изменения, закрепившие особую форму расчетов между сторонами в виде казначейского обеспечения. Расчеты по Контракту проводились через Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу. Допсоглашения 1, 3 заключены с учетом положений п. 9 ст. 5 Федерального закона от 05.12.2017 N 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Постановления Правительства РФ от 09.12.2017 N 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета», Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 N 1705 «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг.», Федерального закона от 05.12.2017 N 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг.». Согласно указанным правовым актам казначейское обеспечение обязательств (казначейский аккредитив ) - эго платежный документ, формируемый Федеральным казначейством на основании заявления получателя бюджетных средств, который подтверждает обязанность данного получателя бюджетных средств оплатить обязательства исполнителя (соисполнителей) государственного контракта
работ по контракту № 0318100066418000045/45 от 31.05.2018. Сведения о надлежащем извещении ответчика о рассмотрении спора арбитражным судом отсутствуют. Изучив материалы дела, суд считает возможным завершить подготовку дела к судебному разбирательству и назначить судебное заседание на иную дату, которая определена с учетом запланированного графика судебных заседаний и длительности предстоящего отпуска судьи. Руководствуясь статьями 136, 137, 153, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд ОПРЕДЕЛИЛ: Завершить подготовку дела к судебному разбирательству. Назначить судебное заседание на 30 мая 2019 года в 16 час. 30 мин. по адресу: <...>, зал 501 (5 этаж). Истцу: представить письменные пояснения об обстоятельствах предоставления казначейского обеспечения обязательств по спорному контракту и об исполнении казначейского аккредитива ; пояснения об основаниях для взыскания штрафа и его подробный расчет с указанием конкретного нарушения. Ответчику: заблаговременно направить истцу и в суд письменный мотивированный отзыв на иск. Судья Г.Г. Непранов
и на плановый период 2020 и 2021 годов», в установленном Министерством финансов РФ порядке. Расчеты по Договору осуществляются на счетах, открытых территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета денежных средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса. Операции по зачислению и списанию средств с данных счетов отражаются на лицевых счетах, открываемых поставщиком и покупателем в территориальных органах Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным казначейством (далее - казначейское сопровождение). Согласно пункту 2.3 договора средства федерального бюджета, предоставляемые на основании государственного контракта покупателю и направляемые им на расчеты с поставщиком по данному договору, подлежат казначейскому сопровождению. Как указало ООО «НПК «ЭкоПИРС», 24.10.2019 во исполнение условий договора ответчиком был осуществлен перевод казначейского обеспечения обязательств№ 0010010719000000042.1.3. (аккредитив ) в отдел № 1 УФК по г. Санкт-Петербургу на сумму 1 171 249 руб. 10 коп. (70% от суммы договора/ Спецификаций № 1 и № 2). 25.11.2019 в адрес истца было
счет № 711Г4163001, предназначенный для учета операций неучастника бюджетного процесса, что подтверждается дополнительным соглашением от 05.08.2019 № 1 к Контракту, на котором был отражен аванс на сумму 116 082 198 руб. Согласно разделу 3 Контракта, приемка выполненных работ осуществляется исключительно на основании представленного акта по форме КС-2, а также справки по форме КС-3. В соответствии с п. 3.3. Контракта сумма авансового платежа подлежит зачету по каждой справке о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в размере 30% от стоимости подлежащих оплате работ по соответствующему акту выполненных работ (форма КС-2) до даты его полного погашения. Согласно п. 3.1.5. Контракта не предоставление аванса Государственным заказчиком, неполучение его Подрядчиком не является основанием для Подрядчика не приступать к выполнению работ, а начатые работы приостановить, а также отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков. Как указывает кредитор, в соответствии с п.3.1 Контракта Подрядчику выплачен аванс, в виде казначейскогоаккредитива в порядке, установленном Министерством финансов
налоговой ставке 20 процентов, что составляет: 43 184 310 (Сорок три миллиона сто восемьдесят четыре тысячи триста десять) 00 копеек. В соответствии с пунктом 3.2. контракта, Госзаказчик в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты открытия лицевого счета Генподрядчиком для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства и предоставления Генподрядчиком счета осуществляет авансовый платеж в размере 26,96 % от цены Контракта, что составляет: 69 854 939 (Шестьдесят девять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать девять) рубля 86 копеек, в том числе НДС- 20 %, что составляет: 11 642 489 (Одиннадцать миллионов шестьсот сорок две тысячи четыреста восемьдесят девять) рублей 98 копеек в виде казначейского обеспечения (аккредитив ) на лицевой счет Генподрядчика для учета операций неучастника бюджетного процесса. Сроки выполнения работ определены сторонами в следующих пунктах контракта: 4.1. Дата начала выполнения работ – с даты заключения контракта. 4.2.Дата окончания выполнения работ - не позднее 20.11.2022 г., согласно
