ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ КОММЕНТАРИИ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Гражданский кодекс часть 1
Гражданский кодекс часть 2

Перекрытие дороги окружной комиссией - гражданское законодательство и судебные прецеденты

Решение № А81-407/2008 от 19.09.2008 АС Ямало-Ненецкого АО
по плитам перекрытия за год составит 0,76 и 0.69, а не о,91 и 1,14. Если рассчитать, исходя из названных цифр представителями ответчика, то завышения объемов работ составит на сумму 403 068 руб., которую ответчик признает. Представители Общества, настаивая на удовлетворении встречного иска, указали на то, что совместно с истцом была произведено освидетельствование мест производства работ по отсыпке песка на строительной площадке и подъездной дороги. Объемы выполненных работ отражены в акте от 02.07.2008г. и составили соответственно 2 436 куб. м с учетом внесенной поправки представителя Общества на 151 куб.м и 357,1 куб.м. Впоследствии в связи с анализом результатов освидетельствования, Обществом скорректирован выполненный объем работ по отсыпке песка на площадке в сторону увеличения на 158,2 куб. м и общий объем отсыпанного песка на стройплощадке составил 2 594,2 кум. м Представители Счетной палаты ЯНАО пояснили, что в мае 2007г. была произведена проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных из окружного бюджета на
Постановление № 08АП-6585/2022 от 25.07.2022 Восьмого арбитражного апелляционного суда
не приостанавливались, в том числе по причине не допущения перекрытия дороги и по причине не благоприятных погодных условий, подрядчик продолжил выполнять работы, не дожидаясь ответа от заказчика, в связи с чем ответчик не вправе в настоящее время ссылаться на данные обстоятельства как на основания освобождения его от ответственности, предусмотренной контрактом; дополнительное соглашение к контракту о продлении срока выполнения работ по контракту не заключалось, подрядчик должен был выполнить свои обязательства согласно сроков, указанных в уточненном графике производства работ; просрочка в оплате работ возникла не по вине учреждения, так как денежные средства были доведены до МКУ «УКЗ» только 06.12.2021 и в этот же день были перечислены предпринимателю в полном объеме, учреждение в силу своего правового статуса сделало все от него зависящее для своевременной оплаты работ по контракту: осуществило оплату выполненных работ за счет средств местного бюджет, своевременно направило заявку на получения окружного финансирования, после получения которого окончательно выполнило расчеты с ИП