обязанностей подрядчика обществу «УС БАЭС» (новый подрядчик) по соглашению о передаче договора от 20.12.2017. Оценив доказательства по делу в соответствии со статьей 71 АПК РФ, исследовав фактические обстоятельства дела, отказывая в иске к обществу «УС БАЭС», суды руководствовались статьями 384, 391, 392.1, 392.3, 431, 713, 714, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями, содержащимися в пункте 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 № 54 «О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки», и пришли к выводу об отсутствии у нового подрядчика обязанности восстановить утраченное оборудование. Суды с учетом установленных при рассмотрении дела № А60-11259/2019 обстоятельств, предусмотренного соглашением от 20.12.2017 и согласованного с заказчиком объема обязательств нового подрядчика, исходили из того, что согласно пунктам 13.1, 24.2 договора обязанность по обеспечению сохранности переданного в монтаж оборудования несет первоначальный подрядчик , а новому подрядчику оборудование в надлежащей комплектации ни заказчиком,
всех работ по договору – 31.12.2017, определена стоимость каждого этапа (подэтапа) и общая стоимость работ в размере 245 192 266 рублей 08 копеек (с учетом НДС). В соответствии с пунктом 4.8 договора поставка оборудования осуществляется подрядчиком, после приемки оборудования от подрядчика и подписания товарной накладной (ТОРГ-12) и акта о приемке (поступлении оборудования) (форма № ОС-14) заказчик передает принятое оборудование подрядчику в монтаж, что оформляется соответствующим актом о приеме- передачеоборудования в монтаж (по форме № ОС-15). Согласно пункту 6.2.1 договора подрядчик в течение 5 рабочих дней после завершения каждого этапа работ направляет заказчику акт о приемке работ (этапа работ), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счет, счет-фактуру, оформленные в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, соответствующие акту о приемке работ (этапа работ), журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а). В силу пункта 8.11 договора заказчик оплачивает подрядчику выполненные и принятые этапы работы на основании, подписанных
ВЛ, тип ВУПГ-14/1600 УХЛ1, в количестве 1 (одна) штука, (далее по тексту − «оборудование»), на объекте − Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Водораздел (организация схемы плавки гололеда на ВЛ 110 кВ Л-149 и ВЛ 110 кВ Л-49)» (ЦЭС) (далее по тексту − «объект»), а также принять участие в пробной плавке гололеда от указанной установки ВУПГ (далее − «работы») и передать заказчику результаты работ, а заказчик обязуется принять работы и оплатить цену договора. Передача оборудования в монтаж подрядчику в рамках исполнения договора не требуется. Согласно пункту 2.1 договора цена договора составляет 826 000 (Восемьсот двадцать шесть тысяч) рублей, без учета НДС (предприятие ООО «НПП «ППТ» применяет упрощенную систему налогообложения). В пункте 2.3 договора стороны согласовали, что заказчик осуществляет оплату цены договора в следующем порядке: - авансовый платеж, 60% (шестьдесят процентов) от цены договора, определенной в пункте 2.1 договора, в размере 495 600 (Четыреста девяносто пять тысяч шестьсот) рублей, без учета
с п. 8.1. Договоров №№ М8/1, М8/2, М8/3, М8/4 от 12.08.2019 года Подрядчик приступает к выполнению работ с момента передачи ему оборудования по Акту приемки оборудования в монтаж, при условии подписания акта передачи шахты и машин машинного помещения для производства работ. В соответствии с п. 1.2. Договоров срок сдачи выполненных работ может быть продлен соразмерно сроку фактической передачи материалов Подрядчику для выполнения работ по Договору. Акт передачи материалов между сторонами не подписывался. Передача оборудования в монтаж Подрядчику подтверждается началом выполнения работ в соответствии с КС-2 № 1 от 10.12.2019 года (период - с 08.12.2019 года). Соответственно срок выполнения работ - 45 (рабочих) дней наступает 17 февраля 2020 года. В соответствии со ст. 328 ГК РФ в случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить
9021/12). Как следует из переписки сторон, подрядчик неоднократно обращался к заказчику с требованием предоставить в монтаж оборудование, что подтверждается письмом от 17.08.2016 №02/631, письмом от 12.09.2016 №11/692, письмом от 06.09.2016 №04/693 необходимым для осуществления выполнения работ, в соответствии с п.5.2 договора. Довод заявителя о том, что несвоевременная передачаоборудования истцом в монтаж были вызваны действиями ответчика, выразившимся в несвоевременном утверждении ППР, разработки календарного сетевого графика выполнения работ с нереальными сроками монтажа, а также формирование КСГ, возникшими, ввиду невозможности монтажа баков в осенне-зимний период в связи с отопительным сезоном отклоняется судом ввиду следующего. Из пункта 5.2 договора прямо предусматривается обязанность заказчика передать оборудование подрядчику по акту под монтаж, который будет находиться на ответственном хранении подрядчика до подписания акта рабочей комиссией о приемке его для комплексного опробования. Данная обязанность заказчика определена по свободному усмотрению сторон, истец в соответствии со статьей 2 ГК РФ осуществляет предпринимательскую деятельность на свой риск, а. следовательно, должен
