Штраф за нарушение сроков предоставления первичных документов подрядчиком - гражданское законодательство и судебные прецеденты

первичных документов в срок и/или предоставление их с нарушением правил оформления или/и представления, установленных действующим законодательством РФ и настоящим договором, стороны согласовали ответственность Подрядчика в виде уплаты штрафа Заказчику в размере 25 000 руб. за каждый такой документ (п. 12.2.2. Договора подряда). В процессе исполнения настоящего договора Подрядчиком неоднократно допускались нарушения, как в части правильности оформления документов, так и по срокам их предоставления, о чем свидетельствует имеющаяся переписка сторон. Так, в разделе 2 договора указан срок действия договора подряда: Начало: с даты подписания сторонами договора подряда - 09.01.2020; Окончание: не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания сторонами договора подряда, т.е. до 08.03.2020. Между тем, фактически документы предоставлены Подрядчиком Заказчику с нарушением срока - 09.06.2020 г. Количество первичных документов, предоставленных Подрядчиком Заказчику с нарушением срока составляет - 6 шт., в т.ч.: 1.Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) № 2-1 от 09.06.2020 г. по ремонту помещений Иглинского

от 28.05.2013 в размере 58 540 000 руб.; штраф за нарушение сроков предоставления первичных учетных документов по Договору № 54-02/2013 от 19.02.2013 в размере 128 610 000 руб.; штраф за нарушение сроков предоставления первичных учетных документов по Договору № 122-03/2013 от 29.03.2013 в размере 90 640 000 руб.; штраф за нарушение сроков предоставления первичных учетных документов по Договору № 309-07/2013 от 30.07.2013 в размере 29 510 000 руб. Истец со встречными требованиями не согласился. Исследовав письменные доказательства, выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, суд установил. Материалами дела подтверждается, что между сторонами был заключен ряд договоров подряда, по которым истец в качестве подрядчика выполнил ряд работ и сдал ответчику их результаты. Так, 19 февраля 2013г. между ЗАО «Объединение «ИНГЕОКОМ» (Генподрядчик) и ООО «Южная строительная компания» (Субподрядчик) заключен Договор подряда № 54-02/2013 (договор 1). В соответствии с условиями Договора 1 все обязательства ООО «Южная строительная компания» были выполнены в полном объеме, надлежащем

также поручителя претензию с требованиями: 1) направить отчет о расходовании переданного оборудования и материалов, а также акты фактически выполненных работ по каждому этапу работ; 2) направить исполнительную документацию, оформленную надлежащим образом; 3) возвратить аванс в размере 4830750 руб.; 4) уплатить неустойку за нарушение сроков сдачи работ в размере 414446 руб., штраф за нарушение сроков предоставления первичных документов в размере 414446 руб., штраф за нецелевое использование аванса в размере 483075 руб. 00 коп. 21 сентября 2021 года претензия направлена ответчику посредством почтовой корреспонденции (т. 2 л.д. 5-16). Указанная претензия оставлена ответчиком без ответа и удовлетворения. Пунктом 8.3 договора предусмотрено право подрядчика в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора, письменно уведомив об этом субподрядчика за 10 календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора. При этом подрядчик обязан оплатить обоснованные фактически понесенные субподрядчиком расходы, связанные с исполнением договора, подтвержденные документально. 30 сентября 2021 года истец направил в адрес ответчика уведомление об одностороннем

быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства (ст. 331 ГК РФ). Согласно п. 11.3.4 договора, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора, подрядчик уплачивает штраф в размере 5% от общей стоимости договора, при этом заказчик вправе потребовать расторжения договора в соответствии с п. 15.4. Пунктом 11.3.5 договора установлено, что в случае невыполнения работ в сроки, оговоренные в настоящем договоре и календарном плане, заказчик вправе предъявить подрядчику требование о выплате неустойки (пени) из расчета 10% от стоимости договора при задержке выполнения работ на срок менее месяца и 20% от стоимости договора – на срок более месяца. В соответствии с п. 11.3.9. в случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления первичных документов, указанных в п. 7.1. Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1% стоимости результата работ по этапу за каждый день просрочки, но не более 10% общей стоимости Договора. Подрядчиком не представлены подтверждающие документы по этапам 6,

правонарушения, суд считает размер неустойки несоразмерным последствиям неисполнения обязательства, в том числе вследствие высокого размера штрафа, подлежащего взысканию (200 000 рублей – по 100 000 рублей за каждый факт), отсутствия доказательств убытков, причиненных истцу ненадлежащим исполнением обязательства и уменьшает размер штрафа по ходатайству ответчикадо 100 000 рублей (за неисполнение обязанности по заключению соответствующих договоров). Истцом также заявлено требование о взыскании пени в размере 13 930 971 рубля88 копеек, исчисленной заказчиком в связи с нарушением подрядчиком сроков предоставления первичных учетных документов за период с марта по октябрь 2017 г. Как отмечалось выше, обязанность предоставления первичных учетных документов и срок их предоставления предусмотрены пунктом 5.1 договора. В подтверждение факта нарушения подрядчиком срока предоставления документации истцом представлены копии счетов-фактур с отметкой о вручении. Между тем, в обоснование своих возражений ответчик указывает, что передавал первичные учетные документы в необходимом объеме, соответствующем этапу выполнения работ, ссылается на акты приема-передачи первичных документов. В подтверждение представлены