103.-Акт приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей (СниПЗ.0101-85) 104.-Акт освидетельствования скрытых работ (СниПЗ.01.01-85) осмотр кабелей в кабельной канализации, в траншеях и каналах перед закрытием 105.- Акт технической готовности электромонтажных работ (СниПЗ.01.01-85) 106.-Акт освидетельствования скрытых работ (СниПЗ.01.01-85) засыпка кабеля в трубной канализации 107.-Акт на монтаж кабельных муфт 108.-Акт технической готовности электромонтажных работ 109.-Сертификат соответствия №РОСС RU.ME20.H01543 110.-Приложение к сертификату соответствия №РОСС RU.ME20.H01543 111.-Протокол № 53/08 от 28.03.2008 г. 112.- Протокол № 231/08 от 16.10.2008 г. 113.-Сертификат качества (Этикетка) 114.-Сертификат качества 115.-Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелй на барабане перед прокладкой 116.-Журнал прокладки кабелей 117.-Акт об усилии тяжения кабеля во время протяжки Исполнительная
постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 09.10.2023, в удовлетворении исковых требований отказано. ПАО «Камчатскэнерго», не согласившись с вышеуказанными решением и апелляционным постановлением, обратилось в Арбитражный суд Дальневосточного округа с кассационной жалобой, в которой просит судебные акты отменить, принять по делу новый судебный акт. В обоснование жалобы заявитель приводит доводы о том, что исполнительная документация (акты технической готовности электромонтажных работ, акты освидетельствования скрытых работ) не свидетельствует о предъявлении работ по договору. Отмечает, что акт технической готовности электромонтажных работ не является документом, подтверждающим завершение работ по договору, поскольку таковым является акт сдачи-приемки выполненных работ. Представленные в обоснование иска акты сдачи-приемки выполненных работ подтверждают, что ответчиком работы выполнены с нарушением срока. Выводы судов о большом интервале между оформлением акта технической готовности и приемкой работ неправомерны, поскольку ответчиком не представлены доказательства затягивания со стороны истца приемки работ. Считает, что ответчик, вопреки условиям договора, передавал проектную и рабочую документацию нарочно неуполномоченному лицу. Ссылается на
обязательств подрядчика по которым в материалы дела представлена рабочая документация, свидетельствующая о выполнении обществом данных работ в различные периоды времени, предшествующие оформлению соответствующих форм КС-2. Так, во исполнение заявки № 5 в материалы дела представлены технический отчет проверки (испытаний) электроустановки от 26.10.2021 с протоколом испытаний трансформатора, акт освидетельствования скрытых работ от 06.10.2021, акты освидетельствования ответственных конструкций от 31.05.2021, 13.06.2021, протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических от 01.07.2021 № 2, акт технической готовности электромонтажных работ от 13.04.2022, то есть работы по данному объекту по всему перечню присоединяемых субъектов выполнены 13.04.2022. Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 оформлены сторонами 28.04.2022. По результатам оценки действий ответчика на предмет нарушений сроков исполнения заявки № 5 судом не установлено виновного неисполнения ответчиком обязательств, поскольку в полном объеме исполнительная документация на объект истцом представлена не была, а установить в ее отсутствие причины, по которым акт технической готовности электромонтажных работ был
рублей и на сумму 196 638 рублей. По административно-хозяйственному зданию, стороны подписали дополнительное соглашение № 1, акты от 14.08.2019 № 120 на сумму 40 001 рубль; от 14.08.2019 № 121 на сумму 105 285 рублей; дополнительное соглашение № 3 на сумму 28 392 рубля. ООО «Инторг» частично оплатило выполненные работы платежным поручением на общую сумму 601 930 рублей, и это сторонами по существу не оспаривается. В материалы дела представлен подписанный обеими сторонами акт технической готовности электромонтажных работ по объекту капитального строительства «Жилой корпус № 1, 2», в котором отражено, что представители сторон произвели осмотр выполненных работ; работы выполнены по рабочим проектам 444.2-13-ЭОМ, отступления от проекта имеются, отражены в исполнительных схемах; проведена проверка технической документации; индивидуальные испытания электрооборудования проведены; электромонтажные работы выполнены по проектной документации, согласно требованиям СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ. Акт является основанием для непосредственной передачи электроустановки заказчику. На замечания заказчика по актам от 24.07.2019 № 102 и 108
с 01.01.2005 г. по 31.05.2010 г. постоянно на вышеназванных работах с тяжелыми условиями труда в течение полного рабочего дня. Показаниями свидетелей ФИО1, ФИО2 также не подтверждаются эти обстоятельства, поскольку свидетели не сообщили конкретные данные о графике работы истца в спорные периоды, не работали с ФИО3 постоянно на одном участке в то время, и документы, объективно подтверждающие показания свидетелей, отсутствуют. Представленные истцом перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в строительстве от 04.01.2005 г., акт № технической готовности электромонтажных работ от 30.12.2006 г., акт № технической готовности электромонтажных работ от 22.09.2007 г., акт № готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ от 16.06.2008 г., акт № технической готовности электромонтажных работ от 17.07.2003 г., акт № технической готовности электромонтажных работ от 24.06.2009 г. содержат информацию лишь об отдельных днях работы ФИО3, при этом постоянную занятость истца данными работами в течение полного рабочего дня даже в названные дни не подтверждает. Доводы представителя
в объеме 665 точек учета (согласно прилагаемого перечня). Установленные узлы учета электрической энергии приняты филиалом ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» и введены в эксплуатацию. Филиалом ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» ему предоставлены заверенные копии актов технической готовности электромонтажных работ по установке УУЭ на границе балансовой принадлежности сетей филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» и собственников многоквартирных жилых домов в Калининском районе Санкт-Петербурга, которые я выполнил в качестве субподрядчика ООО «ЭТИ Групп», в том числе: - акт технической готовности электромонтажных работ от 04.08.2014 на 104 т.у. на 8 листах; - акт технической готовности электромонтажных работ от 04.08.2014 на 132 т.у. на 8 листах; - акт технической готовности электромонтажных работ от 04.08.2014 на 74 т.у. на 8 листах; - акт технической готовности электромонтажных работ от 04.09.2014 на 64 т.у. на 7 листах; - акт технической готовности электромонтажных работ от 25.11.2014 на 150 т.у. на 9 листах; - акт технической готовности электромонтажных работ от 29.12.2014
энергетическую установку, проект (исполнительная схема) с указанием наименования проектной организации; положительное заключение экспертной организации на проектную документацию; разрешение на установленную мощность кВа (кВт) с указанием номера и даты выдачи, наименования организации, срока действия; разрешение на применение электроэнергии на термические цели; справку о выдачи технических условий с указанием наименование организации, выдавшей технические условия; акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон с указанием кем и когда выдан; акт приемки в эксплуатацию рабочей комиссией, акт технической готовности электромонтажных работ ; акты на скрытые работы; справку о проведенных электромонтажных и пусконаладочных работ; обеспечить оформление в Ростехнадзор акта осмотра и разрешения на допуск в эксплуатацию дизельной электростанции Teksan №. В обоснование заявленных требований истец указал, что в ходе проведенной прокуратурой Ягоднинского района Магаданской области проверки законодательства в жилищно-коммунальной сфере в деятельности КУМИ администрации Ягоднинского городского округа и ООО «Теплосеть» выявлены нарушения действующего законодательства. ООО «Теплосеть» является единственной ресурсоснабжающей организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности
реестр договоров, должностные инструкции к трудовым договора, договоры с контрагентами (реестр документов) за период (минимум 3 года), акты инвентаризации имущества, документы о праве собственности на имущество с указанием объектов владения, паспортов, регистрационных документов и их реквизитов, документация проектная и исполнительная по объектам инфраструктуры с перечислением, проектная документация (проект электроснабжения, разработанный ООО «Электросервис», том 1, шифр 07/2020-189-ЭС; шифр 07/2020-189-РЗиА, акт о выполнении технических условий № от ДД.ММ.ГГГГ, акт разграничения сетей по балансовой принадлежности, акт технической готовности электромонтажных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, технический отчет о приемо-сдаточных испытаниях лаборатории ООО «Траст энерджи» № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, договор на обслуживание электроустановки №-АВР от ДД.ММ.ГГГГ, градостроительная (проектная) документация поселения, журналы учета (по соблюдению норм пожарной безопасности, по инструктажу сотрудников, по соблюдению санитарных норм и пр.), расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету товарищества, отметка об остатках средств на дату передачи, кассовые книги, отчеты об авансовых выплатах, заработных платах, табели учета работы
