Исполнителем соответствующего решения, но не позднее дня прекращения указанных отношений. 3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 3.1. Заказчик обязуется: 3.1.1. Предоставить Исполнителю документы, подлежащие упорядочению в соответствии с п. 1.2 Договора. 3.1.2. Оплатить работу Исполнителя в размере, порядке и сроки, предусмотренные в разделе 5 Договора. 4. СРОКИ, ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ- ПРИЕМКИ РАБОТ 4.1. Сроки выполнения работ согласовываются Сторонами и указываются в Дополнительных соглашениях к Договору, составленных по форме, приведенной в Приложении 4 к Договору. Дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью Договора. 4.2. Исполнитель вправе выполнять работы поэтапно при условии получения согласия Заказчика. 4.3. Качество результата работ должно соответствовать требованиям Договора и действующего законодательства об архивном деле. Сдача-приемка всего комплекса работ или отдельного этапа работ в случае их поэтапного выполнения осуществляется Сторонами на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ (отдельного этапа работ) по упорядочению документов, переданных по Акту (далее - Акт сдачи-приемки), подготовленного по форме, приведенной в Приложении N 5
Договору поставки. 6.6. Для получения от Агента уведомления об исполнении обязательств Победителем Биржевых торгов по Договору поставки Участник, ставший Победителем Биржевых торгов в Мини-сессии, обязан исполнить свои обязательства, определенные п. 5.4 настоящих Правил, а также исполнить обязательства по заключенному с Агентом Договору поставки: - поставить Базисный актив по Договору поставки Агенту; - подписать трехсторонний акт сдачи- приемки Базисного актива. 6.7. Гарантийный взнос по каждой из сделок списывается Биржей в качестве штрафа в пользу Российской Федерации в объеме выигранных лотов, уменьшенном на величину биржевого сбора, в случаях: - незаключения Победителем Биржевых торгов всех Договоров поставки по выигранным лотам на соответствующей Мини-сессии, который он должен был подписать в соответствии с п. 5.4 настоящих Правил; - неисполнения (частичного исполнения) обязательств Победителем Биржевых торгов по всем Договорам поставки, после получения Биржей соответствующего уведомления (уведомлений) от Агента о неисполнении данных обязательств. В случае частичного исполнения обязательств по Договору купли-продажи Гарантийный взнос по сделке определяется
мероприятий по улучшению их эксплуатации и технического обслуживания. Принимает участие в проверке технического состояния оборудования, качества ремонта, а также в приемке вновь поступающего в подразделение оборудования, оформляет документацию на списание оборудования или его передачу другим подразделениям. Обеспечивает подготовку ремонтных работ, принимает меры по реализации выделенных фондов на запасные части. Осуществляет контроль за соблюдением правил технической эксплуатации, правил по охране труда и пожарной безопасности при техническом обслуживании и ремонте оборудования. Разрабатывает мероприятия, направленные на совершенствование организации технического обслуживания и ремонта оборудования, на снижение трудоемкости и себестоимости ремонтных работ и улучшение их качества. Участвует в расследовании причин повышенного износа и отказов оборудования, производственного травматизма, в разработке и внедрении мероприятий по их предупреждению. Контролирует своевременность составления ведомостей дефектов, заявок на проведение ремонтов, на запасные части, материалы, инструмент, приборы. Готовит материалы для заключения договоров со специализированными подрядными организациями на капитальный ремонт основного оборудования, осуществляет контроль за расходованием средств на эти цели. Контролирует сроки передачи
договорами с субподрядными организациями и актами КС-2, КС-3. Кроме того, суд не учел, что в материалы дела представлен акт приемки объекта, который не подписан со стороны заказчика в связи с отсутствием полного комплекта исполнительной и технической документации. Апелляционный суд признал, что факт невыполнения субподрядчиком работ подтвержден результатами экспертизы института. Также апелляционный суд указал, что реестры, на которые ссылается субподрядчик в качестве подтверждения факта передачи исполнительной документации, не содержат отметки о получении перечисленных в них документов подрядчиком, на сопроводительных письмах имеются подписи неустановленных лиц. Суд апелляционной инстанции признал несостоятельной ссылку суда первой инстанции на справку учреждения о готовности объекта, подтверждающую факт передачи исполнительной документации и журналов работ, указав, что субподрядчик не является участником договорных отношений с учреждением. Сославшись на то, что материалами дела подтвержден факт ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств по договору , в том числе в части непередачи подрядчику исполнительной документации; из буквального толкования условий договора следует, что штраф в
недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить поставщика. В разделе 7 договора предусмотрен порядок приемки товара по количеству и качеству, которым установлено, что приемка товара производится покупателем в одностороннем порядке в течение 20 дней после его получения от поставщика либо от третьего лица в указанном в спецификации месте приемки товара по количеству и качеству. По решению покупателя возможно привлечение компетентных представителей других организаций (пункт 7.1 договора). Согласно пункту 7.2 договора приемка товара по количеству и качеству, в результате которой обнаружены нарушения условий договора (недостача, брак и т.п.), оформляется односторонним актом. При этом покупатель обязан поместить весь товар на ответственное хранение и в пятидневный срок письменно уведомить поставщика об обнаруженных недостатках. После получения уведомления поставщик имеет право в пятидневный срок направить своего представителя для осмотра товара и оформления двустороннего акта, удостоверяющего качественное и (или) количественное состояние товара. Из пунктов 7.3, 7.4 договора усматривается, что при наличии разногласий по поводу состояния товара, по
принял на себя обязательства изготовить и поставить обработанные детали и сборочные узлы в соответствии с технической документацией покупателя, а покупатель – принять и оплатить продукцию. В соответствии с пунктом 3.2 договора покупатель производит предоплату от общей стоимости продукции, согласованной в спецификации, в течение трех банковских дней с момента получения счета от поставщика, а окончательная оплата за продукцию осуществляется покупателем в течение 10 дней с приемки выполненных работ по изготовлению продукции, ее количеству, ассортименту, качеству и подписания товарной накладной. В спецификации от 18.03.2013 № 2 к договору стороны согласовали наименование и количество продукции, ее стоимость, срок ее поставки и оплаты. Платежным поручением от 24.06.2013 № 2463 общество «Русский хром 1915» в счет оплаты по договору перечислило обществу «ПКФ «Пром» 687 527 рублей, после чего по товарной накладной от 02.07.2013 № 5 поставщик поставил покупателю товар (венец зубчатый). Как следует из акта приемки оборудования от 05.07.2013, подписанного, в том числе представителями общества
утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7 (далее – Инструкция № П-6, Инструкция № П-7). Согласно пункту 8.3 договора поставки, в случае поставки товара несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям, и условиям договора, покупатель принимает такой товар на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии, обязан за свой счет заменить товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный товар, либо заменить его комплектным. Пунктом 11.2 договора поставки предусмотрено, что кроме случаев, когда это предусмотрено действующим законодательством РФ, а также иными пунктами договора, покупатель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае нарушения поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных спецификацией более чем на 15 календарных дней. В силу пункта 12.3 договора, настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда. К договору
информации, указанной в п. 3.5 настоящего договора, обеспечить прибытие своего представителя для проверки качества поставленной продукции и совместной приемки (пункт 3.6 договора). В соответствии с пунктом 3.7 договора приемка продукции покупателем/грузополучателем по качеству, количеству, комплектности и ассортименту подтверждается подписанием обеими сторонами акта приемки продукции. Неполучение ответа на вызов в указанный срок иди отказ поставщика от направления представителя дает право покупателю/грузополучателю осуществить приемку продукции в одностороннем порядке до истечения срока явки представителя поставщика. При неявке представителя поставщика для проверки качества и совместной приемки в указанный в настоящем пункте договора срок, покупатель осуществляет приемку продукции в одностороннем порядке. Во всех случаях приемки продукции в одностороннем порядке покупатель/грузополучатель составляет односторонний акт приемки, имеющий обязательную юридическую силу для обеих сторон. Копия указанного акта направляется поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его составления. В силу пункта 3.8 договора в случае выявленного несоответствия количества, качества или ассортимента продукции, по сравнению с условиями
Инструкцией № П-7. Представленный в материалы дела акт от 21.05.2020 обосновано не был принят судом первой инстанции в качестве допустимого доказательства по дела, поскольку был составлен без участия представителя ответчика, комиссией в составе от ООО «ИСК» - начальником коммерческого отдела стройплощадки, менеджером коммерческого отдела стройплощадки, менеджером группы по направлению «ЖД инфраструктура», кладовщиком цеха складского хозяйства ООО «РУСАЛ Тайшетский Алюминиеввый Завод». Доказательства направления ответчику извещения о необходимости направления его представителя в целях приемки товара по качеству в установленные договором , Инструкцией № П-7 сроки, истец в материалы дела не представил. Судом первой инстанции при оценке указанного акта было также обосновано учтено, что акт составлен по результатам входного выборочного контроля партии шпал деревянных пропитанных, Тип 2 по ГОСТ 78-2004(ГОСТ Р58615-2019) в количестве 2100 шт. и бруса переводного 1/3 деревянного пропитанного А4 по ГОСТ 8816-2014 в количестве 4 комплекта, в количестве 2100 шт. и бруса переводного 1/9 деревянного пропитанного А4 по ГОСТ
10900-00 руб.; договор № от 30.08.2013г.; локальный сметный расчет на сумму 90470-53 руб.; платежное поручение № от 25.09.2013г. на сумму 15000-00.; платежное поручение № от 11.10.2013г. на сумму 63200-00.; счет № от 10.09.2013г. на сумму 78200-00.; справку о стоимости выполненных работ и затрат от 10.09.2013г. на сумму 78200-00 руб.; счет-фактуру № от 10.09.2013г.; акт о приемке выполненных работ за сентябрь 2013г. на сумму 78200-00 руб.; сопроводительное письмо на имя ИП ФИО1; акт проверки № от 11.09.2013г. качества огнезащитной обработке деревянных конструкций; протокол № от 11.09.2013г. испытаний по контролю качества огнезащитной обработке деревянных конструкций; договор № от 27.06.2013г.; платежное поручение № от 02.07.2013г. на сумму 69422-45.; счет № от 01.07.2013г. на сумму 69422-45.; справку о стоимости выполненных работ и затрат от 07.01.2013г. на сумму 69 422-45 руб.; счет-фактуру № от 01.07.2013г.; акт о приемке выполненных работ за июнь 2013г. на сумму 69422-45 руб.; локальный сметный расчет на сумму 69422-45 руб.;
