по мировому соглашению и договору ипотеки, - - в следующих случаях: а) однократного неисполнения или ненадлежащего исполнения ИП ФИО1 обязательств по мировому соглашению от 05.02.2010 (нарушения графика платежей, указанного в п.2 соглашения); б) неисполнения или ненадлежащего исполнения ИП ФИО1 обязательств по кредитным договорам (в том числе договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии), мировым соглашениям, которые заключены (могут быть заключены) между ИП ФИО1 и Сбербанком России в течение периода исполнения обязательств по мировому соглашению от 05.02.2010; в) утраты обеспечения или ухудшения его условий, а также угрозы утраты обеспечения или угрозы ухудшения его условий по обстоятельствам, за которые Сбербанк России не отвечает; г) неисполнения ИП ФИО1 его обязательств по представлению бухгалтерской отчетности; д) предъявления третьими лицами либо самими ответчиками в арбитражный суд заявления о признании ИП ФИО1, ООО «Аэлита» и ООО «Грэмм» несостоятельными (банкротами) в установленном действующим законодательством порядке; е) если к ИП ФИО1, ООО «Аэлита», ООО «Грэмм», ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5
предоставлять Заказчику информацию о ходе выполнения работ в соответствии с месячно-суточным графиком выполнения работ, подписанную ответственным представителем Генерального Подрядчика, на бумажном носителе в сканированном виде, а также в электронном виде. В соответствии с пунктом 23.2.4 Договора за просрочку в представлении достоверных отчетных документов и (или) документов о планировании, в том числе предусмотренных пунктом 12.3.6 Договора, Генеральный Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 10 ООО рублей за каждый день просрочки, за каждое нарушение. С даты заключения Договора (09.09.2013) ЗАО «Стройсервис» предусмотренную пунктом 12.3.6.1 Договора информацию в ООО «ОДПС Сколково» не предоставляло. По мнению Истца, непредставление отчетности является существенным нарушением условий Договора. В отсутствие отчетов о ходе работ Заказчик лишен возможности нормально контролировать сроки выполнения работ, что приводит к существенным просрочкам. В связи с неисполнением Генеральным Подрядчиком обязанности по предоставлению отчетности, ООО «ОДПС Сколково» направило претензию от 21.04.2014 № 189-ОДПС-ИП на сумму 2 240 000 руб. с требованием оплатить неустойку. С
Закона № 473-ФЗ. При разрешении спора суды, отказывая в удовлетворении первоначального иска и удовлетворяя встречный иск, исходили из следующего. Обязательства по реализации инвестиционного проекта «Создание и развитие индустриального парка «ФИО3» предусмотрены соглашением от 16.03.2017 № 1/р-119, действующим в редакции дополнительных соглашений от 29.12.2017 № 1, от 29.01.2018 № 2, от 30.03.2018 № 3, а также утвержденных заявок резидента и плана- графика реализации проекта. При этом на резидента возложена обязанность по предоставлению отчетности по реализации инвестиционного проекта в соответствии с системой управления проектами Дальнего Востока. Судами установлен факт неисполнения ООО «ИП «ФИО3» обязательств, предусмотренных пунктами 4.1, 4.4 соглашения № 1/Р-119, действующего в редакции дополнительного соглашения от 29.01.2018, в частности в управляющую компанию не предоставлены: в срок до 30.06.2018 результаты инженерных изысканий, также в срок до 30.06.2018 – проектная документация; в период 2017-2019 резидент не осуществил капитальные вложения собственных средств в объеме не менее 150 000 000 руб. Такие нарушения судами признаны
