системы отопления, установку окон и дверей, оклейку обоями стен, покраску стен в коридорах. Предварительная цена договора составляет 4 663 200 рублей, окончательная цена определяется актом приема-сдачи выполненных работ по форме КС-2 (пункты 2.1, 2.3 договора); сроки действия договора – начало работ в течение 10 дней после перечисления предоплаты, окончание работ – 10.09.2013 (пункт 4.1 договора). Предприниматель (заказчик) и Общество (подрядчик) заключили договор от 18.10.2013 на выполнение работ по монтажу входной группы и устройству балконов на первом этаже по адресу: <...>. Цена договора составляет 755 682,62 рубля, окончательная стоимость работ определяется актом приема-сдачи выполненных работ по форме КС-2 (пункт 2.2 договора); сроки выполнения работ – согласно календарному плану работ, начало работ – 18.10.2013, окончание – 01.12.2013 (пункты 4.1 – 4.2 договора). По условиям пунктов 6.4, 9.1, 9.2 договоров наличие выявленных недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом между подрядчиком и заказчиком. Если подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных
отопления, установка окон и дверей, оклейка обоями стен, покраска стен в коридорах (август). Предварительная цена договора составляет 4 663 200 рублей, окончательная цена определяется актом приема-сдачи выполненных работ по форме КС-2 (пункты 2.1 и 2.3 договора); срок действия договора: начало работ в течение 10 дней после перечисления предоплаты, окончание работ – 10.09.2013 (пункт 4.1 договора). Предприниматель (заказчик) и ответчик (подрядчик) заключили договор от 18.10.2013 на выполнение работ по монтажу входной группы и устройству балконов на первом этаже того же дома. Цена договора составляет 755 682 рубля 62 копейки, окончательная стоимость работ определяется актом приема-сдачи выполненных работ по форме КС-2 (пункт 2.2 договора); сроки выполнения работ – согласно календарному плану работ с 18.10.2013 по 01.12.2013 (пункты 4.1 и 4.2 договора). Согласно условиям пунктов 6.4, 9.1 и 9.2 данных договоров наличие выявленных недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом между подрядчиком и заказчиком. Если подрядчик в течение срока, указанного в акте
дверей, оклейка обоями стен, покраска стен в коридорах (август) (пункт 1.1 договора). Предварительная цена договора составляет 4 663 200 рублей, окончательная цена определяется актом приема-сдачи выполненных работ по форме КС-2 (пункт 2.1 договора). Согласно пункту 4.1 срок действия договора установлен следующий: начало работ – в течение 10 дней после перечисления предоплаты, окончание работ – 10.09.2013. Общество (подрядчик) и Предприниматель (заказчик) заключили договор от 18.10.2013 на выполнение работ по монтажу входной группы и устройству балконов на первом этаже МКД № 23а. Согласно пункту 2.1 договора цена договора составляет 755 682 рубля 62 копейки, окончательная стоимость работ определяется актом приема-сдачи выполненных работ по форме КС-2. В соответствии с пунктами 4.1, 4.2 договора сроки выполнения работ определяются согласно календарному плану работ: начало – 18.10.2013, окончание – 01.12.2013. МКД № 23а введен в эксплуатацию 30.04.2015. Предприниматель, указав, что до настоящего времени Общество не представило ему всю исполнительную документацию, необходимую для безаварийной эксплуатации дома, обратился
явку представителей не обеспечили. В соответствии со статьей 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации жалоба рассмотрена в отсутствие представителей сторон. Законность принятых судебных актов проверена Арбитражным судом Волго-Вятского округа в порядке, установленном в статьях 274, 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Как следует из материалов дела, Предприниматель (заказчик) и Общество (подрядчик) заключили договор подряда от 18.10.2013, по условиям которого подрядчик обязался выполнить собственными силами работы по монтажу входной группы и устройству балконов на первом этаже здания, расположенного по адресу: <...>, согласно проекту и сметам (приложения № 1, 2), являющимся неотъемлемой частью договора. Согласно пункту 2.1 договора его цена составляет 755 682 рубля 62 копейки. Окончательная стоимость работ определяется актом приема-сдачи выполненных работ. В силу пунктов 4.1, 4.2 договора подрядчик выполняет работы, предусмотренные разделом 1 договора, в сроки, установленные календарным планом работы. Сроки действия договора: начало – 18.10.2013, окончание – 01.12.2013. Во исполнение договора заказчик 12.11.2013 перечислил аванс. Подрядчик
16 мая 2011 года. Выделено в натуре ФИО1 1/3 доля в праве общей долевой собственности на жилой дом по пер. <адрес>, путем выделения квартиры № № общей площадью <данные изъяты> кв.м., в том числе жилой площади <данные изъяты> кв.м., состоящей из тамбура площадью <данные изъяты> кв.м., туалета площадью <данные изъяты> кв.м., коридора площадью <данные изъяты> кв.м., кухни площадью <данные изъяты> кв.м., комнаты площадью <данные изъяты> кв.м., а также выделены не отапливаемые помещения – балкон на первом этаже площадью <данные изъяты> кв.м., часть холодной пристройки площадью <данные изъяты> кв.м. Выделено в натуре в собственность ФИО2 2/3 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом по пер. <адрес>, путем выделения квартиры № № общей площадью <данные изъяты> кв.м., в том числе жилой площади <данные изъяты> кв.м., состоящей из кухни площадью <данные изъяты> кв.м., коридора площадью <данные изъяты> кв.м., коридора площадью <данные изъяты> кв.м., комнаты площадью <данные изъяты> кв.м., санузла площадью <данные
