Сроки выдачи сметной документации по договору подряда - гражданское законодательство и судебные прецеденты

условием договора подряда являются начальный и конечный сроки выполнения работ. Представитель истца в судебном заседании 11.05.2011г. дала пояснения суду, что зафиксировано в аудиозаписи судебного заседания, о том, что графики производства работ составлялись отдельно на каждый мост; на момент подписания договора подряда и выдачи банковской гарантии график производства работ отсутствовал; график производства работ был согласован сторонами позднее; составление графиков находилось в зависимости от получения проектно-сметной документации (ПСД); проектно-сметная документация была выдана истцом ЗАО «СтройИнвест» 29.06.2010г. в электронном виде, 20.07.2010г. в бумажном виде; имеется единственный подписанный обеими сторонами график производства работ только на мост ПК 1422+00, который приобщен в материалы дела, со сроком начала работ 01.09.2010г. и окончания 30.05.2011г. Представитель ответчика также пояснил, что АБ «Регион», при выдаче банковской гарантии, графиком производства работ не располагал. Суд установил, что банковская гарантия оформлена в виде сшива документов и включает приложение (копию полной действующей редакции договора подряда ), в котором график производства работ отсутствует

04.03.2013года, согласно которому стороны пришли к соглашению расторгнуть договор подряда на производство проектных работ №643-Н-13-ПР от 04.03.2013года по объекту: «Кемеровский район, д. Сухово. Жилой район «Европейские провинции». Первая очередь строительства». Согласно п. 2 соглашения от 20 августа 2013года стороны решили определить стоимость выполненных работ после выдачи проектно – сметной документации ген проектировщику. Срок выдачи проектно – сметной документации составляет 23 августа 2013года. Согласно п. 3 соглашения генпроектировщик обязуется вернуть сумму задолженности в течении 40 календарных дней после подписания акта выполненных работ. Согласно п. 5 соглашения с момента вступления в силу настоящего соглашения обязательства сторон по договору подряда на производство проектных работ №643-Н-13-ПР от 04.03.2013года прекращаются. Фактически проектная документация стадии «Р» была передана ответчику по накладной №643 от 30.09.2013года. Письмом от 09.10.2013года ответчик отказался от подписания и оплаты выполненных истцом подрядных работ на сумму 446 815 руб. 67 коп. , в связи с нарушением истцом сроков выдачи документации заказчику. Также

условиям договора момент начала течения срока выполнения работ определен наступлением срока исполнения обязанности заказчика по перечислению предварительной оплаты. Срок перечисления предварительной оплаты подлежит определению по правилам ст. 314 Гражданского кодекса РФ о сроке исполнения обязательства. Само перечисление предварительной оплаты не является моментом начала течения срока. Суд находит, что существенные условия договора подряда о сроке выполнения работ согласованы сторонами. Кроме того, сроки выполнения работ предусмотрены графиком выдачи проектно-сметной документации. Таким образом, существенное условие договора подряда о предмете договора о сроках выполнения работ сторонами согласованы. Между сторонами возникли правоотношения по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. В соответствии со ст. 758 Гражданского кодекса РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации жилого многофункционального комплекса по ул.Борсоева-ул.ФИО5 подтверждается накладными о получении документации

актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2, КС-3) на сумму, равную стоимости жилого помещения, подтвержденную подписанным сторонами актом сверки взаимных расчетов, и выдачи технических условий. Срок передачи заказчиком прав требования – в течение 10 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ без замечаний и выдачи технических условий. В пункте 13.4 договора стороны предусмотрели обязательный досудебный порядок разрешения споров. При этом сторона, считающая свое право нарушенным, подает другой стороне претензию с изложением своих требований и их обоснованием со ссылкой на нормы законодательства, пункты договора, проектно-сметную документацию, СНиПы и ТУ. Претензия должна быть рассмотрена и ответ на претензию должен быть направлен в течение 14 дней с момента получения претензии второй стороной. В случае недостижения согласия, споры по договору рассматриваются Арбитражным судом Красноярского края. В рамках договора подряда от 09.10.2012 между заказчиком и подрядчиком подписаны следующие акты о приемке выполненных работ: от 21.02.2013 № 1 на сумму 28351477 рублей, от 03.06.2013 на