Распоряжение фда об утверждении проектной документации - гражданское законодательство и судебные прецеденты

июля 2013 г. получить все необходимые для этой цели, в соответствии с действующим законодательством, документы, в том числе Распоряжение ФДА Министерства транспорта РФ (РОСАВТОДОР) об утверждении Задания на разработку ППТ. 7. Истцу направить разработанный Ответчиком проект планировки территории в ФДА Министерства транспорта РФ (РОСАВТОДОР) для утверждения в срок до 10 июля 2013 г. 8. Ответчику в срок до 07 сентября 2013 г., получить продление ранее выданных технических условий (далее ТУ) ОАО «РЖД» Куйбышевская ж/д. Истцу оказать содействие Ответчику в получении указанных ТУ, в том числе посредством направления письма от имени Заказчика в адрес ОАО «РЖД» Куйбышевская ж/д с просьбой о выдаче ТУ в кратчайшие сроки. 9. Истцу в срок до 07 сентября 2013 г. получить продление ранее выданных технических условия ООО «Башкирэнерго» (ранее ООО «БашРЭС»). 10. Ответчику внести в проектную документацию следующие дополнения: - приложить к проекту типовую конструкцию лестничного схода у концов мостовых сооружений; - направить проектную документацию

«О внесении изменений в распоряжение ФДА от 16.03.2011 №200-р» в составе определенным Приложением №8 к договору, а подрядчик принимает на себя обязательства принять работ и оплатить их в соответствии с условиями договора. Согласно п.3.1 договора стоимость работ составляет 250 171 579 руб. Планируемый объем работ, выполняемых субподрядчиком по годам составляет: 2013 – 173 168 330 руб. в ценах 2-13 года с учетом НДС, 2014 – 77 003 249 руб. в ценах 2014 года с учетом НДС.(п.3.2 договора). Календарные сроки выполнения работ по объекту определены Календарным графиком выполнения подрядных работ. Начало выполнения работ: с момента заключения договора, окончание работ: 1 июня 2014 года (п.5.1 договора). В целях исполнения Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства РФ от 05 декабря 2001 года №848, на основании распоряжения Федерального дорожного агентства Министерства транспорта Российской Федерации от 16 марта 2011 года №200-р «Об утверждении проектной документации «Строительство и реконструкция автомобильной