об одностороннем отказе от исполнения договора. 7.5. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае нарушения Заказчиком обязанностей по Договору. В частности, непредставления в течение двух месяцев с даты заключения настоящего Договора необходимых документов и материалов и (или) отсутствия оплаты аванса, отказа от подписания дополнительного соглашения об увеличении стоимости работ по Договору в соответствии с п. 3.2 Договора. 7.6. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ , Подрядчик обязан приостановить их, поставив в известность Заказчика. В этом случае Заказчик обязуется в течение ____________ дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ и оформить свое решение дополнительным соглашением к настоящему Договору, согласованным и подписанным обеими Сторонами. 7.7. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 7.6 настоящего Договора, в установленный срок не примет решение о целесообразности продолжения работ и не оформит свое решение
заявляемой сферой деятельности, в соответствии с сертификационными требованиями. Максимальный срок выполнения действия составляет 15 календарных дней. 58. По поручению руководителя Росавиации, предоставляющей государственную услугу по сертификации, Росавиация или привлекаемая организация, участвующая в предоставлении государственной услуги по сертификации, оформляет заключение по документации (далее - заключение), которое направляется в Росавиацию и Заявителю. Заключение содержит следующие выводы: о соответствии документации требованиям нормативных правовых документов; о необходимости и сроках ее доработки; о возможности проведения проверки Заявителя или нецелесообразностидальнейшегопроведенияработ по сертификации. 59. При необходимости Заявителю направляется проект заключения с рекомендациями по устранению недостатков, предоставлению дополнительных материалов и устранению ошибок в документах. После получения дополнительной информации проводится корректировка проекта заключения и готовится окончательное заключение. 60. Заявитель в течение 10 календарных дней с момента (даты) получения заключения должен представить доклад об устранении замечаний, отмеченных в заключении. Доклад об устранении замечаний и внесении при необходимости изменений в заявку и доказательную документацию Заявитель направляет в Росавиацию.
в соответствии с сертификационными требованиями. 24. На основании результатов рассмотрения заявки и соответствующей документации Сертификационный центр оформляет заключение по документации (далее - заключение), которое направляется в Росавиацию на утверждение и далее заказчику. Заключение оформляется и доводится до заказчика независимо от результатов рассмотрения представленной документации и может содержать следующие выводы: о соответствии документов требованиям нормативных правовых актов или необходимости их доработки; о соответствии (не соответствии) ССО сертификационным требованиям, о возможности проведения сертификации ССО или нецелесообразностидальнейшегопроведенияработ по сертификации. При необходимости Сертификационный центр запрашивает недостающие документы, формирует и передает заявителю предварительные замечания по документации. В этом случае процесс сертификации приостанавливается до устранения замечаний и (или) получения недостающих материалов или продолжается в случае возможности устранения замечаний (представления недостающих материалов) непосредственно к началу проверки. 25. Заявитель в течение 30 дней с даты получения заключения должен представить доклад об устранении замечаний, отмеченных в заключении. Доклад об устранении замечаний и внесении при необходимости изменений
конструкций и гидроизоляции сооружения, а также нецелесообразности его дальнейшей эксплуатации; документы, подтверждающие комплекс выполненных инженерно-технических и иных работ, направленных на сохранение и поддержание ЗС ГО в технической готовности; документы, обосновывающие балансовую стоимость ЗС ГО, с указанием балансовых стоимостей ЗС ГО на дату принятия его на баланс организации и на дату представления на списание с учета, а также приведенных коэффициентов пересчета стоимости ЗС ГО за указанный срок. 4.5. Рассмотрение технической документации, представленной для экспертной оценки, может быть признано комиссией МЧС России по списанию ЗС ГО нецелесообразным, если результаты ее анализа не подтверждают обоснованность предлагаемых решений о списании ЗС ГО с учета. При выявлении недостаточного объема сведений (документов) для принятия решения о согласовании списания ЗС ГО с учета может быть дано предложение о необходимости повторного проведения обследования и представлении дополнительных материалов и документов. 4.6. Государственная экспертиза МЧС России осуществляет учет выданных заключений, ежегодный анализ проделанной работы , составление перечня организаций, получивших заключения,
(проектная организация) заключен договор № 2016/08 от 13.04.2016 (далее – договор), согласно п. 1.1 которого проектная организация обязалась в установленный сроки выполнить в интересах заказчика: объект «Строительство волоконно-оптической линии связи ООО «К Телеком» на участке: г. Ирбит – г. Туринск, Свердловской области» проектные и кадастровые работы. В соответствии с п. 2.3.7 договора проектная организация может приостановить работы, уведомив в письменном виде заказчика, если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ . В этом случае стороны обязаны в течении 10 рабочих дней с момента получения уведомления рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего исполнения обязательств, предусмотренных договором. Согласно п. 3.1 договора стоимость работ в объеме согласно задания на работы (Приложение № 1) составляет 1 040 000 руб. Заказчиком произведена оплата аванса в сумме 312 000 руб. Сроки выполнения работ, выполняемых проектной организацией, определяются календарным планом работ (Приложение № 2) (п. 3.3 договора). Дополнительным соглашением № 1
на оплату (п. 2.4 контракта). Заказчик в течение пяти дней с момента получения материалов, указанных в пункте 4.2 контракта, рассматривает и подписывает акт о приемке выполненных работ или оформляет мотивированный отказ от приемки работ. В случае не подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ без мотивированного отказа от приемки работа считается принятой и должна быть оплачена заказчиком (пункты 4.3 и 4.4 контракта). Если в ходе выполнения работ выяснится неизбежное получение отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ , подрядчик приостанавливает их и в течение трех дней уведомляет об этом заказчика в письменной форме. В этом случае в течение 10 дней стороны должны принять решение о целесообразности продолжения таких работ. При принятии решения о прекращении работ стороны производят расчеты по фактически выполненным объемам (пункт 4.5 контракта). Суды установили, что общество выполнило и передало, а администрация приняла работы на сумму 3 014 105 рублей по трем этапам работ. Второй и третий этапы
пунктам 6.4 и 6.5 контракта, государственный заказчик в течение 2-х рабочих дней со дня получения материалов, указанных в пункте 6.3 контракта, осуществляет приемку работ, и направляет подрядчику подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ. При мотивированном отказе государственный заказчик с участием подрядчика составляет протокол с замечаниями, перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Пунктом 6.6 контракта предусмотрено, что если в ходе выполнения работ выяснится неизбежное получение отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ подрядчик приостанавливает их и в течение 3-х дней уведомляет об этом государственного заказчика в письменной форме. В этом случае в течение 10-ти дней стороны должны принять решение о целесообразности продолжения таких работ. При принятии решения о прекращении работ, стороны производят расчеты по фактически выполненным объемам. Стороны согласовали, что контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством (пункт
выполненных работах. В соответствии с п. 6.4 договора, подрядчик не имеет право завышать закупочную стоимость материалов. Установлено, что ответчик умышленно завысил закупочную стоимость материалов на <...> рублей. В соответствии с п. 3.2 договора, заказчик вправе: во всякое время проверять ход и качество работы, не вмешиваясь в деятельность подрядчика. Согласно п. 3.3.4 договора, подрядчик обязуется незамедлительно предупредить заказчика о возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ , иных обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершение в срок. Таким образом, утверждения ФИО4 о том, что работа не будет выполнена в установленный срок, с учетом выводов судебной экспертизы имели полное обоснование. В силу ст.4 закона РФ «О защите прав потребителей» продавец обязан передать потребителю товар надлежащего качества. На основании ст. 723 ГК РФ при некачественном выполнении работ заказчик вправе не только требовать уменьшения установленной
