ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ КОММЕНТАРИИ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Гражданский кодекс часть 1
Гражданский кодекс часть 2

Срок приемки работ не включается в срок выполнения работ - гражданское законодательство и судебные прецеденты

Определение № А56-53043/2021/Т от 15.03.2022 АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир <...> участок 1, (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой). Почтовый адрес ориентира: Санкт-Петербург, пр-кт Комендантский, уч. 1, юго-западнее пересечения с рекой Каменкой». В соответствии с пунктом 2.2 договора конечный срок выполнения и сдачи работ, включая подписание и утверждение акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма №КС-14), 10.05.2021. Согласно пункту 3.1 договора стоимость подлежащих выполнению подрядчиком работ по договору составляет 77 196 000,00 рублей. В соответствии с пунктом 4.2.11 договора подрядчик обязался выполнить работы в сроки, установленные договором. Как следует из документов, представленных в материалы дела, проектно-изыскательские работы, включая прохождение государственной экспертизы, подлежали выполнению в срок до 08.12.2020; конечный срок выполнения и сдачи работ , включая подписание и утверждение акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма №КС-14), был установлен по 10.05.2021. Вместе с тем, должник письмом от 18.05.2020 №272/1 приостановил работы по договору до получения исполнительной документации филиала ЦРИП ГУЛ
Решение № А40-251486/20-151-1845 от 12.04.2021 АС города Москвы
недостатков (дефектов), сдачу Объекта (-ов) по Акту о приемке законченных работ на каждом Объекте, выполнение обязательств в течение гарантийного срока, выполнение иных, неразрывно связанных работ. Заказчик оплачивает выполненные Генподрядчиком работы в порядке и сроки, предусмотренные Договором, после приемки законченных работ на Объекте (-ах) комиссией по приемке выполненных работ. Ответчик существенно нарушил условия Договора. В соответствии с п. 4.1 Договора Генподрядчик обязуется выполнить Работы по Договору, как в целом, так и по отдельным элементам (системам) здания по каждому Объекту, включая выполнение этапов работ по отдельным элементам (системам) здания в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №1 к настоящему Договору). Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для требования Генподрядчика о продлении сроков выполнения работ , как в целом, так и по отдельным элементам (системам) здания, включая сроки выполнения этапов работ по отдельным элементам (системам) здания, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем Договоре, либо предусмотренных нормами действующего