заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции, за исключением случая, если в соответствии с настоящим Кодексом требуется коллегиальное рассмотрение данного дела. 4. В порядке подготовки дела к предварительному судебному разбирательству предложить представить: Истцу – оригиналы документов, приложенных к исковому заявлению, документы в обоснование исковых требований (при их наличии); доказательства получения искового заявления ответчиком (уведомление, конверт с отметкой «истек срок хранения»); проектно-сметную документацию на монтаж автоматической системы пожарной безопасности; 5. Разъяснить сторонам их право на рассмотрение дела с участием арбитражных заседателей в связи с особой сложностью дела и (или) необходимостью использования специальных знаний в сфере экономики, финансов, управления, право передать спор на разрешение третейского суда, право обратиться за содействием к посреднику в целях урегулирования спора, заключить мировое соглашение. 6. Предложить сторонам - принять меры к мирному урегулированию спора. Разъяснить, что при утверждении арбитражным судом заключенного
судебное разбирательство. Руководствуясь статьями 137, 184-185 АПК РФ, арбитражный суд ОПРЕДЕЛИЛ: Назначить дело к судебному разбирательству на 10 июля 2013 года на 11 час. 00 мин., которое состоится в помещении суда по адресу: <...>, кабинет 311, тел.: <***> (секретарь, помощник), факс <***>. Ко дню судебного заседания Истцу представить оригиналы документов, приложенных к исковому заявлению, документы в обоснование исковых требований (при их наличии); доказательства получения искового заявления ответчиком (уведомление, конверт с отметкой «истек срок хранения»); проектно-сметную документацию на монтаж автоматической системы пожарной безопасности. Разъяснить сторонам положения статьи 65 АПК РФ, согласно которой каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, представив доказательства до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено настоящим Кодексом. Лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно.
этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. Согласно условиям договора срок выполнения работ по составлению проектно-сметной документации составляет 14 рабочих дней, начиная от 19.06.2015. Таким образом, проектно-сметная документация должна была быть передана истцу не позднее 09 июля 2015 года. Акт выполненных работ, свидетельствующий о сдаче истцом и приемке ответчиком проектно-сметной документации на объект строительства: склад хранения семенного зерна, подписан сторонами 17.08.2015. В связи нарушением сроков выполнения работ по изготовлению проектно-сметной документации ответчик начислил истцу договорную неустойку за период с 10.07.2015 по 17.08.2015 в сумме 797 152, 60 руб. Истец считает, что просрочка выполнения работ по изготовлению проектно-сметнойдокументации им допущена не была. В обоснование своей позиции, истец ссылается на то, что ответчик в течение недели после 19.06.2015 не мог определиться с местом строительства склада, в связи с чем, истец
разработанной ООО «Мастерская архитектора ФИО5.», прошедшей государственную экспертизу в ООО «Трубосервис». 4) ООО «Неон» в срок до 01 октября 2011 года обязуется выполнить (оказать) следующие работы и услуги по установке, наладке, ремонту и паспортизации средств хранения горюче-смазочных материалов на складе ГСМ ФГУ «Авиабаза ФСБ России» согласно проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу, согласно графику, в пределах суммы 30 733 045 (Тридцать миллионов семьсот тридцать три тысячи сорок пять) рублей: - группа № 3 установка резервуаров марки Р-75 в количестве 10 штук; - группа № 6 установка резервуаров марки Р-60 в количестве 5 штук; - группа № 8 установка резервуаров марки Р-50 в количестве 6 штук; - насосная № 1; - насосная № 2; - операторские в насосных станциях; - водопровод 2000 метров. 5) ООО «Неон» обязуется устранить имеющиеся недостатки, дефекты, недоработки и отступления от проектно-сметнойдокументации , прошедшей государственную экспертизу, работ и услуг, выполненных (оказанных) на сумму 10 681 955 (Десять
