могут заключаться только в случаях, когда трудовые отношения с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения не могут быть установлены на неопределенный срок, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами. В статье 59 Трудового кодекса Российской Федерации приведен перечень случаев (обстоятельств), при наличии которых в силу характера предстоящей работы или условий ее выполнения заключаются срочные трудовые договоры, а также перечень случаев (обстоятельств) при наличии которых допускается по соглашению между работником и работодателем заключение срочного договора. Согласие работника на заключение срочного трудового договора должно быть добровольным и осознанным, то есть работник, заключая с работодателем такой трудовой договор, должен понимать и осознавать последствия заключения с работодателем срочного трудового договора, в числе которых сохранение трудовых отношений только на определенныйпериодвремени , прекращение трудовых отношений с работником по истечении срока трудового договора. При этом законом установлен запрет на заключение работодателем срочных трудовых договоров в
об уплате пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплату пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. В соответствии с пунктом 3.1 государственного контракта (в редакции дополнительного соглашения от 19.12.2018 № 3) цена Контракта составляет 56 974 583,24 рублей. Согласно статье 191 Гражданского кодекса РФ начало срока, определенного периодом времени , начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которым определено его начало. Общий период просрочки исполнения обязательств по Контракту с 02 июня 2018 года по 23 декабря 2018 года составил 205 дней. Истец произвел расчет пени за указанный период, размер пени составил 2 168 458,76 рублей (с учетом уточнений). Истец просит взыскать с ответчика данный размер пени в судебном порядке. Ответчик исковые требования не признает, указывая, что просрочка исполнения
районах Сергиевский, Камышлинский, Исаклинский и сдать Заказчику выполненные работы на Объекте, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях Контракта. Согласно п. 5.1 Контракта срок оказания услуг: с даты заключения Контракта по 31.07.2019 года. Вместе с тем, фактическая дата завершения Подрядчиком всех работ на Объекте 11.10.2019, что подтверждается справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 12 от 11.10.2019. Согласно статье 191 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) начало срока, определенного периодом времени , начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которым определено его начало. Таким образом, период просрочки исполнения обязательств по государственному контракту с 01 августа 2019 года по 10 октября 2019 года составил 71 день. В соответствии с п. 9.3. Контракта в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной
подрядчик уплачивает заказчику неустойку (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере не менее 1/150 действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, от стоимости контракта (этапа). Согласно пункту 2.1 государственного контракта стоимость работ по второму этапу контракта составляет 434 693 руб. 31 коп. Согласно статье 191 Гражданского кодекса РФ начало срока, определенного периодом времени , начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которым определено его начало. В соответствии с Указанием Банка России от 13.09.2012 № 2873-У «О размере ставки рефинансирования Банка России», начиная с 14.09.2012 ставка рефинансирования Банка России устанавливается в размере 8,25 процента годовых. Период просрочки исполнения обязательств по государственному контракту с 11 марта 2014 года по 04 февраля 2015 года составил 331 день. Довод заявителя жалобы о том, что просрочка в
требованиями. Удовлетворяя заявленные требования в части, суд первой инстанции, руководствуясь положениями ст. ст. 309, 310, 330, 506-522, 525 ГК РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», установив, что оплата за поставленное оборудование должна была быть произведена не позднее 11.07.2016, исходил из их обоснованности за период с 12.07.2016 по 06.04.2018 с учетом положений ст. 191 ГК РФ, определяющей начало срока, определенного периодом времени . Суд апелляционной инстанции, оставляя решение без изменения, с выводами суда первой инстанции согласился, признал их правильными, соответствующими имеющимся в материалах дела доказательствам и требованиям закона. Выводы судов первой и апелляционной инстанций являются правильными, соответствуют установленным по делу обстоятельствам и действующему законодательству. Доводы, изложенные в кассационной жалобе, фактически повторяют доводы заявителя, заявленные им при рассмотрении настоящего спора в суде первой и апелляционной инстанциях, при этом доводы заявителя не содержат фактов, которые не
месяцами, неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить. Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало (статья 191 ГК РФ). Учитывая, что в договоре аренды недвижимого имущества от 31.12.2006 № 995 сроки начала и окончания действия договора определены календарными датами, отсутствуют основания для применения в данном случае положения статьи 191 ГК РФ, определяющей начало срока, определенного периодом времени . Согласно статье 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие
МРЭО №10 ГИБДД (по обслуживанию Ейского, Щербиновского и Староминского районов) ГУМВД России по Краснодарскому краю ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 привлечен к административной ответственности по ч.1 чт.19.22 КоАП РФ и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 1500 рублей (л.д.10). ФИО1 с данным постановлением не согласился и обратился в суд с жалобой, в которой просит данное постановление отменить, производство по делу прекратить. В обоснование жалобы указал, что согласно ст. 191 ГК РФ начало срока, определенного периодом времени , начал исчисляться 28.12.2019 года по 06.01.2020 года, согласно договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно ст.193 ГК РФ - если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующим за ним рабочий день. Согласно информационного сообщения МРЭО ГИБДД (по обслуживанию Ейского, Щербиновского и Староминского районов) был установлен следующий режим работы в выходные и праздничные дни: 1-2 января 2020 г.-выходной, 3-4 января 2020 года с 08-00 часов до 18-00 часов;
о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от <дата>). Определение об истребовании сведений было направлено в ООО «Бэст Прайс» по адресу: <данные изъяты>. Согласно данным почтового уведомления, определение было получено <дата> В соответствии со ст.26.10 КоАП РФ истребуемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения. При невозможности предоставления указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме должностное лицо, вынесшее определение. Начало срока, определенного периодом времени , начинается на следующий день после календарной даты, то есть с <дата> В судебное заседание представитель ООО «Бэст Прайс» не явился, надлежащим образом извещен о дате, времени, месте рассмотрения дела, ходатайств об отложении не поступало. Суд, исследовав представленные материалы, приходит к следующему: Управлением Роспотребнадзора по Курганской области в ходе проведения административного расследования, проведенного на основании определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от <дата> по ч. 1 ст.14.53
обращение ФИО6 за исх. №... от дата, подписанный не ФИО1, а заместителем главы администрации ГО гадрес ФИО5 (л.д.9). Таким образом, довод жалобы о том, что ФИО1 не является субъектом данного административного правонарушения, является обоснованным. Кроме того, довод ФИО1 о своевременной, в установленный законом 30-дневный срок, даче ответа ФИО6 является обоснованным. Из материалов дела следует, что обращение ФИО6 в администрацию ГО г. адрес поступило и зарегистрировано дата (л.д.8). Согласно ст. 191 ГК РФ начало срока, определенного периодом времени , начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало. Следовательно, срок дачи ответа ФИО6 подлежит исчислению с дата В силу ст. 193 ГК РФ, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Таким образом, поскольку 30-й день для дачи ответа - дата являлся нерабочим днем – субботой, то последним днем считается первый рабочий день, то есть
контору имело место после истечения срока для принятия наследства. Президиум полагает, что вывод судов сделан без учета материального закона, регулирующего спорные правоотношения. Согласно пункту 1 статьи 1114 ГК РФ днем открытия наследства является день смерти гражданина. В силу пункта 1 статьи 1154 ГК РФ наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Общие правила исчисления сроков установлены в главе 11 ГК РФ. В статье 191 ГК РФ предусмотрено начало срока, определенного периодом времени , которое начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало. Поэтому течение срока, установленного для принятия наследства, по общему правилу, начинается на следующий день после дня открытия наследства. Так как срок, исчисляемый месяцами, в соответствии со статьей 192 ГК РФ истекает в соответствующее число последнего месяца срока, срок принятия наследства, по общему правилу, истекает в соответствующее число шестого месяца. Из вышеизложенного следует, что поскольку наследодатель умер
открытия доступа к электронным документам заявок участников составляет 7 рабочих дней: 22, 23, 26, 27, 28, 29 и 30 октября 2015 года. Ответчик, ссылаясь на положения ст. 191 Гражданского кодекса РФ о правилах исчисления сроков, утверждает, что первый рабочий день отсчета 7-дневного срока приходится на следующий после публикации изменений в извещение о запросе котировок день, т.е. на 23.10.2015. Однако ст. 191 ГК РФ регламентирует ситуацию, когда календарной датой или неким событием установлено начало срока, определенного периодом времени . В рассматриваемом случае нормой Закона о контрактной системе установлено окончание срока (как дата истечения срока подачи заявок), и фактически утверждено правило обратного отсчета календарных дней. Все даты, включая дату размещения изменений в извещение, дату окончания подачи заявок, дату вскрытия конвертов с заявками, а также временной отрезок с даты размещения изменений и до даты окончания подачи заявок. Позиция ответчика фактически приводит к установлению не 7-дневного, а 8-дневного срока подачи заявок, что не
