за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором указанные лица должны передать индивидуальном предпринимателю или юридическому лицу, с которыми заключен такой договор, проектную документацию, разрешение на строительство (ч. 4. ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации - далее ГрК РФ). По условиям контракта заказчик до начала производства строительно-монтажных работ передает генподрядчику в установленном порядке всю необходимую для реконструкции объекта документацию (проектную документацию, прошедшую государственную экспертизу, рабочую документацию, разрешение на строительство, и иные документы, предусмотренные контрактом). Разрешение на размещение инженерных сетей было направлено заказчиком в адрес генподрядчика сопроводительным письмом № ФКП/ТУ/23362 только 27.09.2017, в то время как срок начала выполнения работ по контракту 23.12.2016. Таким образом, заказчиком были нарушены встречные обязательства п предоставлению необходимой документации, предусмотренные положениям гражданского законодательства и контрактом. Данные обстоятельства не позволили генподрядчику своевременно приступить выполнению работ по контракту, что повлекло за собой срыв сроков. Постоянную сеть теплоснабжения не представляется возможным построить по причине неисполнения ПАО «МОЭК» своих обязательств по
№ 1618187375172554164000000 (далее – Контракт) на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство крытого ледового катка ФАУ Минобороны России «Центральный спортивный клуб Армии» по адресу: <...>» II этап (шифр объекта-97/946-ИС). Срок начала выполнения работ по Контракту - 23.12.2016. По условиям Контракта заказчик до начала производства строительно-монтажных работ передает генподрядчику в установленном порядке всю необходимую для реконструкции объекта документацию (проектную документацию, прошедшую государственную экспертизу, рабочую документацию, разрешение на строительство, и иные документы, предусмотренные контрактом). Разрешение на размещение инженерных сетей было направлено заказчиком в адрес генподрядчика 27.09.2017 сопроводительным письмом № ФКП/ТУ/23362. Полагая, что ответчиком нарушены сроки выполнения работ, истец, не получив досудебного удовлетворения своих требований, обратился в суд с настоящим иском. В обоснование заявленных требований истец ссылался на то, что генподрядчиком нарушены сроки выполнения работ, предусмотренные условиями Контракта. Согласно расчету истца, размер неустойки, начисленной на основании пунктов 18.3, 18.4 контракта, составил 5226211 руб. 17 коп. Оценив представленные в материалы дела доказательства по
решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований. В обоснование жалобы указывает, что спорное сооружение – тепловая сеть протяженностью 114 м, расположенное по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Пушкинская, 107, в реестре муниципального имущества Владивостокского городского округа не значится, муниципальной собственностью не является. Обращает внимание на то, что решение о выдаче разрешения на размещение данного объекта на муниципальных земельных участках с кадастровыми номерами 25:28:000000:731 и 25:28:000000:5889, а также решение об установлении публичных сервитутов в целях прокладки инженернойсети в интересах общества уполномоченным органом не принимались. В судебном составе, рассматривающем настоящее дело, в связи с нахождением судьи Г.Н. Палагеша в отпуске на основании определения суда от 03.08.2020 произведена ее замена на судью О.Ю. Еремееву, и рассмотрение апелляционной жалобы в порядке части 5 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) произведено сначала. Управление, надлежащим образом извещенное о
«Гранд» 24.11.2014 обратилось в департамент с заявлением о выдаче разрешения на строительство «Капитальное строительство административного здания» на земельном участке по адресу: г. Красноярск, Советский район, ул. Пограничников. Решением от 01.12.2014 № 01/9376-дг департамент отказал в выдаче разрешения на строительство в связи со следующим: - схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действий публичных сервитутов, объектов археологического наследия (схему необходимо выполнить в границах земельного участка, обозначенных в градостроительном плане, с указанием в основной надписи приятого масштаба); - сведения об инженерном оборудовании (отсутствуют сведения о системах электроснабжения (в текстовой части не указан источник), о сетях связи); - сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением место подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технологического обеспечения (отсутствуют точки подключения сетей связи к существующим сетям инженерно-технического обеспечения); - проект организации строительства объекта
