Прямой ключ - гражданское законодательство и судебные прецеденты

следует, что заказчик выдал подрядчику предписания № 3 от 30.01.2014 в срок до 15.02.2014 представить проект производства работ по строительству мостов, 17.02.2014 составлен акт о невыполнении предписания. По настоящее время не завершены следующие этапы работы в соответствии с календарным графиком: - переустройство линий электропередач срок окончания этапа работ по графику 20.11.2013года; -устройство объездных дорог у ИССО срок выполнения работ по графику 20.03.2014 года; -устройство МГТ (4 шт.) по графику 20.11.2013 года; -строительство моста « Прямые Ключи », в том числе устройство опор, наголовников, ригелей, тумбочек и монтаж шкафных стенок срок выполнения работ по графику 30.03.2014года. Доказательства выполнения указанных работ ответчик в материалы дела не представил. Согласно п. 11.4 государственного контракта подрядчик при нарушении контрактных обязательств уплачивает заказчику за нарушение подрядчиком срока окончания отдельного этапа работ по объекту строительства, установленного календарным графиком производства работ - 0,04 % от стоимости этапа за каждый день просрочки исполнения этапа работ. Претензии направленные в адрес

№ 329/14-2. В ходе проведения проверки исполнения предписании от 18.09.2014 № 329/14-2 Инспекцией установлено следующее: Пункты № 2, 3, 4 предписания от 18 сентября 2014 года № 329/14-2 исполнены в полном объеме, нарушения устранены. Пункты № 1, 5, 6 предписания Инспекции государственного строительного надзора от 18 сентября 2014 года № 329/14-2 не исполнены. Не устранены следующие нарушения: 1) ч. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ, л. 4, 5, 6 тома 8.2 «Мост через р. Прямые Ключи на ПК 84+17. Береговые и промежуточные опоры» рабочей документации (шифр 227-2013-КЖ1) - буроопускные столбы смонтированы в скважины с отклонениями по высотным отметкам; 5) ч. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ, п. 1 ст. 14 Федерального закона от 04 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» - не представлено разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; 6) ч. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ, п. 3 ст. 18 Федерального закона от