дополнению к отзыву на иск от 11.05.2018 (л.д.101-103, т.2) сумму иска в размере 376 193,47 рублей признает. Выслушав представителей сторон, установив фактические обстоятельства дела, исследовав и оценив представленные в дело письменные доказательства, с учетом норм материального и процессуального права суд пришел к выводу, что требования истца подлежат удовлетворению по следующим основаниям. Как следует из материалов дела, между истцом (исполнитель) и ответчиком (заказчик) были заключены государственные контракты на оказание услуг от 12.04.2017 № 1-К/2017 (Всероссийская олимпиада школьников , цена контракта 481 674,98 рублей) (л.д.7-16, 26, т.1), от 13.04.2017 № 2-К/2017 (Всероссийская олимпиада школьников, цена контракта 467 964,02 рублей) (л.д.17-25, 35-37, 108-110, т.1). В рамках заключенных контрактов истец обязался оказывать услуги по оформлению и продаже авиабилетов для ответчика в соответствии с заявкой, а ответчик обязался оплачивать оформленные авиабилеты. Помимо отношений в рамках государственных контрактов истцом оформлялись авиабилеты и по заявкам и гарантийным письмам ответчика (л.д.27-34, 38-42, т.1). Всего за период с 01.01.2017
выполнения работ. Согласно пункту 2.1. договора общая цена договора составляет 2 462 760 руб., НДС не облагается. Поскольку срок выполнения работ истек 27.03.2018, а работы к указанной дате не были завершены, Университет на следующий день 28.03.2018 обратился к Обществу с письмом № 08/62, в котором предложил известить заказчика о планируемом сроке окончания работ, а также уведомил о приостановлении работ в период с 29 марта по 04 апреля 2018 года в связи с проведением Всероссийской олимпиады школьников по химии (л.д.41-43 или 60-61,том 1). Письмом от 29.03.2018 № 29/03/18-1 истец просил перенести срок окончания работ на 23 апреля 2018 года, сославшись на то, что иные подрядные организации, выполнявшие другие работы на объекте, осуществляли переноску материалов, мебели, вынос строительного мусора в течение всего рабочего дня. Данное обстоятельство сдерживало выполнение работ по монтажу ГКЛ, что привело к невозможности выполнения последующих работ по облицовке ступеней, установке ограждений на 1-2 этажах лестничной клетки № 4, отделочных
принятии доказательств, представленных лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений (часть 7). Согласно статье 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Суды двух инстанций исследовали представленные в дело доказательства и установили следующие обстоятельства. Срок выполнения работ согласно Договору истек 27.03.2018. Университет 28.03.2018 уведомил подрядчика о приостановлении работ с 29.03.2018 до 04.04.2018 в связи с проведением Всероссийской олимпиады школьников по химии. Общество письменно обратилось с просьбой к заказчику перенести срок окончания работ, сославшись на невозможность исполнения своих обязательств по Договору, вызванную проведением на объекте других работ иными подрядными организациями заказчика. Университет 24.04.2018 направил Обществу соглашение о расторжении Договора на основании статьи 715, пункта 1 статьи 450 ГК РФ в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ. Общество 27.04.2018 направило Университету извещение о завершении работ по Договору с приложением акта по форме КС-2, справки
в подсчете результатов на включение в список победителей, если бы результаты были подведены среди 9,10 и 11 классов отдельно, как это сделано в отношении всех прочих учебных предметов. Кроме того быть в рейтинге на второй строке и быть в рейтинге на 16-ой строке -разница большая. В соответствии с ч.3 ст.77 федерального закона «Об образовании» в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний проводится всероссийская олимпиада школьников . Принцип, закрепленный в абзаце 2 ч.1 ст.3 того же закона о недопустимости дискриминации в сфере образования, претворяется в жизнь при реализации всероссийской олимпиады школьников и подведении ее итогов. Принцип, закрепленный абзаце 7 ч.1 ст.3 того же закона - создание условий для самореализации каждого человека - также должен быть соблюден при подведении итогов олимпиады, поскольку создание неблагоприятных условий (как неравные условия интеллектуального состязания) противоречит этому принципу. Принцип, закрепленный абзаце 11 ч.1 ст.3 того же
реализации указанных прав и свобод частью 2 статьи 5.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность. В судебном заседании представитель административного истца ст.помощник прокурора г. Омска Арефьева О.В., административные исковые требования в уточненном виде поддержала по основаниям, изложенным в уточненном иске, и дала пояснения, аналогичные его содержанию. Дополнила, что на день рассмотрения дела информация, размещенная на указанном Интернет-сайте, остается доступной неограниченному кругу лиц. Вход на сайт остается быть свободным. Указала, что Всероссийская олимпиада школьников и олимпиады школьников проводятся в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности (часть 3 статьи 77 Закона об образовании). Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников имеют право на прием без вступительных испытаний на обучение по имеющим государственную аккредитацию и (или) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по не имеющим государственной аккредитации программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям
