справки от стоимости выполненных Работ (п. 3.1.2 Договора). Срок выполнения работ: начальный срок - 01.08.2020, конечный срок - 30.10.2020. От ответчика получена претензия №ЭД-8078 от 25.09.2020 о невыполнении работ, что приведет к нарушениям сроков, об отказе от исполнения договора и возврате неотработанного аванса. Истцом дан ответ на претензию от 09.10.2020, из которой следует, что аванс на сумму 1 200 000 руб. был оплачен заказчиком только 09.09.2020, что нарушило п. 4.2.1 Договора, соответственно Истец не преступил к работе . Однако, работы согласно условиям Договора были уже исполнены и к ответу на претензию приложены Акт выполненных работ (КС 2,3) и счет на оплату. 20.10.2020 истцом получено уведомление о явке для сдачи-приемки работ по указанному Договору. По результатам от Ответчика поступил исправленный Акт выполненных работ (КС 2,3) от 22.10.2020 на уменьшенную стоимость 3 419 862 рублей 05 копеек. В ответ истцом направлен счет на оплату №107 от 22.10.2020 на сумму 2 219 862
настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки проектной документации или мотивированный отказ от приемки работ ( пункт 3.2 договора). В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения ( пункт 3.3 договора). В случае несвоевременного перечисления Заказчиком аванса, представления исходных материалов для проектирования, сроки выполнения работ Исполнителем переносятся на соответствующий срок задержки ( пункт 4.4 договора). Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, если Исполнитель не преступил к работе более 20 календарных дней после оплаты авансового платежа или допустил существенные нарушения иных условия договора ( пункт 5.2 договора). Сторонами был подписан план-график выполнения и оплаты проектно-сметных работ (Приложение № 2 к договору). 23.10.09 ЗАО "Рязанский КРЗ" произвел предоплату по договору 252000 руб., что подтверждается платежным поручением: № 4762 от 23.10.09. Исходные данные были переданы ответчику: ТУ - письмом от 22.10.09, техническая документация по акту от 15.01.10. Обязательства по передаче полного комплекта проектно-сметной
сроки выполнения работ являются существенными для заключения договора подряда. Заключая с ответчиком муниципальный контракт, истец рассчитывал на достижение определенного окончательного или промежуточного результата. В соответствии с положениями статьи 708 ГК РФ, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, так и конечного сроков выполнения работы. Перенос сроков выполнения работ стороны не оговаривали. В соответствии с пунктом 6.1. контракта, в случае если подрядчик не преступил к работе в срок, указанный в пункте 1.2. (начало работ) контракта, он обязан уплатить заказчику штраф в размере 2% от общей стоимости работ (цены) по контракту. В соответствии с пунктом 6.2. контракта, в случае если подрядчик нарушил начальный срок и срок окончания работ согласно пункта 1.2. контракта, а также нарушил промежуточные сроки, установленные в графике производства работ, он обязан уплатить заказчику неустойку в размере 0,06% от общей стоимости работ (цены) по контракту за каждый день
сроки выполнения работ являются существенными для заключения договора подряда. Заключая с ответчиком муниципальный контракт, истец рассчитывал на достижение определенного окончательного или промежуточного результата. В соответствии с положениями статьи 708 ГК РФ, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, так и конечного сроков выполнения работы. Перенос сроков выполнения работ стороны не оговаривали. В соответствии с пунктом 6.2. контракта в случае если подрядчик не преступил к работе в срок, указанный в пункте 1.2. (начало работ) контракта, он обязан уплатить заказчику штраф в размере 1% от общей стоимости работ (цены) по контракту. В соответствии с пунктом 6.3. контракта в случае если подрядчик нарушил начальный срок и срок окончания работ согласно пункта 1.2. контракта, а также нарушил промежуточные сроки, установленные в графике производства работ, он обязан уплатить заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
исполнению особых исполнительных производств Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми от 26 октября 2010 г. Фонд жилищного строительства г. Сыктывкара привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.17.15 КоАП РФ, в виде административного штрафа в размере ... руб. Не согласившись с указанным постановлением, Фонд жилищного строительства г.Сыктывкара обратился в Сыктывкарский городской суд Республики Коми с жалобой, в которой просил постановление отменить, указывая, что отсутствует вина Фонда в неисполнении судебного решения, поскольку Фонд не преступил к работе по утеплению в связи с тем, что ему препятствовали в производстве данных действий. Кроме того, в извещении, полученным Фондом 21.10.2010 года, судебным приставом-исполнителем был указан трехмесячный срок, исчисляемый с момента вступления решения в законную силу, в связи с чем заявитель не был надлежащим образом извещен о времени и месте рассмотрения вопроса по факту неисполнения требования судебного пристава-исполнителя от 29.09.2010 года. В судебном заседании представитель Фонда жилищного строительства г.Сыктывкара ФИО1, действующий по доверенности, настаивал
