и архитектуры Администрации ГО «город Каспийск» выдано разрешение № на строительство 12-ти этажного многоквартирного жилого дома, по адресу: <адрес>) со сроком до 10 октября 2020 г. 14 декабря 2022 г. административный истец обратился к ответчику с заявлением о продлении срока разрешения на строительство. Администрацией ГО «город Каспийск» за исх. № 56-5262/22 от 20 декабря 2022 г. отказано, в связи с нарушением срока обращения за продлением разрешения на строительство, так как оно просрочено с 10 октября 2020 г. Считает, что отказ в продлении срока разрешения на строительство является незаконным, так как нарушает его права и законные интересы. Решением Каспийского городского суда Республики Дагестан от 25 апреля 2023 г. в удовлетворении заявленных исковых требований отказано. Не согласившись с судебным решением, председателем ПЖСК "Каспийский-3" ФИО1 подана апелляционная жалоба, в которой ставится вопрос об отмене судебного акта, приводя доводы о его незаконности ввиду неправильного применения норм материального права. Указывает на то, что отказ в
архитектуры Администрации ГО «город Каспийск» выдано разрешение № на строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес> со сроком до 7 марта 2020 г. 14 декабря 2022 г. административный истец обратился к ответчику с заявлением о продлении срока разрешения на строительство. Администрацией ГО «город Каспийск» за исх. № 56-5261/22 от 20 декабря 2022 г. отказано, в связи с нарушением срока обращения за продлением разрешения на строительство, так как оно просрочено с 7 марта 2020 г. Считает, что отказ в продлении срока разрешения на строительство является незаконным, так как нарушает его права и законные интересы. Решением Каспийского городского суда Республики Дагестан от 25 апреля 2023 г. в удовлетворении заявленных административных исковых требований отказано. Не согласившись с судебным решением, полагая его незаконным, председателем ЖСК «Теплый» ФИО1 подана апелляционная жалоба, в которой ставится вопрос об отмене судебного решения, ввиду неправильного применения норм материального права. Указывает, что отказ в продлении разрешения на
года, оставить без удовлетворения». Заслушав доклад судьи ДжарулаеваА-Н.К., судебная коллегия установила: ЖСК «Теплый» обратилось в суд с приведенным выше административным иском, мотивируя требования тем, что при обращении в Администрацию ГО «город Каспийск» с заявлением о продлении срока действия разрешения на строительство от 28 июня 2016 г. № на земельном участке, с кадастровым номером 05:48:000019:582 им было отказано со ссылкой на то обстоятельство, что указанное разрешение на строительство просрочено с 31 декабря 2018 г. Отказ администрации считают незаконным, ссылаясь на то, что данный отказ нарушает права ЖСК на всестороннее, полное и объективное рассмотрение данного вопроса по установленной законом процедуре, в связи с чем просили признать незаконными решения ответчика об отказе в продлении разрешения на строительство от 28 июня 2016 г., изложенные в письмах от 22 декабря 2022 г. и 18 января 2023 г. и возложить обязанность внести изменения в разрешение на строительство в части продления его срока до 21 февраля
