что с учетом длительности работ цена контракта в размере 169 769 691 рублей была сформирована с применением прогнозных индексов-дефляторов. Фактически работы по контракту были выполнены истцом в течение 2012-2013 годов, стоимость работ с учетом индексов-дефляторов на указанные годы составила 164 372 400 рублей. Оплата выполненных работ произведена ответчиком без учета индекса-дефлятора на 2014 год. Учитывая, что подрядчиком все работы были выполнены досрочно, их выполнение в 2014 году не предполагалось, ответчик в соответствии с положениями с ч. 4.9. ст. 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ (согласно которой цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта) предложил истцу заключить соглашение о снижении цены контракта (на величину, обусловленную неприменением индекса-дефлятора в 2014 году), на что истец ответил отказом. Изучив материалы дела, выслушав доводы сторон, суд установил. 28 августа 2012 года Обществом с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ»
оплаты налога в установленный срок, общество действовало, осознавая возможные последствия своего поведения в виде непоступления налогов в бюджет, в связи с чем оно должно нести риски наступления данных последствий. Кроме того, перечисление 1/3 сумы НДС согласно платежному поручению от 06.12.2017 № 828 на сумму 6 000 000,00 руб. произведено обществом до установленного законом срока и в большей, чем необходимо сумме, так же как и перечисление авансового платежа по налогу на прибыль согласно платежному поручению от 06.12.2017 № 829. Перечисление авансовых платежей по налогам ранее не практиковалось обществом, как и в последующие налоговые периоды, оплата производилась по сроку уплаты и строго в размере задекларированных обязательств. Такое поведение при исполнении налоговой обязанности не свойственно налогоплательщику и не соответствует его предшествующему поведению. Общество обосновывает свои действия по перечислению 1/3 сумы НДС за 3 квартал 2017 года досрочно и в большем, чем необходимо размере, планируемой в 4 квартале 2017 года выручкой от реализации услуг
уведомления о том, что работы истцом не могут производиться в связи с неисполнением ответчиком своих обязательств по договору, оплатой выполненных работ не была произведена ответчиком, истец правомерно в соответствии со статьей 719 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 4.1.3 договора приостановил производство работ, о чем письменно уведомил ответчика (письмо № 315-10/13 от 18.10.2013), с 18.10.2013 работы были приостановлены. 31 октября 2013 года истцом было направлено уведомление ответчику о расторжении договора с 07 ноября 2013 года. В соответствии со статьей 408 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательство прекращается надлежащим исполнением. Пунктом 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным. Пунктом 8.2. договора определено, что договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке при отказе одной из сторон от договора за семь дней календарных дней до даты предполагаемого
«Костромская верфь» № <***>, открытого в ПАО Банк «ВВБ», произведено перечисление в пользу ПАО Банк «ВВБ» денежных средств в размере 2 640 000 руб., с назначением платежа: «Частичная оплата основного долга по кредитному договору <***> от 05.10.2017г. Сумма 2 640 000,00 руб. НДС не облагается.»; - 11.12.2017 г. на основании платежного поручения № 1107 от 11.12.2017 г., с расчетного счета АО «Костромская верфь» № <***>, открытого в ПАО Банк «ВВБ», произведено перечисление в пользу ПАО Банк «ВВБ» денежных средств в размере 11 905 000 руб., с назначением платежа: «Частичная оплата основного долга по кредитному договору <***> от 05.10.2017г. Сумма 11 905 000,00 руб. НДС не облагается.». Таким образом, обязательства по кредитному договору <***> от 03.08.2017 г. исполнены в полном объеме, досрочно было погашено 20 373 661 руб. 39 коп., в том числе кредит 20 000 000 руб., проценты по кредиту 373 661 руб. 39 коп.. задолженности по процентам; по
