Решение № А40-317356/18-51-2622 от 25.06.2019 АС города Москвы
системы. Плановое время на разбуривание оснастки обсадной колонны, предусмотренное сетевым графиком, составляет 2,83 часов. Фактическое время, затраченное на данную операцию, составило 4,83 часов. Непроизводительное время, допущенное ответчиком, составило 2 часа, что подтверждается актом № 7 непроизводительного времени от 28.11.2016. 28.11.2016 при выполнении работ по разбуриванию оснастки обсадной колонны диаметром 324 мм и чистки цеха ситовой грубой очистки бурового раствора (далее ЦСГО), Ответчик допустил превышение норм времени отведенного на данную операцию графиком глубина-день на 2 часа. Данное время является непроизводительным, виновником в возникновении которого является ответчик, что подтверждается актом непроизводительного времени № 8 от 28.11.2016. 09.12.2016 ответчик произвел смену гибкого манифольда буровой установки. Время, затраченное на проведение данной операции, составило 11 часов. Данное время является непроизводительным, так как выполнение данной операции не предусмотрено графиком глубина-день. Виновником в возникновении данного непроизводительного времени признан ответчик, что подтверждается актом № 13 непроизводительного времени от 10.12.2016. 10.12.2016 ответчик произвел смену «сухарей» на хомуте верхнего силового
Решение № А41-68170/21 от 30.11.2021 АС Московской области
этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. Как установлено судом, просрочка выполнения работ по этапам 3,4,5,6 составила с 01.07.2017 с учетом трехлетнего срока исковой давности согласно ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации составили - 1 096 календарных дней. Вопреки доводам ответчика, нагоночный план-график проведения предварительных испытаний гибких рукавов был оформлен Исполнителем (Ответчиком) в одностороннем порядке, не является дополнительным соглашением к Контракту, не изменяет сроки выполнения работ по Контракту. Доказательств изменения ведомости к Контракту не представлено. План-график (Дорожная карта) выполнения работ по ОКР шифр «Замещение-226» также не является дополнительным соглашением к Контракту, не соответствует требованиям закона и не изменяет сроки выполнения работ по Контракту, не освобождает Исполнителя от ответственности за просрочку выполнения СЧ ОКР по срокам ведомости исполнения к Контракту. Нагоночный план-график, план-график (Дорожная карта) являются внутренним документом, созданными для