на электронный адрес не позднее дня следующего за днем фотофиксации. Пунктом 9.1 договора предусмотрена следующая ответственность ответчика: а) В случае просрочки исполнения субподрядчиком обязательства, предусмотренного договором, генподрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, включая срок исполнения его этапа. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается договором в размере 0,06% ( шесть сотых процента ) от стоимости работ, сроки по которому нарушены. д)В случае расторжения договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в пункте 8.1 договора, субподрядчик уплачивает генподрядчику штраф в размере 10 процентов стоимости договора. е)За непредставление (несвоевременное предоставление) материалов фотофиксации, предусмотренных пунктом 3.4.28 договора - неустойку в размере 10 000 рублей за каждый случай. Общая сумма неустойки за нарушение данного пункта не может составлять более 10% от цены договора. Таким образом, по расчету истца, в
три сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу, и по дату ее окончательного погашения. Неустойка оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу. В соответствии с условиями Кредитного соглашения-1 (п. 11.3) в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссиям ООО «АвтоПрестиж» обязуется оплачивать неустойку (пеню) в размере 0,06 (ноль целых шесть сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или Комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии и по дату ее окончательного погашения. Неустойка оплачивается ООО «Авто-Престиж» в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или Комиссиям по Кредитной линии. Условиями пункта 10.1. кредитного соглашения-1, с учетом п.4 Дополнительного соглашения №4 от 21.08.2014 стороны предусмотрели, что
(штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Как следует из пункта 8.3 лицензионного договора сторонами согласовано условие о том, что в случае нарушения лицензиатом сроков оплаты вознаграждения, предусмотренного пунктом 8.2 названного договора, лицензиат уплачивает лицензиару неустойку в размере 0,06% (ноль целых- шесть сотых процента ) от не перечисленной суммы за каждый календарный день просрочки платежа. Таким образом, стороны воспользовались предоставленным ГК РФ правом, самостоятельно согласовав в размер неустойки в размере 0,06% от не перечисленной суммы за каждый календарный день просрочки платежа. Согласно не оспоренному ответчиком расчету истца размер неустойки, начисленной за просрочку платежа за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2013 года по состоянию на 14.12.2015 составил 202 295,67 долларов США. Арбитражный суд первой инстанции счел заявленный
договора (приложение № 6). Смета расходов согласовывается сторонами после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации. Согласно приложению № 6 расходы исполнителя составляют «Содержание службы заказчика от суммы капитальных вложений» - 1,36%. В соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения от 26.09.2011 № 1 к договору стороны изменили редакцию пункта 6.1 договора, изложив ее следующим образом: «за оказанные в рамках исполнения настоящего договора услуги предприятие выплачивает исполнителю вознаграждение в размере 1,36 (одна целая тридцать шесть сотых) процента от суммы капитальных вложений за отчетный период - принятых в рамках реализации инвестиционного проекта работ (услуг, товара) за отчетный период». Согласно пункту 6.4 договора (в редакции дополнительного соглашения от 11.11.2013 № 9) ежемесячное вознаграждение, а также возмещение дополнительных расходов выплачивается исполнителю в течение 5 (пяти) дней с момента принятия предприятием отчета исполнителя за отчетный период путем перечисления денежных средств на счет исполнителя № …». В соответствии с пунктом 6.5 договора датой принятия отчета
Договора (Приложение № 6). Смета расходов согласовывается Сторонами после получения положительного заключения государственной экспертизы Проектной документации. Согласно Приложению № 6 расходы исполнителя составляют «Содержание службы заказчика от суммы капитальных вложений» - 1,36%. В соответствии с п. 1. Дополнительного соглашения № 1 от 26.09.2011 к договору стороны изменили редакцию п. 6.1 договора, изложив ее следующим образом: «за оказанные в рамках исполнения настоящего договора услуги предприятие выплачивает исполнителю вознаграждение в размере 1,36 (одна целая тридцать шесть сотых) процента от суммы капитальных вложений за отчетный период - принятых в рамках реализации инвестиционного проекта работ (услуг, товара) за отчетный период». Согласно п. 6.4 договора (в редакции дополнительного соглашения № 9 от 11.11.2013) ежемесячное вознаграждение, а также возмещение дополнительных расходов выплачивается исполнителю в течение 5 (пяти) дней с момента принятия предприятием отчета исполнителя за отчетный период путем перечисления денежных средств на счет исполнителя № …». В соответствии с п. 6.5 договора датой принятия отчета
56 дней. Пунктом 15 индивидуальных условий предусмотрена оплата за оказание клиенту услуг, в том числе, за снятие наличных денежных средств со счета, в размере «4,9 процента, плюс 399 рублей». При этом в Заявлении ФИО1 о заключении договора кредитования - в квадратной рамке в правом верхнем углу первой страницы Заявления, перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) – указано что: «полная стоимость кредита (далее – пск)* составляет 24,76 (двадцать четыре целых семьдесят шесть сотых процента ) годовых». Пунктом 6 индивидуальных условий предусмотрено, что платежный период составляет 25 дней, дата платежа – согласно выписке. Максимальный процент от суммы полученного и непогашенного кредита составляет 10 процентов от суммы полученного и непогашенного кредита на конец расчетного период, но не менее 1000 рублей. Заявление ФИО1 о предоставлении кредита отвечает требованиям ст.435 ГК РФ, выполнение банком обязательств по договору – предоставление ФИО1 кредита в размере 64 435 рублей подтверждается выпиской по лицевому счету
исполнения обязательства, в частности при просрочке исполнения. Согласно п.5.1 кредитного договора ЗАЕМЩИК отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору всеми своими доходами и всем принадлежащим ему имуществом в соответствии с действующим законодательством РФ. При нарушении сроков возврата Кредита ЗАЕМЩИК платит КРЕДИТОРУ неустойку в размере: 10% (десять) процентов годовых от суммы просроченной задолженности по Кредиту, если по условиям настоящего Договора проценты за соответствующий период нарушения исполнения обязательств начисляются; 0,06% (ноль целых шесть сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Кредиту за каждый день нарушения исполнения обязательств, если по условиям настоящего Договора, проценты за соответствующий период нарушения исполнения обязательств не начисляются (п.5.2.). При нарушении сроков уплаты начисленных по Кредиту процентов ЗАЕМЩИК платит КРЕДИТОРУ неустойку в размере: 10% (девять) процентов годовых от суммы просроченной задолженности по уплате процентов, если по условиям настоящего Договора проценты за соответствующий период нарушения исполнения обязательств начисляются; 0,06% (ноль целых шесть сотых) процента от суммы
при просрочке исполнения. Согласно п.5.1 кредитного договора ЗАЕМЩИК отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору всеми своими доходами и всем принадлежащим ему имуществом в соответствии с действующим законодательством РФ. При нарушении сроков возврата Кредита ЗАЕМЩИК платит КРЕДИТОРУ неустойку в размере: 9,25% (девять целых двадцать пять сотых) процентов годовых от суммы просроченной задолженности по Кредиту, если по условиям настоящего Договора проценты за соответствующий период нарушения исполнения обязательств начисляются; 0,06% (ноль целых шесть сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Кредиту за каждый день нарушения исполнения обязательств, если по условиям настоящего Договора, проценты за соответствующий период нарушения исполнения обязательств не начисляются (п.5.2.). При нарушении сроков уплаты начисленных по Кредиту процентов ЗАЕМЩИК платит КРЕДИТОРУ неустойку в размере: 9,25% (девять целых двадцать пять сотых) процентов годовых от суммы просроченной задолженности по уплате процентов, если по условиям настоящего Договора проценты за соответствующий период нарушения исполнения обязательств начисляются; 0,06% (ноль целых шесть
просрочке исполнения. Согласно п. 5.1 кредитного договора ЗАЕМЩИК отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору всеми своими доходами и всем принадлежащим ему имуществом в соответствии с действующим законодательством РФ. При нарушении сроков возврата Кредита ЗАЕМЩИК платит КРЕДИТОРУ неустойку в размере: 9,25% (девять целых двадцать пять сотых) процентов годовых от суммы просроченной задолженности по Кредиту, если по условиям настоящего Договора проценты за соответствующий период нарушения исполнения обязательств начисляются; 0,06% (ноль целых шесть сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Кредиту за каждый день нарушения исполнения обязательств, если по условиям настоящего Договора, проценты за соответствующий период нарушения исполнения обязательств не начисляются (п.5.2.). При нарушении сроков уплаты начисленных по Кредиту процентов ЗАЕМЩИК платит КРЕДИТОРУ неустойку в размере: 9,25 % (девять целых двадцать пять сотых) процентов годовых от суммы просроченной задолженности по уплате процентов, если по условиям настоящего Договора проценты за соответствующий период нарушения исполнения обязательств начисляются; 0,06 % (ноль
