обжатия, сварочную систему, систему сбора и рециркуляции флюса – 1 (один) комплект, гидравлическая система, включая гидростанцию – 1 (один) комплект, электрическая система, включая электрошкаф, пульт управления – 1 (один) комплект. Сроки поставки, согласованные сторонами в пункте 4.1. Договора, нарушены не были. Пунктом 6.2. Договора предусмотрено, что монтаж Имущества и пуско-наладочные работы должны быть завершены не позднее 20 рабочих дней с даты подписания Акта приема-передачи Имущества по количеству, форма которого установлена Приложением № 2 к Договору, и Акта готовности к монтажу. При этом нарушение Лизингополучателем своих обязанностей по пункту 6.6. Договора является основанием для продления срока монтажа. Следовательно, сроки выполнения шеф-монтажных и пусконаладочных работ, являются производными от сроков поставки Имущества, предусмотренных пунктом 4.1.2. Договора. Истец, обращаясь с иском в суд, производит начисление неустойки в размере 859 072руб. 50коп. за период с 02.02.2018 года (с 10.02.2018г. – по уменьшенному размеру иска) по 15.08.2018 года (включительно), указывая, что работы по шеф-монтажу и
в письме от 10.04.2019 исх. № 242 (т.4 л.д. 54-55). ЗАО «Урал-Омега» направило в адрес ООО «Циркон» письмо исх. № 149 от 01.04.2019, в котором предложило произвести расчет за выполненные шеф-монтажные работы по состоянию на 29.04.2019, обеспечить объект дополнительным монтажным персоналом, строительными лесами, вышкой, сварочным аппаратом, электродами, инструментом, метизами, согласовать и утвердить дальнейший план ведения работ, в т.ч. электромонтажных. В ответ на указанное письмо ООО «Циркон» направило в адрес ЗАО «Урал-Омега» письмо от 03.04.2019 исх. № 235, в котором указало на нарушение условий договора при поставке оборудования в части его комплектности (не поставлены крепежные элементы, метизы), а также указало, что сторонами был согласован срок выполнения шеф -монтажных работ – до 15.03.2019, ЗАО «Урал-Омега» уведомило ООО «Циркон» об обстоятельствах, препятствующих выполнению и своевременному завершению работ, по истечении срока их выполнения, что не является основанием для ЗАО «Урал-Омега» нарушения срока проведения работ. В отношении требования о предоставлении дополнительного монтажного персонала, лесов, вышки,
не приняты, причины указаны в письме от 10.04.2019 исх.№242 (т.4 л.д. 54-55). 01.04.2019 Общество «Урал-Омега» направило в адрес Общества «Циркон» письмо (Исх.№149), в котором предложило произвести расчет за выполненные шеф-монтажные работы по состоянию на 29.04.2019, обеспечить объект дополнительным монтажным персоналом, строительными лесами, вышкой, сварочным аппаратом, электродами, инструментом, метизами, согласовать и утвердить дальнейший план ведения работ, в т.ч. электромонтажных (т.2 л.д. 75-78). 03.04.2019 Общество «Циркон» направило в адрес Общества «Урал-Омега» ответ на письмо от 01.04.2019 (Исх.№235, т.2 л.д. 79-81), в котором указало на нарушение условий договора при поставке оборудования в части его комплектности (не поставлены крепежные элементы, метизы), а также указало, что сторонами был согласован срок выполнения шеф -монтажных работ – до 15.03.2019, Общество «Урал-Омега» уведомило Общество «Циркон» об обстоятельствах, препятствующих выполнению и своевременному завершению работ, по истечении срока их выполнения, что не является основанием для ЗАО «Урал-Омега» нарушения срока проведения работ. В отношении требования о предоставлении дополнительного монтажного персонала, лесов,
приняты, причины указаны в письме от 10.04.2019 исх. № 242. Общество «Урал-Омега» направило в адрес общества «Циркон» письмо от 01.04.2019 исх. № 149, в котором предложено произвести расчет за выполненные шеф-монтажные работы по состоянию на 29.04.2019, обеспечить объект дополнительным монтажным персоналом, строительными лесами, вышкой, сварочным аппаратом, электродами, инструментом, метизами, согласовать и утвердить дальнейший план ведения работ, в том числе электромонтажных. В ответ общество «Циркон» направило в адрес общества «Урал-Омега» письмо от 03.04.2019 исх. № 235, в котором указано на нарушение условий договора № РД-017/073 при поставке оборудования в части его комплектности (не поставлены крепежные элементы, метизы), а на то, что сторонами был согласован срок выполнения шеф -монтажных работ – до 15.03.2019, общество «Урал-Омега» уведомило общество «Циркон» об обстоятельствах, препятствующих выполнению и своевременному завершению работ, по истечении срока их выполнения, что не является основанием для общества «Урал-Омега» нарушения срока проведения работ. В отношении требования о предоставлении дополнительного монтажного персонала, лесов, вышки,
