Случаи приостановки работ - гражданское законодательство и судебные прецеденты

к работе с ними только после прохождения соответствующего обучения. Обеспечение достаточного освещения каждого рабочего места, лестниц и других мест на строительной площадке, где могут проходить работники. Планирование и проведение работ по разбору конструкций только под наблюдением квалифицированных специалистов. Обеспечение своевременного и регулярного удаления строительного мусора. Соблюдение мер предосторожности при работе с асбестом при обслуживании или разборке здания. Обеспечение достаточного количества санузлов, душевых комнат, помещений для приема пищи и укрытий на строительной площадке в случае приостановки работы из-за погодных условий. Организационный этап Изменение графика работы с целью снижения рисков, если это необходимо. Организация рабочего процесса таким образом, чтобы виды работ, предусматривающие одинаковые защитные действия, выполнялись одновременно с наиболее эффективным использованием коллективных средств защиты. Ознакомление всех работников, вне зависимости от их уровня знания языка, с потенциальными рисками, сопряженными с работой на строительной площадке, мерами безопасности и ответственностью работников по обеспечению соблюдения требований охраны труда. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты: касками, рукавицами,

продление срока выполнения предписания руководителями отдела по надзору управления округа при условии своевременного обращения по этому вопросу (при этом следует иметь в виду, что если предписание выдавалось работниками вышестоящих органов госгортехнадзора, то разрешение на продление сроков выполнения пунктов предписаний может быть получено только через эти органы). Разрешение на возобновление работ должно выдаваться инспектором, как правило, после личной проверки выполнения мероприятий по устранению нарушений, вызвавших приостановку. В исключительных случаях, когда инспектором личная проверка ранее выданного предписания на устранение выявленных нарушений или приостановку работ до истечения установленных им сроков по ряду причин не может быть осуществлена, отметка о выполнении предписаний, а также выдача разрешения на возобновление работ на приостановленном объекте могут быть произведены на основе письменного уведомления руководителей этого объекта (в такой информации по каждому пункту предписания должны быть конкретно изложены все работы, произведенные предприятием по устранению нарушений, а не просто перечислены номера выполненных пунктов). Вместе с тем при дальнейших обследованиях

поддержки инвалидов" установлено, что с 1 января 1993 г. работающим инвалидам пособие по временной нетрудоспособности, кроме случаев трудового увечья, профессионального заболевания и заболевания туберкулезом, выдается до четырех месяцев подряд или пяти месяцев в календарном году. 24. За время проведения периодического медицинского осмотра рабочих и служащих в установленных законом случаях, а также при призыве на военную службу, в том числе и с помещением в стационар лечебного учреждения, пособие не выдается. 25. В случае наступления нетрудоспособности в период временной приостановки работы , во время военного учебного или поверочного сбора либо дополнительного отпуска, предоставленного в связи с обучением в учебных заведениях без отрыва от производства, пособие выдается со дня, когда рабочий или служащий по окончании указанного периода должен был приступить к работе. 26. В случае наступления нетрудоспособности в период, когда рабочий или служащий не работал вследствие отстранения от работы (должности) с приостановкой выплаты заработной платы, пособие не выдается. Если нетрудоспособность продолжается и после

"О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (глава 1, статья 1). Основанием отнесения событий к аварии и инциденту служит размер ущерба, причиненный происшествием предприятию, и выражается в длительности простоя оборудования (участка, предприятия). Так, к авариям следует относить разрушения сооружений (технических устройств), включая разрушения крепи горных выработок, сдвижения земной поверхности, подвижки бортов карьеров, вызванные техногенными факторами и нарушениями принятой технологии работ и приведшие к приостановке работ, объекта (участка) на срок более суток. В случае происшествия указанных событий, приведших к приостановке работ на срок менее суток, но сопровождающихся несчастными случаями, их следует квалифицировать как аварии. Инцидент характеризуется продолжительностью простоя объекта (участка) сроком менее суток, отсутствием разрушений зданий, технических устройств и несчастных случаев. К инцидентам следует относить разрушение (повреждение) деталей и узлов технических устройств, отклонение от режима технологических процессов, нарушение требований нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ. Это локальные возгорания, не приведшие к выводу людей из горных выработок на поверхность, случаи отказов зарядов

продлены на период действия одного из следующих обстоятельств при наличии документов, подтверждающих такие обстоятельства: а) изменение объема оказываемых услуг и (или) выполняемых работ по договору о проведении капитального ремонта по соглашению сторон при согласовании таких изменений собственниками помещений в многоквартирном доме, уполномоченным представителем собственников таких помещений или органами местного самоуправления в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; б) недопуск собственниками помещений в многоквартирном доме подрядной организации к оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением такой организацией договора о проведении капитального ремонта; в) приостановка оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту в связи с наступлением отопительного сезона и (или) неблагоприятных погодных условий. Из материалов дела следует, что прокуратурой Калининского района г. Чебоксары Чувашской Республики 18 апреля 2018 г. проведена проверка исполнения жилищного законодательства при проведении капитального ремонта многоквартирных домов ООО «Евро Технологии», директором которого является Яковлев В.П. В ходе

с даты заключения контракта. Дополнительным соглашением № 1 от 30.10.2020 стороны продлили сроки выполнения работ по контракту, утвердив новый график выполнения работ, в соответствии с которым выполнение работ по этапам 1 и 2 должно быть произведено в срок с 01.08.2020 по 30.11.2020, по этапу 3 – с 01.12.2020 по 31.03.2021, по этапу 4 – с 01.04.2021 по 30.06.2021. В соответствии с пунктом 7.2 контракта по завершении работ по соответствующему этапу (а также в случае приостановки работ на срок более 30 (тридцати) календарных дней или в случае расторжения контракта не по вине генерального проектировщика) генеральный проектировщик предоставляет заказчику: сопроводительное письмо, опись передаваемых документов и материальных носителей, материалы изысканий/обследований, материалы архитектурно-градостроительного облика объекта (эскиза, концепции), проектную, сметную, исходно-разрешительную, предпроектную и иную документацию в формате, количестве экземпляров и на носителях, указанных в приложении № 1 к контракту (техническое задание) и предусмотренную к сдаче заказчику по соответствующему этапу работ; положительное заключение государственной экспертизы

дела следует и судами установлено, что 11.11.2016 министерство (заказчик) и общество (подрядчик) заключили государственный контракт № 542 на выполнение работ по реконструкции объекта «Мостовой переход через реку Адагум на автомобильной дороге г. Крымск – х. Черноморский в створе с ул. Жукова в городе Крымске». Цена работ составляет 239 240 600 рублей (пункт 2.1 контракта). В соответствии с пунктом 3.2 контракта период выполнения работ с 01.12.2016 по 20.12.2017. Подрядчик обязан немедленно уведомить заказчика в случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения заказчика; пункт 4.4.8 контракта). В силу пункта 4.4.9 контракта подрядчик обязан немедленно известить заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, создающих невозможность завершения работ в установленный срок. Подрядчик обязан вести с начала работ на объекте и до их завершения оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства работ, входного, операционного и лабораторного контроля на русском языке по типовой форме (пункт 4.4.23 контракта). В

в том числе НДС 20% – 4 772 883 рубля. Дополнительным соглашением от 21.12.2020 № 2 цена контракта изменена и составила 28 059 799 рублей 04 копейки, в том числе НДС 20% – 4 676 633 рубля 17 копеек. В силу пункта 6.1.5 контракта подрядчик обеспечивает качество выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта, действующими нормами, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Краснодарского края. Подрядчик должен немедленно уведомить заказчика в случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения заказчика; пункт 6.1.6 контракта). Подрядчик должен уведомить заказчика о причинах невозможности завершения работы в срок, установленный в контракте, с указанием причин задержки выполнения, в течение трех дней с момента обнаружения таких причин (пункт 6.1.7 контракта). Согласно актам формы № КС-2 и КС-3 от 04.10.2019 № 1 стоимость выполненных работ составила 3 086 102 рубля 87 копеек, от 25.10.2019 № 2 – 1 191 289 рублей 04 копейки. 25

основу (ГРО) по акту приема-передачи. Передать материалы необходимые для производства работ, согласно Приложению № 4, исполнительную документацию, принятую заказчиком, все журналы, зарегистрированные должным образом, на ранее выполненные работы до подписания настоящего Договора. Пунктом 3.1 договора установлено, аванс в размере 44 000 000 руб., в том числе НДС 20% подрядчик оплачивает на расчетный счет субподрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания сторонами договора. В соответствии с пунктом 5.8 договора субподряда в случае приостановки работ по вине подрядчика (несвоевременно предоставленный давальческий материал, рабочая и инженерно-техническая документация и инженерное оборудование), более чем на 24 часа, подрядчик оплачивает штраф субподрядчику за простой техники 50 000 руб. в день. 25.10.2021 ответчик передал истцу по акту приема-передачи строительную площадку, а также ведомость передаваемого давальческого материала; ведомость оборудования (технологическое оборудование, строительные леса, вагоны); дефектную ведомость с фототаблицей; ведомость выполненных работ на 25.10.2021. Ответчик внес аванс платежными поручениями от 29.11.2021 № 31, от 01.12.2021

завершены, итоговый акт приемки-передачи выполненных работ не подписан. При этом, доводы ответчика о продлении сроков выполнения работ в связи с погодными условиями на основании п. 7.4 договора, а именно температурой -10 градусов Цельсия, отклоняются судом за несостоятельностью, поскольку указанным пунктом договора предусмотрено, что сроки начала и проведения работ автоматически продлеваются при неблагоприятных погодных условиях: выпадение обильных осадков, сильные порывы ветра, температура ниже 10 градусов по Цельсию и т.д. Каждый месяц стороны фиксируют все случаи приостановки работ по погодным условиям и оформляют актом, подписанным сторонами, в котором указаны вид приостановленных работ, причины приостановки работ, дата приостановки и дата возобновления работ. Между тем, суду не представлены такие акты, свидетельствующие о приостановке работ по погодными условиям, каких-либо дополнительных соглашений к договору, предусматривающих продление сроков производства работ, также не представлено. Однако, суд соглашается с позицией ответчика в данной части, полагая, что в зимний период температура действительно не позволяла производить работы, однако, учитывая, что

платы в размере 2 215 рублей 34 копейки. В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по заработной плате в размере 55 759 рублей просил отказать, поскольку согласно ст.142 ТК РФ в случае задержки выплаты зарплата на срок более 15 дней, работник вправе приостановить работу на весь период до выплаты зарплаты, известив об этом работодателя в письменной форме, что и было сделано. Однако ст.142 ТК РФ не предусматривает право работника на получение заработка в случае приостановки работы по инициативе работника по причине задержки выплаты зарплаты. Действующим трудовым законодательством РФ не предусмотрена обязанность работодателя выплатить заработную плату в случае приостановки работы по инициативе работника по причине задержки выплаты зарплаты. Постановлением Пленума ВС РФ № 2 от 17.03.2004 г., трудовым договором с работником, сохранение среднего заработка (его части) за работником в случае приостановки работы по инициативе работника по причине задержки зарплаты, также не предусмотрено. Исковые требования Долгих В.А. в части взыскании компенсации

платы в размере 2 519 рублей 54 копеек. В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по заработной плате в размере 68 809 рублей просил отказать, поскольку согласно ст.142 ТК РФ в случае задержки выплаты зарплата на срок более 15 дней, работник вправе приостановить работу на весь период до выплаты зарплаты, известив об этом работодателя в письменной форме, что и было сделано. Однако ст.142 ТК РФ не предусматривает право работника на получение заработка в случае приостановки работы по инициативе работника по причине задержки выплаты зарплаты. Действующим трудовым законодательством РФ не предусмотрена обязанность работодателя выплатить заработную плату в случае приостановки работы по инициативе работника по причине задержки выплаты зарплаты. Постановлением Пленума ВС РФ № 2 от 17.03.2004 г., трудовым договором с работником, сохранение среднего заработка (его части) за работником в случае приостановки работы по инициативе работника по причине задержки зарплаты, также не предусмотрено. Требования истца о взыскании компенсации морального вреда считает

индонезийских властей, статус чрезвычайной ситуации критического уровня в районе <данные изъяты> продлен до 26 октября с.г. Зона повышенного риска сохраняется в радиусе 12 км от кратера вулкана. Расположенный у <данные изъяты> закрыт. Не исключается, что в случае извержения, пировулканическое облако, содержащее ядовитые газы, осколки породы диаметром не менее 6 см, вулканическую пыль, может распространиться на расстояние свыше 30 км от кратера <данные изъяты>, выброс вулканической массы - на высоту более 1,5 км. На случай приостановки работы международного аэропорта «<данные изъяты>» в <адрес> властями предусмотрен план перевода авиарейсов в крупные аэропорты, расположенные на островах <данные изъяты>. Посольство Российской Федерации в Республике <адрес> рекомендует российским гражданам, находящимся или планирующим отправиться в путешествие на о. Бали, соблюдать повышенные меры осторожности, не выезжать в центральные и северо- восточные районы острова. В случае извержения вулкана рекомендуется использовать респираторные или медицинские маски либо любые тканевые повязки, полотенца (желательно - увлажненные) для защиты дыхательных путей; носить