Volvo г.н.: Е593ВК 196; Согласно установленному пропускному режиму ООО «Строй Групп» при вывозе с арендуемой территории передавало сотрудникам охраны копии транспортных накладных от 08.09.2017, от 12.09.2017, от 26.09.2017. Также в материалах дела имеется письмо ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» от 08.07.2019, в котором указано, что ООО «СтройГрупп» был субподрядчиком ООО СК «Альпстрой» по контракту № 15147/1 от 15.09.2015, выполнявшей для Филиала РТРС «Свердловский ОРТПЦ» работы по строительству двух модульных зданий в рамках ФЦП «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 года». Территорию по адресу: <...> представители ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» посещали несколько раз в период с 03.05.2017 по 30.09.2017 для осмотра и внутреннего контроля производимых изделий исполнителем для последующего монтажа на объекты согласно контракту и разработанной технической документации, а также для подтверждения наличия на складах покупных МТЦ. С учетом изложенного представленные в материалы дела доказательства подтверждают, что должником фактически использовались арендованные помещения в хозяйственной деятельности и платеж
по встречному иску в материалы дела, содержится детальный анализ Заключения эксперта от 22 октября 2011 года № 2210/11-3 по результатам проведения строительно-технической экспертизы, выданного ООО «Независимый центр экспертизы и оценки». В ходе судебного разбирательства по делу, судом установлено, что согласно сведений, содержащихся на сайте Филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» - РТПЦ Республика Хакасия по адресу http://abakan.rtrn.ru/news.asp?view=14696, строительство 63 передающих объектов сети цифрового эфирного телевизионного вещания первой очереди в Республике Хакасия по ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» вышло на завершающий этап. В период с 6 июня по 22 июня 2011 года передача пакета из 8-ми телевизионных и 3-х радиовещательных программ с временем работы ориентировочно с 19 часов 30 минут до 06 часов следующих суток по местному времени была организована с 16 объектов. В подтверждение вышеуказанных обстоятельств, копия протокола от 19.12.2011 осмотра информации, размещенной в свободном доступе в сети интернет на странице сайта Филиала ФГУП
договора по сдаче выполненных работ (уведомление о завершении работ и готовности объекта, передача объекта по акту КС-11, согласование и направление актов КС-2, КС-3, устранение замечаний по исполнительной документации). Суды приняли во внимание, что согласно решению Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-218477/14, рассмотренному с участием истца и ответчика, у истца утвержден Приказом №26 от 03.03.2011 и действует Регламент организации работ по подготовке строительства, строительству и приемке законченных строительством объектов РТРС в рамках реализации ФЦП «Развитие телерадиовещания в РФ». Мотивированный отказ от приемки работ, в порядке и сроки, установленные пунктом 4.6 договора, истец ответчику не направил. При этом суды указали, что подписание заказчиком актов КС-2, КС-3 и КС-14 за пределами срока выполнения работ, не может свидетельствовать о нарушении подрядчиком сроков выполнения работ, поскольку риски неисполнения обязанности по организации и осуществлению приемки результата выполненных работ несет заказчик. Довод заявителя о том, что ответчиком допущена просрочка выполнения работ, был рассмотрен судами и
гр. ФИО7, ФИО8 , в отношении ответчика – Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (ИНН - <***>, ОГРН - <***>) - на основании приказа и.о. руководителя Управления от 24.08.2015 № 196-нд, в период с 25.08.2015 по 16.09.2015, была проведена выездная внеплановая проверка. Результаты проверки оформлены актом от 16.09.2015 № А-130709-76-02/0001. Фактические обстоятельства дела состоят в следующем. ФГУП «РТРС» является единым государственным оператором эфирного телерадиовещания России; является одним из основных исполнителей ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации в 2009- 2018 годы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 03.12.2009 № 985 (с изменениями). В соответствии с Указом Президента РФ от 24.06.2009 № 715 «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах», Общество определено оператором связи, осуществляющим эфирную аналоговую и эфирную цифровую наземную трансляцию общероссийских обязательных общедоступных каналов и радиоканалов, а также доставку сигналов общероссийских обязательных общедоступных каналов и радиоканалов через спутниковые и наземные линии связи до радиоэлектронных средств, предназначенных для
действующих объектов сети, осуществить поставку и монтаж оборудования, а также выполнить технические условия для подключения объектов Сети к сетям инженерно – технического обеспечения, своевременно сдать результаты работ Заказчику. А Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их стоимость за счет средств, выделяемых из Федерального бюджета. Приказом генерального директора ФГУП «РТРС» № 92 от 24.06.2015 г. утвержден Регламент организации работ по подготовке строительства, строительству и приемке законченных строительством объектов РТРС в рамках реализации мероприятий ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации с 2009 по 2015 годы» (далее по тексту – Регламент). Регламентом утвержден состав приемной комиссии, председателем которой назначен ФИО1, в обязанности которого входит прием законченных строительством объектов сети цифрового наземного телевизионного вещания Челябинской области, и визирование акта типовой межотраслевой формы КС-14 о приемке законченного строительством объекта. ДД.ММ.ГГГГ ОАО НТЦ «Космос» (Генподрядчик) и Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-Монтажная Компания «Линк» (далее по тексту ООО СМК «Линк» - Субподрядчик» заключили договор №
