Как составить договор подряда на выполнение проектных работ - гражданское законодательство и судебные прецеденты

По расчету суда (выполненному в указанном выше порядке на основании представленной переписки сторон) просрочка кредитора в исполнении обязанности по направлению замечаний на представленную проектную документацию составила 20 дней: по проектной документации, поступившей 08.09.2014 (4 дня), 16.10.2014 (8 дней), 09.02.2015 (1 день), 14.08.2015 (7 дней) (т. 10, л.д. 1-25). С учетом допущенного ответчиком нарушения срока выполнения работ на 394 дня установленная судом просрочка кредитора (истца) не влияет на обоснованность начисления неустойки по этапу 2.1.25 в сумме 28 320 рублей, так как просрочка ответчика в любом случае превышает 100 календарных дней. Что касается доводов ответчика о несвоевременном представлении ему исходной документации, необходимой для проектирования, суд пришел к следующим выводам. В соответствии со статьей 759 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации. Задание на выполнение проектных работ может быть по

предусмотрен. Оплата работ производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента приемки всех выполненных без недостатков работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Основанием для полной оплаты работ является оформленный подрядчиком и подписанный Сторонами Акт сдачи-приемки проектной документации (п. п. 3.1, 3.4, 3.5 Договора). 12.08.2011 между сторонами подписан акт № 1/509, стоимость работ по которому составила 25 440 руб. (л.д. 65, т. 1). Задолженность за выполненные работы составляет 25 440 руб. 15.07.2015 между ответчиком (Заказчиком) и истцом (Подрядчиком) заключен Договор подряда № ИП0621 на выполнение проектных работ (л.д. 66-68, т. 1), в соответствии с п.1.1. которого Подрядчик по заданию Заказчика выполняет разработку рабочей документации на весь комплекс ремонтных работ на объекте: гипермаркет «Магнит» расположенного по адресу: <...> согласно Задания на проектирование (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик принимает и оплачивает результат работ Подрядчика. Стоимость работ является твердой, определяется Укрупненным расчетом и составляет 1 443 568

произведена 15 августа 2014 года; - по договору подряда № 189-СП/041013 на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: <...>, стоимость работ составила 3 903 648,90 руб., однако оплата работ в сумме 1 000 000,00 руб. Заказчиком произведена 15 апреля 2014 года, а также в сумме 1 522 557,95 руб. - 15 августа 2014 года; - по договору подряда № 190-СП/041013 на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: <...>, стоимость работ составила 1 983 360,18 руб., однако оплата работ в сумме 1 000 000,00 руб. Заказчиком произведена 15 апреля 2014 года, а также в сумме 348 609,00 руб. - 03 сентября 2014 года. Таким образом, задолженность ГУП МО «Проектный институт «Мособлпроект» перед ООО «Ирвинг-5» по основным работам составила 500 000 руб., в связи с чем, истец обратился с настоящим иском в суд. От ответчика поступил отзыв на исковое заявление, согласно которому, в

подряда на выполнение проектных работ, заключенным между Закрытым акционерным обществом «Завод по ремонту электроподвижного состава» (далее именуемым - Должник) и Обществом с ограниченной ответственностью «Конкордия» (ООО «Конкордия») и Соглашение о перемене лиц в обязательстве между Должником, ООО «Конкордия» и ООО «ВинПроект» по спорным договорам и соглашениям На основании вышеизложенного, задолженность ЗАО «ЗРЭПС» перед ООО «Сила Архимеда» по договорам подряда на выполнение проектных работ составила 97 940 000 руб. 00 коп. В силу статьи 758 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором, уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ (статья 762 Гражданского кодекса Российской Федерации).