составляет 5 000 руб., если цена контракта составляет от 3 000 000 руб. до 5 000 000 руб. Стороны в пункте 7.5 контракта установили, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения контракта, предоставленного поставщиком в соответствии с разделом 8 настоящего контракта. Пунктом 5.2.5 контракта предусмотрено, что не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения права требования от исполнителя оплаты неустойки (штрафа, пени) заказчик обязан направить исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта. В силу пункта 5.2.6 контракта при неоплате
Контракта №05. 29.11.2021 Заказчик принял Решение об отказе от исполнения Контракта №05. Решением по делу № 051/06/104-928/2021 от 28.12.2021 Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области Учреждению отказано во включении сведений в отношении Общества в реестр недобросовестных поставщиков. Согласно пункту 8.9 Контракта № 05 в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта. 27.12.2021 Заказчик платежным поручением № 449237 по Контракту № 05 перечислил Подрядчику 10 995 532 рубля 62 копейки, удержав 1 465 765 рублей 31 копейку начисленных Подрядчику неустоек (121 125, 00 руб. + 1 344 640,31 руб.). Со ссылкой на пункт 8.2. Контракта № 05 за просрочку оплаты Подрядчиком Заказчику начислена неустойка (пени) 90 291 рубль 14 копеек (за просрочку оплаты в период 14.12.2021 - 30.05.2022). 22.03.2021 ответчиком (как заказчиком) и
стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены государственным контрактом, Срок возврата Государственным заказчиком Генпроектировщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения государственного контракта не должен превышать 30 (тридцать) дней с даты исполнения Генпроектировщиком обязательств, предусмотренных государственным контрактом. 05 апреля 2022 года Истец направил Ответчику требование о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту. 11 апреля 2022 года Ответчик уведомил Истца об удержании пени из обеспечения исполнения обязательств по Контракту и о зачете встречных однородных требований. 18 апреля 2022 года Ответчик перечислил в адрес Истца частичный возврат обеспечения исполнения обязательства по Контракту в размере 11 997 539 руб. 70 коп., удержав сумму в размере 863 353 руб.32 коп. Ссылаясь на отсутствие оснований для зачета встречных однородных требований в силу недоказанности нарушения истцом обязательства по договору подряда и возникновение у ответчика тем самым неосновательного обогащения, истец обратился в арбитражный суд
производительность 250 тыс. м3/сутки. 1 очередь строительства - 65 тыс.м3/сутки», 1-й этап строительства - 30 тыс. м3/сутки». Срок выполнения работ установлен разделом 3 контракта в течение 355 календарных дней со дня, следующего за днем заключения контракта (сроки выполнения работ каждого этапа работ установлены Календарным планом выполнения работ (Приложение № 3 к контракту). Согласно пункту 7.16 контракта в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик праве осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения контракта, предоставленного подрядчиком в соответствии с разделом 8 контракта. ООО «ССВ» в качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту представлена банковская гарантия № 395-2018 от 03.08.2018, выданная ООО «Банк Кремлевский». В соответствии с условиями банковской гарантии № 395-2018 от 03.08.2018 ООО «Банк Кремлевский» (гарант) обязан выплатить КГУП «Приморский водоканал» (бенефициар) любую сумму, не превышающую 182 279 483 рубля 72 копеек, не позднее 5 рабочих дней с даты получения письменного требования бенефициара. Данное требование
