Муниципальный контракт на выполнив ремонтных работ - гражданское законодательство и судебные прецеденты

эксплуатацию; несвоевременной постановкой квартир на кадастровый учет, что, в свою очередь, препятствовало передаче квартир в муниципальную собственность. Данные действия, без совершения которых общество не могло исполнить свои обязательства по передаче в муниципальную собственность жилых помещений, отнесены законом к компетенции муниципальных органов, и, соответственно, являются обязанностью администрации. При этом суды отметили, что администрацией были нарушены сроки платежей, предусмотренные пунктом 2.1 контракта, в связи с чем, общество направило письмо от 25.04.2017 № 24 о том, что из-за отсутствия поэтапного финансирования дальнейшее строительство невозможно и с 1 мая общество вынуждено приостановить строительство, что влечет за собой срыв сроков передачи квартир. Отклоняя требования администрации об обязании выполнить благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого, произвести ремонтные работы , суды указали, что согласно акту приемки жилых помещений в многоквартирном жилом доме от 28.10.2017 работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий выполнены. На основании

экономической деятельности. Изучив судебные акты, состоявшиеся по делу, оценив доводы кассационной жалобы администрации, суд не усматривает оснований для передачи кассационной жалобы для рассмотрения в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, исходя из следующего. Как установлено судами, 25.10.2013 между обществом (подрядчик) и администрацией (заказчик) был заключен муниципальный контракт по которому подрядчик обязуется своими силами по заданию заказчика в установленный срок выполнить комплекс работ по ремонту квартир, а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их на условиях контракта. Пунктом 1.2 определено производство работ за счет материалов и оборудования подрядчика. Общая стоимость ремонтно-отделочных работ согласована сторонами исходя из стоимости ремонтных работ одного квадратного метра. Стоимость одного квадратного метра устанавливается на основании экспертного заключения государственной экспертизы сметной документации. По результатам государственной экспертизы заключается соглашение о цене, которое является обязательным приложением к настоящему контракту (пункты 3.1, 3.2). Расчет производится поэтапно, пропорционально выполненным работам после подписания сторонами акта приемки завершенных работ. При

за период с 01.08.2020 по 04.12.2020. До рассмотрения иска по существу, истец уточнил исковые требования и просил суд обязать ООО «Дарина» до 01 августа 2022 года выполнить следующие работы, предусмотренные муниципальными контрактами №17 от 05.06.2020, №18 от 05.06.2020, №19 от 05.06.2020: установить 40,84 шт. или погонных метров бортовых камней; на придомовой территории у подъезда №1 дома №70 выполнить уклон для стока атмосферных осадков, согласно пункту 4.13 СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» и устранить просадку асфальтобетонного покрытия, которая способствует застою воды при атмосферных осадках; на автомобильных съездах от домов № 70а, 70б по ул. 50 лет Октября в г.Сорске, устранить нарушения в виде отклонения от прямолинейности боковых краев асфальтобетонного покрытия, а также устранить дефекты асфальтобетонного покрытия, путем проведения необходимых ремонтных работ ; - устранить дефект асфальтобетонного покрытия площадок для стоянки автомобилей, путем проведения необходимых ремонтных работ; устранить нарушения требований п. 6.13 СП 82.13330.2016 путем устранения неровного в поперечном направлении и по

муниципальный контракт на капитальный ремонт №36-р (далее – контракт), в соответствии с пунктом 1.1 которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя генеральный подряд по капитальному ремонту ТМДОУ «Хатангский детский сад «Солнышко». В соответствии с пунктом 1.2 контракта, подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту объекта, упомянутого в пункте 1.1 контракта, собственными или привлеченными силами из своих материалов на собственном оборудовании и своими инструментами в соответствии с условиями настоящего контракта, техническим заданием заказчика (приложение № 1) и проектной документацией, включая возможные работы, определенно не упомянутые, но необходимые для капитального ремонта объекта в объеме контракта. Сторонами по контракту согласовано техническое задание, являющееся приложением №1 к контракту. Согласно пункту 4.1 контракта заказчик обязан до начала работ передать подрядчику по акту объект под капитальный ремонт (приложение №4). Актом приема-передачи объекта (помещений), подписанным представителями сторон и являющимся приложением №4 к контракту, заказчиком передан, а подрядчиком принят объект для проведения ремонтных работ

По акту о приемке выполненных работ формы КС-2 от 27.07.2012 № 4 подрядчик сдал, а муниципальный заказчик принял без возражений выполненные работы по контракту на сумму 407 015 руб. 37 коп. Акт оформлен в соответствии с локальной сметой № 4. Платежным поручением от 27.07.2012 № 073 истец оплатил выполненные работы по муниципальному контракту № 0123300014212000070 от 23.07.2012 в сумме 407 015 руб. 37 коп. В соответствии с муниципальным контрактом № 0123300014212000071 от 23.07.2012 подрядчик обязался выполнить в соответствии со сметной документацией ремонтные работы на центральной котельной по ул. Сорокина с. Джалинда, а заказчик обязывался принять выполненные подрядчиком работы и оплатить их (пункты 1.1, 1.2 контракта). Пунктами 3.1, 3.2 контракта определены сроки начала и окончания выполнения работ не позднее 10 дней с даты подписания контракта. Стоимость работ по контракту составляет 499 271 руб. 71 коп. и является твердой (пункты 2.1, 2.2 контракта). К данному муниципальному контракту оформлена локальная смета № 1,

ООО «№6», ООО «№2» за выполненные работы по муниципальным контрактам. В 2018 году от ФИО2 ей стало известно, что в адрес указанных Обществ поступили претензии от администрации Дивьинского сельского поселения по поводу выполнения работ по муниципальным контрактам не в полном объеме. Она выполнила указание ФИО2 по перечислению от этих Обществ в адрес администрации Дивьинского сельского поселения денежных средств, как возврат по муниципальным контрактам (т. 5 л.д. 213-217); исследованных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний жителей п. Дивья свидетелей Б2., О. о наличии в феврале и марте 2018 года в поселке перебоев с водой, был установлен график подачи воды, а также ее подвоз на специализированном автомобиле. Администрация сельского поселения объясняла это проведением ремонтных работ . С конца апреля 2018 года перебои с водоснабжением в поселке прекратились (т. 5 л.д. 78-83); исследованных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаниях главного инженера ООО «№4» свидетеля Л. об обращении к нему