округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на основании решения Комсомольской на Амуре городской Думы «О местном бюджете на 2017 год, плановый период 2018 и 2019 годов от 14.12.2017 № 99» было выделено 7 814 450 руб. При этом неиспользованный остаток межбюджетного трансферта в форме краевой субсидии в сумме 28 423 106 руб. 42 коп. по завершении 2016 года был возвращен в доход краевого бюджета, о чем свидетельствуют справка на возврат от 02.03.2017 № 12 и справка об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств на 2017 год от 17.03.2017 № 143. Согласно уведомлению по расчетам между бюджетами от 23.05.2017 № 3985 и справке об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств на 2017 год от 05.06.2017 № 351 из краевого бюджета софинансированы расходные обязательства муниципального образования по строительству спорного объекта в размере 102 009 990 руб. На основании оценки в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ исследованных доказательств судами сделан
чего представлены справки на возврат №12 от 02.03.2017 и №143 об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств на 2017 год от 17.03.2017. Далее, в соответствии с соглашением №17 от 05.06.2017, заключенным с Министерством строительства Хабаровского края из краевого бюджета софинансированы расходные обязательства муниципального образования по строительству объекта капитального строительства муниципальной собственности «Школа №10 по ул. Мачтовая,9» в размере 102 009 990 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами №3985 от 23.05.2017, справка об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств на 2017 год №351 от 05.06.2017. Оценка представленных в дело доказательств позволяет прийти к выводу, что выделенных государственному заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств было достаточно для исполнения принятых обязательств в части оплаты работ. Обязательства заказчика по оплате работ по государственному контракту, объемы порученных работ остались без изменения. Доводы жалобы о нарушении прав и законных интересов подрядчика на своевременное финансирование, а также на получение аванса в
направляемых на финансовое обеспечение расходных обязательств Пышминского ГО по обеспечению мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, уменьшен и составил 9482496,89 руб. (субсидия из областного бюджета - 4741248,44 руб., средства местного бюджета - 4741248,45 рублей). Финансовым управлением Управлению образования в 2020 году доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 439355,94 руб., том числе средства областного бюджета - 219677,97 руб., средства местного бюджета - 219677,97 руб. ( справка об изменении сводной бюджетной росписи бюджета субъекта и лимитов бюджетных обязательств на 2020 финансовый год и плановый период 2021 и 2022 годов от 23.04.2020 №21). В 2020 году по соглашению от 29.04.2020 №44 Управлением образования МБОУ Ощепковская СОШ предоставлена субсидия, источником формирования которой стала субсидия из областного бюджета и средства местного бюджета на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивной площадки в сумме 439355,94 рублей. Субсидия в сумме 439355,94 руб. (средства областного бюджета -219677,97 руб., средства местного бюджета -
бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на раходы по оплате договоров на выполнение работ, связанных с проведением мероприятий по технологическому присоединению к сетями электроснабжения комплекса зданий в б. Боярин, о. Русский в сумме 1 804 090 рублей без учета повышения ставки НДС. Также в подтверждение факта доведения до получателя бюджетных средств ассигнований именно в размере 1 804 090 рублей, то есть без учета увеличенной суммы НДС с 18 до 20%, ответчиком представлена справка об изменении сводной бюджетной росписи краевого бюджета и лимитов бюджетных обязательств на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов № 5 от 03.03.2020. Таким образом, с учетом вышеизложенного, судом сделан обоснованный вывод об отсутствии оснований для истребования истцом с ответчика суммы убытков, составляющих разницу между суммой договора, определенной с применением ставки НДС в размере 18% и ставки НДС, подлежащей применению с 01.01.2019 в размере 20%, поскольку между сторонами не было достигнуто соглашение об увеличении цены
считал невозможным начисление в отношении него пени по правилам пункта 6.6 муниципального контракта по причинам недостаточного бюджетного финансирования в рассматриваемый период. Действительно, названный пункт муниципального контракта содержит в себе условие, предусматривающее возможность освобождения заказчика от уплаты неустойки, если он докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине поставщика либо по причине отсутствия бюджетного финансирования. Таких доказательств в дело не представлено. В подтверждение своей позиции ответчиком представлена в дело справка об изменении сводной бюджетной росписи бюджета Южского городского поселения и лимитов бюджетных обязательств на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов, предусматривающая выделение бюджетных ассигнований на обеспечение дорожной деятельности в части погашения кредиторской задолженности по муниципальному контракту от 24.08.2015 года № 0133300025015000038_166779 в сумме 95 493 рублей 00 копеек. Между тем, задолженность по исполнению контракта перед истцом на стороне заказчика образовалась в 2015 году; доказательства, что это произошло вследствие отсутствия бюджетного финансирования, как
то, что в ходе проверки установлено, что Финансовым управлением г. Таганрога 21.04.2015 г. в сводную бюджетную роспись муниципального образования «Город Таганрог» в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а именно в исполнения бюджета были внесены изменения, предусматривающие уменьшение бюджетных ассигнований по КБК 914 0113 08 5 9999 851 290 на сумму 12,0 тыс. руб. увеличение бюджетных ассигнований по КБК 914 0113 0859999 831 290 на сумму 12,0 тыс. руб. ( справка об изменении сводной бюджетной росписи расходов бюджета г. Таганрога (или) лимитов бюджетных обязательств и о доведении бюджетных ассигнований на 2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 годов №249 от 21.04.2015 г.). Изменения бюджетной росписи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 г. по форме согласно приложению 7 к Порядку были утверждены и.о. председателя КУИ г. Таганрога ФИО1 06.05.2015 г., при этом утвержденная бюджетная роспись главного распорядителя бюджетных средств (измененные показатели) по состоянию
подала на него жалобу, мотивировав ее тем, что, являясь директором ГКУ «Ягоднинский социальный центр» заключила контракты на оказание услуг дополнительного профессионального образования в связи с необходимостью получения удостоверений о повышении квалификации, так как срок действия ранее выданных удостоверений истекал в декабре 2017 года. При заключении данных контрактов лимитные бюджетные обязательства на эти цели не были предусмотрены. Однако оплатить данные контракты планировалось за счет экономии денежных средств по другим статьям. "дата" была направлена справка об изменении сводной бюджетной росписи в министерство труда и социальной политики Магаданской области. На конец 2017 финансового года финансирование на оплату указанных контрактов не поступило, в связи с чем образовалась кредиторская задолженность учреждения перед АНОД ПО «Межрегиональный институт дополнительного образования» в размере 24 799 рублей. По состоянию на "дата" кредиторская задолженность была частично погашена, и вынесенное обжалуемое постановление от "дата" не сопоставимо с административным правонарушением. Отмечает, что на момент рассмотрения дела об административном правонарушении она не занимала
роспись как на основании Решения Городской Думы о бюджете, так и в ходе исполнения бюджета. При рассмотрении дела об административном правонарушении было установлено, что Финансовым управлением г. Таганрога 17.06.2014г. в сводную бюджетную роспись муниципального образования «Город Таганрог» в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а именно в ходе исполнения бюджета были внесены изменения, предусматривающие увеличение бюджетных ассигнований: по КБК 914 0113 0859999 852 290 на сумму 20,0 тыс. руб. ( справка об изменении сводной бюджетной росписи расходов бюджета г. Таганрога и (или) лимитов бюджетных обязательств и о доведении бюджетных ассигнований на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов №333/1 от 17.06.2014 г.). Изменения бюджетной росписи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по форме согласно приложению 7 к Порядку были утверждены председателем КУИ г. Таганрога ФИО1 02.07.2014 г., при этом утвержденная бюджетная роспись главного распорядителя бюджетных средств (измененные показатели) по состоянию
