График совмещенных работ строительство - гражданское законодательство и судебные прецеденты

в графике, что противоречит существу поданного иска – за нарушение сроков выполнения работ. Таким образом, следовало начислять неустойку за просрочку выполнения тех работ, срок выполнения которых в графике установлен до 30.11.2013 г., и которые не были выполнены подрядчиком в согласованные сроки. Кроме этого, истец необоснованно начисляет неустойку по этапам, считая этапом каждый месяц выполнения каждого вида работ, но контрактом не установлена ответственность за нарушение этапов выполнения работ. Арбитражный суд в судебном заседании проверил уточненный расчет истца и пришел к следующим выводам: - строительство дамбы обвалования Д-4, совмещенной с берегоукреплением должно выполняться до 31.12.2012 г., неустойка за нарушение этого вида работ не могла быть начислена ранее этого конечного срока, а требование о взыскании неустойки, начисленной на этот вид работ, не подлежит удовлетворению; - строительство придамбовых каналов стоимостью 1 456 279 руб. в графике предусмотрено до 31.10.2012 г. По этому виду работ фактически подрядчик выполнил к указанному в графике сроку работы на

обязан до начала работ, запланированных в период с 02.02.2019 по 16.04.2019, разработать и согласовать в срок до 18.01.2019 график совмещенных работ с подрядчиком. Пунктом 18.27 договора установлена ответственность субподрядчика за нарушение сроков, указанных в пунктах 2.3 и 6.14 договора в размере 100 000 рублей за каждый день неисполнения пунктов 2.3 и 6.14 договора. Пунктом 18.4 договора установлена ответственность субподрядчика за нарушение графика производства работ (приложение 2 к договору), в виде неустойки в размере 0,1 процент от стоимости месячного задания, определяемого в соответствии с месячно-суточным графиком. Согласно пункту 2.2 договора подрядчик обязуется передать субподрядчику проектную и рабочую документацию по акту приема-передачи в соответствии с приложениями 1.1, 1.2, 1.3 к договору. В соответствии с пунктом 7.6 договора подрядчик обязан передать субподрядчику все исходные данные, материалы и документы, в том числе проектную документацию, касающиеся строительства объекта, и в дальнейшем передавать субподрядчику рабочую документацию, на основании которой им будут выполняться работы. В соответствии с

своевременную поставку всего оборудования и инструмента за исключением давальческих материалов для строительства скважин. Ведение работ должно производиться в соответствии с графиком строительства эксплуатационных скважин, по согласованной в установленном порядке проектно-сметной документации. По согласованию сторон в график строительства скважин могут вноситься изменения (п. 4.1 договора). Согласно п. 5.1.1, 5.1.2 договора подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями договора и совмещенным графиком бурения, освоения и сдачи скважин; качество выполнения работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами и регламентами. В соответствии с п. 1, 16 приложения № 9 к договору от 20.12.2011 № 11z1601 за отклонение или невыполнение требований, предусмотренных техническим проектом, нормативно-технической документацией, планами работ и регламентами на строительство скважин предусмотрены штрафные санкции в размере 1% от стоимости строительства скважины; за невыполнение коммерческих скоростей бурения – в размере 3%. При этом согласно п. 1 примечания к приложению № 9 сумма штрафных санкций по всем

сдать законченный строительством объект, готовый к эксплуатации в установленные разделом 5 Договора сроки. Сроки определены Графиком выполнения работ совмещенного с финансированием, утвержденным дополнительным соглашением N 1 к Договору генерального подряда. Пунктом 15.5.6 Договора предусмотрено начисление неустойки Генеральному подрядчику за нарушение сроков и объемов, заявленных к сдаче Генеральным подрядчиком Заказчику работ, в т.ч. отдельных этапов работ, в том числе в периоде согласно утвержденного Графика производства работ совмещенного с финансированием на срок до 30 календарных дней в размере 0,01% от стоимости своевременно невыполненного и несданного объема или этапа работ за каждый календарный день просрочки, а свыше 30 календарных дней - 0.5% от стоимости своевременно невыполненного и не сданного объема или этапа работ за каждый календарный день просрочки. При этом, общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 15% от стоимости своевременно невыполненного и не сданного Заказчику объема или этапа работ. Истец указал, что Ответчик объемы работ

следующие нарушения: - перед началом выполнения строительно-монтажных работ на строительном объекте ** генеральный подрядчик не оформил акт-допуск по установленной форме, что является нарушением п. 4.6 постановления Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001»; - генеральный подрядчик не разработал на строительном объекте ** график выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, что является нарушением п. 4.7 постановления Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве . Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001»; - до начала производства работ не обеспечил выполнение мероприятий для обеспечения безопасного производства работ, не оформил акт о выполнении мероприятий по безопасности труда, что является нарушением п. 6.1.1 постановления Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП

цены муниципального контракта, определенной п. ** настоящего контракта. Суд соглашается с доводами ответчика о том, что подрядчиком были нарушены сроки выполнения работ. Как указано выше, сторонами был согласован график проведения работ, согласно которого, работы по контракту должны быть выполнены в срок до **** года. Иных графиков сторонами не согласовывалось. Фактически работы подрядчиком, по строительству тепловых сетей, были закончены -**** г., а по строительству сетей водоснабжения и водоотведения - **** г., что сторонами не оспорено. Сумма пени рассчитана в соответствии с пунктом ** контракта, за период времени с **** г. по **** г. (** дней) и составила - 581123 руб. 45 коп. Размер рассчитанной неустойки истцом не оспаривается. Нарушение сроков выполнения работ подтверждается так же сведениями из журнала совмещенных общестроительных и специализированных работ на данном объекте, который содержит сведения о сроках выполнения работ, п. ** от **** г. разработка грунта под водопровод (начало работ), п. ** от **** г. монтаж колодца