Оплата за увеличение объема работ - гражданское законодательство и судебные прецеденты

в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику. При согласии заказчика на проведение и оплату дополнительных работ подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности подрядчика либо не могут быть выполнены подрядчиком по не зависящим от него причинам (пункты 3 и 5 статьи 743 ГК РФ). К существенным условиям договора строительного подряда, по которым стороны должны достигнуть соглашения при его заключении, а также при изменении его условий, относятся не только виды и объемы работ, выполняемых подрядчиком в интересах заказчика, их результат, но и цена. При выявлении необходимости в проведении подрядчиком дополнительных работ в интересах заказчика в соответствующем соглашении сторон договора должно быть определено, что увеличение объемов работ увеличивает цену договора и заказчик, соглашаясь на их выполнение, относит оплату на свой счет. Наличие между сторонами контракта согласованных изменений его цены в соответствии

Арбитражного суда Пензенской области согласно АПК РФ с учетом полномочий по доверенности от 20.02.2018 г. выданной исполнителю, а также создание процессуальных документов от имени ИП ФИО2, необходимых для защиты ее прав и охраняемых законом интересов. Согласно п. 4 соглашения стоимость работы по оказанию юридической помощи по данному соглашению составляет 20 000 рублей, которые вносятся доверителем адвокату в установленном порядке и подтверждается квитанцией адвоката. В соответствии со справкой от 18.01.2020 г. истцом произведена оплата за увеличение объема работы по делу № А49-60/2019 в сумме 20 000 руб. согласно письму «О дополнительном соглашении к договорам об оказании юридической помощи ИП ФИО2 по делам в Арбитражном суде Пензенской области и защите прав доверителя во внесудебном порядке» от 30.12.2019 г. Денежные средства за оказание услуг представителя по ведению дела № А49-60/2019 в сумме 255 000 руб. истцом переданы Рудину С.Н., что подтверждается квитанциями адвоката № 9 от 31.10.2019 г., № 10 от 12.11.2019

форме КС-2 на каждый вид работ по каждому многоквартирному дому, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, и получения заказчиком выставленного подрядчиком счета и счета-фактуры, согласно Сметной документации (Приложение № 1 к настоящему договору) с учетом понижающего коэффициента (пункт 2.5 договора). В соответствии с пунктом 6.2 договора заказчик рассматривает поступившую от подрядчика документацию в течение пяти рабочих дней с даты ее поступления. Таким образом, 22.05.2022 должна была быть произведена оплата за увеличение объемов работ , а 13.08.2022 – за удорожание материалов. В соответствии с пунктом 8.17 договора за нарушение заказчиком обязательства по оплате выполненных работ подрядчик вправе взыскать с заказчика пени в размере одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки в виде пени ставки рефинансирования центрального банка российской федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств. Задолженность ответчика перед истцом составляет 2182442 руб. 40 коп., неустойка составляет 446958 руб. 79 коп.

представил информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе, о сложностях, возникших при исполнении контракта; в адрес заказчика претензию не предъявил, Акты не направлял. В соответствии с п. 5.4.1. Контракта Подрядчик обязан выполнять работы в строгом соответствии с требованиями, изложенными в Техническом задании. С учетом изложенного, одностороннее изменение государственного контракта в сторону увеличения объема работ противоречит федеральному законодательству и условиям государственного контракта № 47941 от 26 декабря 2011г., следовательно, правовые основания оплаты за увеличение объема работ Подрядчиком ЗАО «ТСО «ТРУД» отсутствуют. Кроме того, лицо, действующее в чужом интересе, обязано при первой возможности сообщить об этом заинтересованному лицу (Статья 981 ГК РФ). Довод ООО «Альвада» о наличии представителя Ответчика в процессе выполнения работ как ответственного по контролю за выполнением работ не состоятелен, поскольку в его компетенцию не входило определение объема вывозимого ЗАО «ТСО «ТРУД» снега, а также согласование дополнительного объема работ. Иных доказательств от Истца в материалы дела не

информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе, о сложностях, возникших при исполнении контракта; в адрес заказчика претензию не предъявил, Акты не направлял. В соответствии с п. 5.4.1. Контракта Подрядчик обязан выполнять работы в строгом соответствии с требованиями, изложенными в Техническом задании. С учетом изложенного, одностороннее изменение государственного контракта в сторону увеличения объема работ противоречит федеральному законодательству и условиям государственного контракта № 47941 от 26 декабря 2011 г., следовательно, правовые основания оплаты за увеличение объема работ Подрядчиком ЗАО «ТСО «ТРУД» отсутствуют. Кроме того, лицо, действующее в чужом интересе, обязано при первой возможности сообщить об этом заинтересованному лицу (Статья 981 ГК РФ). Довод ООО «Альвада» о наличии представителя Ответчика в процессе выполнения работ как ответственного по контролю за выполнением работ не состоятелен, поскольку в его компетенцию не входило определение объема вывозимого ЗАО «ТСО «ТРУД» снега, а также согласование дополнительного объема работ. Иных доказательств от Истца в материалы дела не

часть работы. Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре (пункт 5 статьи 709 ГК РФ). Поскольку оплата дополнительных работ влечет изменение сметной стоимости и, следовательно, цены договора, подрядчик обязан соблюдать требования статьи 743 ГК РФ - до выполнения работ поставить заказчика в известность о необходимости выполнения соответствующих дополнительных работ и получить согласие заказчика, либо должен доказать необходимость немедленных действий в интересах заказчика. В силу пункта 13.8 контракта подрядчик в период действия контракта имеет право требовать увеличения цены контракта, указанной в пункте 3.1 контракта, в случае внесения заказчиком изменений в проектную документацию, которые влекут увеличение объема работ и увеличение цены контракта, указанной в пункте 3.1 контракта, до 10 процентов и не меняют характера предусмотренных проектной документацией и контрактом работ (пункт 3.3.3 контракта). Согласно пункту 13.7 контракта, если между сторонами не достигнуто соглашение

кодексу Российской Федерации), поскольку за вычетом районного коэффициента в размере 50 % и процентной надбавки в размере 80% установленный данным соглашением минимальный размер оплаты труда составит значительно меньше, чем размер МРОТ по Российской Федерации, следовательно, ухудшается положение работника по сравнению с установленным федеральным законодательством. Из расчетного листка истца следует, что за <дд.мм.гггг> ей начислена и выплачена заработная плата за <дд.мм.гггг> в размере ....руб., из которой ....руб. – оклад по дням, ....руб. – оплата за увеличение объема работ (ежемесячная премия), ....руб. – районный коэффициент, ....руб. – процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, ....руб. – доплата до МРОТ; а также за 6 рабочих дней в <дд.мм.гггг> (42,2 часа) (л.д. 23-24). Согласно табелю учета использования рабочего времени (л.д. 22), ФИО2 в <дд.мм.гггг> отработала 15 дней (108 часов). Из представленного МБДОУ №.... расчета следует, что норма часов в <дд.мм.гггг> при 36 часовой неделе составляет 108

времени и месте его проведения извещались надлежащим образом. Дело рассмотрено в порядке ст.167 ГПК РФ в отсутствие не явившихся участников процесса. Выслушав лиц, участвующих в судебном заседании, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. Судом установлено, что ФИО2 с <дата> трудоустроен в ООО «НПФ «Электроаппарат» что подтверждается приказом о приеме на работу №...к от <дата>. Согласно трудовому договору №... от <дата> заработанная плата ФИО2 составляет 21110 рублей (должностной оклад) и 6000руб. дополнительная оплата за увеличение объема работ , 4% от оклада за вредные условия труда, 30 руб/день компенсация питания. В соответствии с частью 1 статьи 15 Трудового кодекса Российской Федерации трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового