Особоопасные инфекции - гражданское законодательство и судебные прецеденты

соглашения к государственному контракту от 23.04.2009 г. в части изменения срока исполнения работ и продлении срока до 13.11.2009 г. Ответчик возражает против удовлетворения исковых требований, предоставил письменный отзыв. Выслушав доводы сторон, изучив основания заявленных требований, исследовав материалы дела, арбитражный суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований. Между ФГУЗ ВолгоградНИЧПИ Роспотребнадзора (Госзаказчик) и ООО «Ровер КЛАН» (Подрядчик) 23.04.2009 г. заключен государственный контракт № 502 на выполнение работ по текущему ремонту здания лаборатории биологического моделирования особоопасных инфекций (ЛБМООИ). Пунктом 2.1. государственного контракта установлен срок выполнения работ – до 15 августа 2009 г. Между тем, работы по государственному контракту подрядчиком были сданы 14.12.2009 г., о чем свидетельствует подписанный сторонами акт о приемки выполненных работ формы КС-2 от указанной даты. Относительно требования ООО «Ровер КЛАН» о признании ФГУЗ ВолгоградНИЧПИ Роспотребнадзора виновным в невыполнении условий государственного контракта от 28.04.2009 г. № 502 в части нарушения сроков исполнения работ, предусмотренных государственным контрактом от 23.04.2009 г.

России, ответчик) в 2013 году был заключен Договор субподряда № CMP-11 от 29.11.201 Зг. (далее - Договор). В договоре истец выступал в качестве подрядчика, а ответчик в качестве генподрядчика. По Договору субподряда № СМР-11 от 29.11.2013г. подрядчик обязался провести работы по капитальному ремонту по объекту Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии №81» Федерального медико-биологического агентства России (далее - ФГБУЗ ЦГиЭ №81 ФМБА России), являющегося заказчиком: помещения здания промышленно-санитарной лаборатории и корпуса особоопасных инфекций , находящихся по адресу: 636071. <...> (далее - Объект), а генподрядчик обязался создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором сумму. Стоимость работ по договору составила 14 764 914 руб. Согласно смете - приложению №2 к договору, предусматривалось 9 этапов работ. При этом согласно п. 4.2.2 договора, подрядчик ежемесячно до 23 числа каждого месяца представляет генподрядчику документы, предусмотренные п. 4.1 договора. Генподрядчик, в течение 3-х рабочих дней рассматривает